挖掘机租赁合同书
供应方(甲方):武汉建筑工程有限公司
使用方(乙方):深圳市工程有限公司武汉分公司
根据《中华人民共和国民法典》之规定,甲方双方本着平等、互利、共同发展的原则,经双方友好协商,达成如下协议:
一、施工范围
使用挖掘机挖掘土方。
二、承包方式
甲方以包工包料、包质量、包工期、包安全、包分险系数的方式负责挖掘工作。
三、施工期限
施工时间以项目签单为准,甲方必须在施工期限内按乙方的要求保质保量完成。如按时未完成施工任务,乙方将不支付任何费用。
四、承包费用
工程计费小挖掘机【60】型号为元/1小时,大挖掘机型号为元/1小时。
五、付款方式:
每月日对单,日清单,下月日之前付款。
六、权利和义务
1、甲方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、甲方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。
七、安全责任
甲方应及时为操作人员购买相关保险,甲方必须按正确的操作方法进行施工,乙方概不负责。
本合同一式二份。甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
甲 方:武汉建筑工程有限公司代表人:盖 章:日期: 年 月 日账号:联系人电话:
乙 方:代表人:盖 章:日期: 年 月 日
更多相似范文
篇1:大型挖掘机租赁合同
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备概况
设备名称:
规格型号:
数量(台):
租赁金额:
二、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。
三、甲方的基本责任
1、甲乙双方在乙方施工现场交接设备,提供技术型良好的设备。
2、乙方提供机手、提供食宿,工资由乙方支付。
四、结算方式及相关事宜
1、租赁期间:自________年____月____日开始计算租金。如有变动,双方另行协商。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,每月 元,因天气造成停工,每月最低租金不低于 元作每月满30天以现金方式结算(3天),月底结账一次付清。甲方机械每月工作日保证在30天(3天)。
3、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料费用。
4、设备维修保养:甲方机手做好设备的维修保养工作,所付的维修费用、保养费用甲方自行解决。
5、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计
24小时折合一天),若超出三天,则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后,在机械正常情况下,乙方保证不了生产运转,乙方照付给甲方机械租金。
6、双方合作期间不得无故中途终止协议,如有特殊情况应提前一个月告知对方,双方另行协商。
五、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
六、本合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
签订日期:________年____月____日
篇2:工地挖掘机租赁合同协议书
本合同双方当事人:
出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称: X 法定代表人:X X X 常住地址: 联系电话: 承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称: 法定代表人: 常住地址: 联系电话: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁内容:
乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机,投入X X乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间,租赁机械设备的所有权完全属于甲方,乙方对租赁机械设备只有使用权,没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用,更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺:在租赁期限内,租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。
二、租赁期限:
租赁期限暂定三个月,即从20xx年1月1日起至20xx年3月31日止,承租期满后,若乙方需继续租用甲方机械,到时双方另议签订延期合同。
三、租金结算方式及工作要求:
1、租赁机械设备租金按每月计算,不足月的按日计算(即按月租金除以三十天为日租金:25000.00元÷30日=833.33元/日)。
2、付款方式:每月租金应在当月月底前结清,乙方必须按时支付租金给甲方。
3、甲方保证租用机械设备每月给乙方正常使用224小时,(超出时间按120.00元/小时计算),甲方每月应有两天的时间保养机械设备。若甲方机械设备故障影响乙方施工不足28天,则甲方必须延期补足给乙方相应的天数。
4、由于天气不好或乙方的原因而导致机械设备工作不足当月的使用时间,乙方应照常付给甲方满月的租金,不能随意扣甲方租金。
5、甲方负责向乙方提供机械设备操作机手1—2名,操作机手工资由甲方负责。
四、双方责任:
1、甲方保证提供良好的租赁设备给乙方,每月甲方和乙方商量确定时间对机械设备进行维修和保养工作。
2、甲方租赁机械设备在工地施工中出现故障,操作机手和乙方负责人必须向甲方电话通知,由甲方派专修人员进行维修,维修费用由甲方自理。
3、乙方工程必须要有完善的审批手续,凡涉及到有关法律、法规和行政处罚等原因,造成甲方机械被扣或处罚等事,应由乙方负责处理和解押,并负责赔偿甲方机械所超出乙方租赁期限的租金。
4、租赁期间,乙方应加强安全生产,确保甲方机械设备安全及操作机手人身安全,乙方施工场地有危险的,乙方要督促机手注意安全,若乙方施工人员乱指挥造成甲方机械设备、机手出安全事故的,应由乙方负责赔偿一切经济损失。
5、乙方有责任向机手介绍工地情况,如工地埋有地下水管、电缆等,乙方施工人员不及时告知机手而造成经济损失,应由乙方负责赔偿。
6、租赁期间,乙方免费供给甲方机械设备合格燃油。斗齿和斗销及其他机械附属油的消耗、维修保养等费用由甲方负责。
7、乙方在租赁期间内,租赁机械设备的操作机手,乙方免费提供宿舍生活费。
8、租赁期间,乙方负责派专人看守机械设备。
五、机械设备操作机手责任:
租赁机械设备的操作机手必须要服从乙方施工人员指挥和工作安排,无工作时安排时,机手不得擅自离开工地回家。有事请假须安排好顶班人员并征得工地现场施工人员同意后方可离开。
六、合同争议与终止:
1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如有争议,双方不能协商一致的,任何一方均可向施工所在地的人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份,双方各执一份,本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满,租赁费用结算完毕后本合同自动废止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:挖掘机设备长期租赁合同书
同出租方:
承租方:
根据法律之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、设备配置甲方将式挖掘机设备一台及管理人员一名,租赁给乙方用于工地使用。
二、租赁期限租赁时间自年月日至年月日,共个月,如超出艇期则按实际小时计收租金。若因乙方原因,租用时间不足一个月,甲方将按一个月收取租金,并且设备进退场所有费用均由乙方全部负责,租期未满半年,进退场费用也需乙方负责。
三、租金计算及付方式.
1、此设备按月计算租金,每月租金人民币叁万元整
2、从设备拖车当日起计收租赁租金,到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用当日为合同截止日。从拖车当日收取一个月租金叁万元整。后每隔30天结算一次,不得拖欠。如乙方逾期未付清租金,甲方每天将按所欠租金总额的3收取滞纳金。并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
四、甲方职责和权利
1、挖掘出配备管理人员一名为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、看管。
3、甲方有权拒绝不符合挖掘难度要求的挖掘操作。
4、租赁期间,甲方的服务公限于租赁设备的操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任。
5、租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管、遗失,损坏照价赔付。
2、负责设备燃油供应及费用,并保证烯油品质符合国家标准。
3、负责安排管理人员的食宿并承担其费用。
4、甲方设备需维修时,乙方必须给甲方二天时间作为维修工时,若因甲方设备自身原因,超出二天保养。乙方有权扣除超出时间的相应租金。维修费在1000元以下的,由乙方支付。
5、如乙方违反国家相关法律法规及也他人纠纷造成甲方设备被扣押,由此造成甲方的损失,由乙方承担。
六、其他约定
1、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
2、若因乙方所提供的安全设备及防护力不强,或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故,则由乙方付全责。
3、在合同终止前,乙方必须提前5天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机每月工作时间约定在240小时以内,如果超出约定时间,甲方则按超出时间向乙方加收租金,每月不足240小时,按240小时计。
5、本合同未尽事宜,双方协商解决,如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
甲方:乙方:
身份证号码:身份证号码:
地址:地址:
电话:电话:
篇4:日产挖掘机租赁合同
甲方(出租方):
乙方(承租方):
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、 租赁设备的基本情况:
二、租赁期限
___年__月实际租赁期限以双方确认的进退场时间为准。
三、甲方的权力和义务
l.提供挖掘机一台,工作人员贰名,确保设备工作正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超过三天,超过三天的,则按实际停工天数扣除租金,日租金按月租金÷30日来计算。
2.甲方自理挖掘机的维修配件费用,及现场安保工作,确保在合同期内安全施工。
3.甲方应服从乙方的工作安排,(包括赶工期的加班、及操作手人数的增加),真正做到安全高效。
四、乙方的权力和义务
1.乙方承担挖掘机的柴油消耗,柴油由我方物资部来采购,费用先由甲方先行垫付。
2.乙方负责挖掘机作业全面管理,合理制定施工计划。
3.乙方认为设备故障影响到其它设备施工的,可要求甲方更换设备,甲方没有设备更换的,可要求甲方退机。
五、租赁设备的使用地点和用途:
地点:____总承包工程。
用途: 配合管桩施工,道路施工,及配合其他零星项目施工 。
六、租金的结算和支付:
1.月租金元(含税))来计算。
2.租金于次月20日结算一次,每次结算完毕,乙方应在3日内支付完当月全部结算租金,付款时甲方向乙方提供收款单据。
七、争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向管理机关申请调解,调解无效时,可以向人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。
九、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式4份,其中正本2份,甲乙方各执1份;副本2份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:施工电梯租赁合同
出租人:(以下简称甲方) 签定地点:
承租人:(以下简称乙方) 签定时间: 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利与义务,经双方协商一致,签定本合同。
第一条. 租赁物的品名、规格、数量及质量:施工升降机(施工电梯)、型号为SCD200/200、数量地方规定的标准规范要求。注:
第二条. 租赁物的使用地点及使用方法: 工地现场,用于垂直运输至结构封顶。
第三条. 租赁期限:自 年 月 日至工程结束,具体租赁期限按实际使用天数计算,开始使用日期以承租人的书面启用通知为准。
第四条. 租金、租金支付方式和期限
收取租金的标准:按月租赁,每月租金为 整,不满一个月的,根据双方确认的租赁结算证明单结帐。春节期间报停,报停期限以承租方书面为准。 租金的支付方式和期限:
第五条. 租赁物的交付的时间和要求,施工升降机报检合格后交项目正常使用,由出租方、承租方双方进行,验收方法:按照国家、地方标准、规范,但承租方的验收期间不免除出租人的任何责任或义务。
第六条. 租赁物的保管与维修
1. 承租人对租赁物要妥善保管。租赁物返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物损坏、丢失的,由承租人向出租人偿付赔偿金。
2. 租赁期间,租赁物的维修及相关费用全部由出租人承担。
第七条. 出租人的变更
在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物转让、转租给第三人使用。
第八条. 租赁期满租赁物的返还时间为: 。
第九条. 本合同解除的条件
1. 因不可归责于承租人的事由,致使租赁物部分或者全部损毁、丢失的,承租人可以要求减少租金或者不支付租金;因租赁物部分或者全部损毁、丢失的,致使不能实现合同目的的,承租人可以解除合同。
2. 租赁物危及承租人的安全或者健康的,承租人可以随时解除合同。
第十条. 违约责任
一、出租人的违约责任
1. 未按约定时间提供租赁物,应向承租人偿付违约金:逾期三天后,承租人有权解除合同。
2. 未按约定质量提供租赁物、租赁物必须符合国家、地方有关法律法规的规定,应向承租人偿付违约金: 无 ,造成承租方损失的,由出租人全部赔偿。
3. 未按约定数量提供租赁物,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约金: 无 。
4. 标准节顶升、锚固等费用已含在月租金费用中,不再另外计算。
5. 施工升降机安拆、升节、锚固由出租方委托承租方拆装。
二、承租人违约责任:
1. 不按时交纳租金,应向出租人偿付未付款项的1/10000的违约金。
2. 逾期不返还租赁物,应按逾期天数的日租金支付出租人。
第十一条. 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向承租人工程所在地人民法院起诉。
第十二条. 其它约定事项:
1. 在租赁期间,因不可知因素导致电梯停止使用,双方视情况而定。
2. 出租方应保证机械维修保养制度的落实,使设备处于良好的运行状态。机组应按照国家及地方的相关标准、规定做好设备的日常检查、周检和月检,认真执行交接班制度,并作好检查记录存档。承租方有权检查设备的运行档案和周检、月检记录。
第十三条. 本合同未作约定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第十四条. 本合同一式贰份,合同双方各执壹份,自双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6:挖机铲车施工租赁合同
发包方: (以下简称甲方) 承包方:___________身份证号码: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程劳务分包事项协商一致,订立本合
第一条:工程概况:
1、工程名称:重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼
2、工程地点:北碚区城南新区
第二条:工程承包方式:
劳务费承包
第三条:工程承包范围:
一、乙方以包人工、包小型工具的形式承包本工程主体的砌体工程、构造柱浇筑工程、抹灰工程、屋面砌体砌筑工程(防水工程除外)、其它专业的收口补洞工程。室内抹灰简易脚手架搭拆、安全文明施工、带班管理。(小型工具包括灰刀、灰匙、灰斗、灰铲、灰尺、砖线、手锤、凿、淋水用水管等自用工具,劳保用品、灯线、灯具。乙方所用器具全由乙方自行保管。甲方提供砂浆搅拌机、砖转运架车两台、及隔层一个照明开关箱。)
二、本协议中的单价是包括国家规定的一切劳保用品、工伤事故医疗费在5000元(五千元)以内由班组自负,如超出五千元,便按照国家相关文件执行。清凉饮料、高温津贴、夜间加班夜餐费、进退场车旅费、雨天停工补助以及乙方本身各项杂务、利润费均包含在内,甲方不再支付任何费用。
三、设计增、减变更的工程内容。
四、负责本分项工程所有材料的人力垂直及水平运输。
五、负责按设计图纸及施工规范要求承包本工程所有的图纸范围内(项目部确定标注)的全部墙体砌筑、其中包括局部脚手架整改、安全防护、预留施工洞的封墙、墙面养护、现场安全文明施工(每日工完场清和落地灰回收)等
第四条:工期及承包单价:
1、开工日期:。
2、竣工日期:二○一二 年 九 月 二 日(不计外力影响)。
3、按实际完成工程量计算:砖体、构造柱、门窗过梁砼浇筑单价170.00元/m。
4、如工期超过20xx年9月2日,单价按实际完成工程量计算:砖体、构造柱、门窗过梁砼浇筑单价130.00元/m3。
承包价款所包含工作内容:
本合同综合单价所包含的工作内容同为第三条:工程承包范围中涵盖的工作内容,为一次性综合
一、砌体工程工作内容:
(1)具体操作范围:砖基础、室内外填充墙及女儿墙、出屋面烟囱、管道井砌体、室外台阶、室外院墙、蹲位、所有安装后的补砖等所有砖砌体,含钢筋砼过梁的制作、安装,包括不便于预制的过梁和构造柱砼浇筑及养护,现浇砼门垛、窗台及水电安装后补洞、吊洞,砌体加固筋的制作、安放、配合水电管线预留预埋、灌缝、划线、镶砌红砖、安装铁件、墙体转角筋、搭拆简易砌筑用架、安全防护等操作过程。
(2)准备工作:熟悉施工图纸,配合本工程施工员放线,做好施工前的准备工作。
(3)调制砂浆:砂子和水泥等材料运输、配料、过磅(过斗)、清理机具等全部操作过程。
(4)运输:包括砖、砂浆、砌块、砼预制品等材料现场内全部水平及垂直运输。运输包括铺移跳板;运砖包括砖浇水或浸水;材料运输设备由劳务班组自备,材料调运必须服从甲方统一安排。
(5)清扫:清扫墙面及清理落地砖(红砖、砌块)、灰,施工前、后所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放,每天均应对堆放砂浆的地面用水进行冲洗,保持地面清洁。
(6)其它工作:图纸范围内的预留洞留设、预埋铁件安放;配合甲方及其它工种工作。
(7)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合同文件的补充)
二、室外散水暗沟工作内容:
(1)具体操作范围:承包办公楼的室外散水砌砖明(暗)沟,浇砼明(暗)沟、分格缝处理、嵌缝、场后清理等工作。
(2)搅拌砼:原材料及半成品,地面水平运输及砂浆、细砼组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。
(3)运输:包括原材料和半成品地面及垂直运输。
(4)具体操作程序及方法见技术交底(技术交底文件是本合同文件的补充)
三、二次结构工程:
二次结构的工作内容包含,构造柱、门窗过梁、压顶、收口收边的小结构、空调板结构、阳台栏杆结构以及需二次施工的结构所含的工作内容。
(1)钢筋安装与绑扎;
(2)砼搅拌、运输、浇筑、养护;
(3)构造拉接筋的安装内容。
第五条:结算与支付:
按实际完成量计算。
1、所有承包工程竣工、验收合格后,进行决算,扣除总借支(进度付款),生活费、罚款。其计算式为:工程总价-应扣及代扣款=工程结算款。
2、工程决算后预留后期维修保证金,按该项工程总款的3%待抹灰工程完工15天后付清。
第六条:工程施工技术要求:
1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签字、由甲方向乙方提供施工图一套。
2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。
3、砌体后塞口应在砌筑完墙后7天后、在进行后塞口施工,否则造成质量事故乙方应负全部责任。
4、严格按施工图、及技术更改施工、所有工序应符合设计、及施工规范。
第七条:双方责任及工作:
(一) 甲方工作:
1、为乙方施工顺利协调有关工作关系。
2、向乙方下达施工计划。
3、甲方施工员对乙方的工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,解决技术问题,并对质量安全工作进行质量监督和检查。
4、向乙方进行技术交底,作为施工依据。
(二)、乙方工作:
1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求,服从现场施工员的安排,严格按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。
2、严格按照设计和规范施工、不得超越规范要求、如发现前任班组因施工遗留下的缺陷、如不反应,由乙方负全部责任。
3、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自身安全工作。
4、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人(安全及文明施工条例另行签定),做到工完场清。
5、做好质量自检工作,树立质量、安全工作第一的思想,杜绝质量、安全事故。
6、如遇合同承包范围外的零星工程及零星用工、乙方无条件配合甲方的工作安排、如产生收方工程、其价格双方协商解决:
7,工程完工后、应作好后期交房维修工作(如因维修不力、甲方有权另行按排、其费用从乙方保证金中扣出)。
第八条:工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范及质量评定标准进行验收。所承包分项工程应全部达到合格标准。
2、各分部分项工程不符合验收标准、超出施工规范规定的偏差的项目由乙方的自行返工处理,至达到合格为止,其人工费自负,损失材料照价赔偿,并接受项目部的处罚。
3、如乙方无法保证本工程的技术、质量、工期进度,未按程序进行施工、出现质量问题、甲方有权单方面终止本合同,另行选班组,乙方所完成的部分分项工程经有关单位验收合格后按承包金额的40%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。
4、乙方有义务向甲方提出质量隐患及各种合理建议。
第九条:其他约定:
1、合同期内乙方借故中途停工或退场,(如不听从管理人员的安排)甲方拒付人工费,乙方所有人工工资由签约人全权负责。并支付给甲方违约金,违约金按分项工程人工费总造价的15%赔偿,由
2、除甲方的垂直运输、搅拌机外,其他小型工具由乙方自行解决,从甲方借用的设备,乙方在施工期间应对设备进行保管。如有人为损坏照价赔偿或支付修理费。
3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费结算给乙方,并清退出场。
4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。
5、甲方不向乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公共财产,应照价赔偿。
6、若乙方施工质量达到一次验收合格,甲方按建筑面积奖给10元/m
7、项目部及公司的相关规定、管理办法和细则是该合同的组成部分。
8、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。
9、甲方违反合同约定,按每次支付乙方违约金5000元。
第十条:未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。
第十一条:本合同一式肆份、各执贰份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格后,按合同结清尾款,自然失效。
甲 方: 乙方负责人:
乙方:
篇7:施工升降机租赁合同长期
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,本着平等互利的原则,为原则出租方与承租方的权利和义务,经双方协商一致,签订如下合同:
第一条:租赁物的品名、规格
2、 租赁物的规格:
第二条:承租方工程名称、工程地址
1、 承租方工程名称:
2、 承租方工程地址:
第三条:每台设备的进出场费 元(含运费、安拆、办理使用手续)。
第四条:每台设备的月租费元(含人工工资)。
第五条:租赁物的用途:租赁物用于现场垂直运输。
第六条:租赁日期最低三个月。
第七条:租赁物的安全责任。
1、 租赁物在使用过程中,因租赁物质量问题而产生的安全事故,由出租方(甲方)承担责任。
2、 乙方负责按设备地基图纸要求设计技术浇筑基础,若因处理不当发生基础下沉、滑坡等造成机械事故,乙方应负全部责任,由此造成的停机每天按正常租赁费计算。
3、 承租方对出租方的设备和操作人员负安全监督管理责任。承租方承担设备在每天工作前,必须安排工地人员或指挥人员对设备的各个安排装置进行检查测试,经测试灵敏可靠合格后方可工作。设备在运行中因违章指挥、错误指挥的事故由承租方负责。如果出现其他事故,责任明确后由责任方负责。
第八条:租赁期限:由设备进场至工程施工完毕出租方退场之日止。
第九条:租金支付方式和期限
1、 租赁费的计算方式及标准:该设备的月租金为 元/月台,如不够整月,每日按月租金的三十分一结算。
2、 租金的支付方式和期限:月租金从设备使用日起开始算起,每
2个月的到期日支付租金,如承租方不按期交纳租金,出租方有权停机,租金照计算,工程完工,设备拆除前,租金一次付清,并配合拆除卸场地和通道。
3、 如施工期间非出租方设备原因造成停工,承租方应照常支付租金。
4、 春节放假期间设备报停30天不计租费。
第十条:租赁物进退场时间、地点
1、 合同签订后,合同生效。然后,出租方将设备基础图、地角丝(费用由承租方支付)等部件按承租方要求的时间、地点送达。
2、 退租退场,承租方付清全部租金后,通知出租方退租,出租方将租赁物运出承租方工作。
第十一条:租赁物的保管与维修
1、 进入现场至甲方设备退场运走后,在此期间乙方负责保卫工作。若发生机械零件、电缆及电器元件的人为损坏、丢失,应由乙方负责赔偿。
2、 出租方设备与工地其他机械或工程方面无任何关系,承租方无权将租赁物转让、转租给第三人使用,也无权变卖抵押品。
第十二条:出租方违约责任
1、 出租方发生一般事故,修复时间(小故障)不超过24小时,每个月维修时间三天,一般情况下,保养不占用施工时间。
2、 操作人员必须严格遵守安全操作规程,按要求维修保养机械和设备,不得刁难承租方,服从指挥人员的正确指挥,虚心接受各安全部门的检查,否则,承租方有权要求换掉操作手。
第十三条:承租方违约责任
1、 不按时交纳租金的,每日应向出租方偿付逾期拖欠总金额的千分之十违约金。
2、 如承租方未经出租方同意,有转让、转租或将租赁物资变卖抵押等行为,出租方有权解除合同、期限如数收回租赁物外,承租方还应向出租方偿付违约同期租金百分之一的违约金。
3、 承租方负责准备设备以外吊索具,按照国家规定配备独立电源,一机一闸一保护,并负责设备的用电费用;负责指挥作业。
4、 如果设备进入现场后,并未将该工程施工完毕承租方提出终止合同的,除使用期间的正常计算费用外,另要给予出租方三个月的经济补偿。
第十四条:违约责任,设备进场前单方终止合同方承担该合同中设备进出场费50%的经济责任。
第十五条:本合同未作规定的按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。如出现租赁纠纷,双方不能协商一致的由迁安市人民法院执行。
第十六条:本合同一式 份,出租方 份,承租方 份。
第十七条:双方协商条款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8:施工单位吊车租赁协议
合同编号:_________
承租方:__________________
出租方:__________________
根据《_____》以及国家现有法律法规的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的职责,经双方协商,特签订本合同,以资共同遵守。
一、机械概况一览表
二、双方职责及有关配合事宜
1.租赁管理及双方职责:乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、维修、日常保养和提供相关内业资料等工作,并承担相应的安全责任。
甲方负责设备的使用,乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理,并承担相应的安全责任。
2.设备进场前,乙方需对设备进行维修和保养,保证设备的完好性,设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后,乙方将设备交付甲方使用。
3.甲方应提供一份与安装有关的正式项目施工图交乙方,设备的安装位置与安装方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定,并及时做好记要。
4.设备进、退场前,甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作,使乙方设备能够顺利到达指定地点。
否则,甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。
5.设备的基础有甲方负责设计与施工。
设备安装前,甲方应提供壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。
设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方提供,费用由甲方支付。
6.乙方应配合甲方做好基础预埋节的安装,并按甲方的要求及时进场安装设备。
附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。
7.设备安装前,甲方应提供总功率为_______电源,从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责,专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。
8.设备在安装或拆除过程中,甲、乙双方均应派管理人员驻现场,随时协调解决安拆作业中出现的问题。
设备的安装、拆除过程中,施工现场的警戒区域,甲方应根据乙方的要求划定与落实。
9.当设备需要做附墙时,甲方应提前_____-_____天通知乙方,以便乙方统筹安排。
10.乙方及时提供设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。
乙方设备进入工地后,甲方应做好设备及附件保护、保管工作。
若发生丢失、毁损、灭失,甲方应承担赔偿责任。
11.根据甲方的要求,乙方为本设备配备证件齐全_______名操作司机。
在租赁期间,设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律,服从甲方项目部的管理,为甲方提供服务。
甲方要合理安排作业时间,不得疲劳作业,若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程,甲方有权要求退回。
12.在租赁期间,设备的所有权属于乙方,甲方只有使用权。
甲方若需对设备进行改善或增、减部件,必须征得乙方的书面同意。
13.甲方在工地提供宿舍_______间,作为设备常用配件及司机休息之用。
14.甲方每月应安排半天停机时间作为设备保养、检修作业时间,且不扣除租赁费。
三、费用结算及双方约定
1.设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起,至设备实际停用日止。
设备实际停用日必须经双方书面确认。
2.设备安、进场、附着、爬升等工作内容按_______计费。
基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_______计费。
3.设备租赁费每月以_______计费设备司机工资由甲方负责按时发放,每人每月以_______计费。
甲方承担未及时支付工资的法律责任。
4.甲方应保证租赁期限不少于_______个月,少于_______个月,按_______个月结算,超出_______个月时,按实际租赁时间结算。
5.合同签定后,甲方预付设备押金_______押金不计利息不抵租金。
设备安装完毕三日内,设备拆除前双方结清所有费用,乙方退还押金。
6.若由于施工组织设计或现场情况的特殊要求,造成设备安装、拆卸无法正常进行,需增加的费用由甲方负责承担。
7.设备如果在使用中出现故障,乙方应及时派人修理。
造成设备每次停工修理时间超过一天的,每超一天租赁费应按_______元/天扣除。
四、违约责任
1.若由于甲方未能按约定交付租赁费,乙方有权停机直至拆除,由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方承担。
2.未经对方书面同意,任何一方不能中途变更或解除本合同任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付_______违约金。
五、争议的解决凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。
甲、乙双方应通过友好协商解决如协商无法解决,采取如下一种方式解决
1.提交______________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。
2.诉诸当地______________法院,诉讼解决。
六、补充事___________________________________
七、附则
1.本合同一式二份,双方各持二份,具有同等法律效力。
2.本合同自签章之日起生效,至拆机退场结清费用止自然失效。
3.本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,并与本合同具有同等法律效力。
甲方:_____________________乙方:_____________________
法定代表人:_______________________法定代表人:_______________________
委托代理人:_______________________委托代理人:______________________
_电话:_____________________________电话:_____________________________
地址:_____________________________地址:_____________________________
签约时间:_______________________年________________月_________________日
篇9:建筑施工物资租赁合同_合同范本
合同编号:_______________
出租方:____________________________
承租方:____________________________
签订地点:__________________________
签订时间:__________年_____月_____日
根据《合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:
第二条 租赁期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共订_____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_____日内,重新签订合同。
第三条 租金
租金收取:______________________________
第四条 押金(保证金)
经双方协商,出租方收取承租方押金_____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。
第五条 租赁物资的维修保养
租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条 出租方变更
一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。
第七条 违约责任:
一、出租方违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_____%的违约金。
4.其它违约行为。
二、承租方违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金_____%违约金。
2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。
4.其它违约行为。
第八条 争议的解决方式____________________________________________________
第九条 其它约定事项______________________________________________________
第十条 本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租方(章)__________ 承租方(章)________
单位地址:____________ 单位地址:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
(或委托代理人) (或委托代理人)
电话:________________ 电话:______________
电挂:________________ 电挂:______________
邮政编码:____________ 邮政编码:__________
开户行:______________ 开户行:____________
帐号:________________ 帐号:______________
篇10:钻机租赁及钻孔施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方就本建设工程事项协商一致,签订如下协议条款,以资共同遵守。
一、 工程概况:
1、 工程地点:
2、 要求。
二、 承包方式及范围:
甲方将本工程的旋挖桩以包工不包料的形式包给乙方。分包范围包括旋挖桩成孔,钢筋笼制件,提供灌注混泥土工人二人以上。混凝土材料、施工员及施工质量由甲方负责。乙方提供三一S280R旋挖钻机一 )。
三、 施工工期
开工日期: 20xx 年 元 月 29 日,完工日期 20xx 年3 月
四、 工程造价、计算、付款方式及验收方式
1、工程量计算方式:
本工程旋挖桩的桩径按设计桩径,桩长从设计标高以下混泥土面至桩底的实际高度为计价长度,单位为米。
2、旋挖桩成孔灌注单价:
本工程桩包工不包料,按米计算:(1)、钻土层为538 元/米计算;
(2)、如若超出设计孔深度或打孔至微风化整板岩层时按元/米计算。此单价含税(如遇夹层甲方解决参考地堪报告结合实际情况现场签证)。因雨天或机器故障原因造成乙方不能施工,停机、停工费用由乙方承担,工期顺延。
3、付款方式:
(一).场运费;
(三).乙方完成到最后一根桩孔时,乙方提交本工程已签字结算书,甲乙双方审核完的结算书在10个工作日内一次性支付已完成全部工程款。
4、工程桩孔验收
甲方按乙方每天完成桩孔的量签字验收,工程全部完成在10天内给工程总量结算单,超10天不开结算单按乙方每天签字的工程量为准,视为结算总单。
五、 双方责任
A、 甲方责任:
(一)负责处理施工报建,临时场地、占用道路等报批手续及费用。进机前三天完成“三通一平”(路通、水通、电通)并满足乙方施工机械运输进出使用的施工便道,提供满足施工需要的水电。甲方挖机负责场地的平整工作,确保乙方机械正常施工。同时向乙方提供图纸一套,准确的地质勘查报告一份,且必须保证提供的地质勘查报告与乙方钻孔过程所遇岩层情况相符,如有很大差异或根本不同,则乙方设备有权退出施工,甲方需支付退场费,并一次结清已经完成总工程款给乙方。提供施工现场周围地下管线和邻近建筑资料,并保证所提供的资料数据真实、准确,并且承担其所需要的保护和迁移费用。
(二)本合同签订确定两名以上综合管理人同对施工现场监督管理工作,负责做好施工现场组织指挥,协调技术指导。
(三)负责向乙方提供施工图纸,地质勘查报告及有关技术资料,负责放线定桩位及复核,及时解决乙方在施工当中遇到的问题。
(四)对乙方在施工时发现设计错误提出意见,甲方应该在收到书面通知的当天内会同设计方进行处理并签证。
(五)项目经理部现场技术管理人员,监督检查工程质量、进度、安全、文明施工等,负责放桩位、施工记录、进度的签证和设计图纸的变更、工程期间的质量验收等其它事宜。
(六)负责施工放样、施工人员、施工质量,同时乙方在施工过程当中甲方人员应全程跟踪施工,如施工人员离开现场造成的质量问题由甲方承担。
(七)如工程中途停建、缓建、设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿由此造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的经济损失。每月计超出5天时,工期顺延,并给予适当补偿。
(八)组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
(九)协助做好与当地政府及群众的联系事宜。
(十)提供的施工材料必须符合设计、规范的要求,桩基础检测费用甲方负责。
B、 乙方责任:
(一) 收图后,在开工前三天内完成图纸会审,将所需材料和所需设备以书面形式提供给甲方,认真组织好施工,确保施工有条不絮地进行。
(二) 认真学习已审批的施工方案的内容及技术要求,按施工安全规范、机械操作规程进行施工质量、安全管理,做好安全防范措施,指定安全负责人。发现施工期间发生施工质量、安全事故应立即报告甲方及有关部门,及时协商处理。
(三) 委派现场管理代表,负责施工期间的桩孔施工质量、安全文明施工等,负责工程期间与甲方进行工程进度、质量验收的联系及有关事宜。
(四) 协助甲方做好工程桩施工成孔的原始记录,并交给甲方签证。
(五) 配合甲方接受建设单位、设计院、质监站对工程质量的监督检查。
(六) 在施工过程中,如遇古墓文物、地下管线、地下构筑物的,须及时通知甲方采取保护或迁移措施,待妥善解决后才能施工。
(七) 因乙方原因导致未能如期完工,每耽误工期一天,乙方支付违约金1000元/天。
六、 其它
(一) 甲方负责协调各方面工作,并提供良好的施工环境。乙方应服从甲方统一指挥,有责任共同做好文明施工。
(二) 若因人力不可抗拒的自然灾害,经济责任及本合同未详尽之处,双方应本着实事求是的原则协商妥善解决,双方确认修改、签证或补充协议时本合同的组成部份。
七、本合同一式肆份,双方各执两份,双方签字盖章后生效。自工程完工验收合格,甲、乙双方履行完协议规定的义务后,结算付清全部工程款后失效,本合同协议终止。
甲方单位:法人代表:合同代表:电 话:联系人:
乙方单位:法人代表: 合同代表: 电 话: 联系人:
年月日:
篇11:工程施工铲车租赁合同
出租方(甲方)___________________承租方(乙方)___________________
根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况
二、租赁设备概况设备名称:
数量:一台
租赁金额(每月)小写:
大写:
三、设备的所有权本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任1.提供技术型良好的设备。2.设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。3.甲方机手应该按设备操作规程施工。
五:乙方的基本职责1.为甲方机手提供食宿。2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。4.甲方在施工期间出现的安全事故由乙方全部承担。
六:结算方式及相关事宜
1.租赁期间:自进场之日开始计算。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
2.工作时间:每天工作时间不得超过八小时。
3.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
4.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作
5.设备因故障造成的停工,每月有累计为三天为正常修理时间,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
6.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意。
7.租金结算:一个月完结算当月租金,如果乙方不在规定时间内结算,甲方可停工,造成的损失由乙方自行负责。
七、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方:
乙方:
篇12:挖机铲车施工租赁合同
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:xx市xx级水电站技改工程
工程地点:xx市xx镇 村
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期:20xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工,20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13:怎么注册挖掘机租赁合同
出租方: (以下简称甲方)
承租方: (以下简称乙方)
项目经理部住址:
法人住所地:
双方本着平等互利、友好协商的原则,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定,就挖掘机租赁事宜达成如下合同,以共同遵守:
第一条 租用设备概况
1.1 设备名称:
1.2 规格型号:
1.3 生产厂家:
1.4 新旧程度(设备出厂年月):
1.5 设备所有人:
第二条 租赁用途、地点及期限
2.1 乙方租赁甲方的挖掘机用于 项目的施工,工程地点在 。
2.2 租赁期限为____月,该期限为预计期限,以实际工程需要为准。
第三条 租赁费用
3.1 租赁费单价: 元月。
3.2 乙方提供主油,甲方负责附属油料。
3.3 租赁设备的上、下场费用
3.4 操作人员的工资及保险等相关费用由甲方承担,乙方承担甲方操作人员的食宿。
3.5 此租金含税,由甲方开具有效税务发票。
3.6 租赁期间,如工程因业主原因停工、施工冬休或其他天气等原因造成设备闲置,其闲置期间不计入租赁时间,乙方不向甲方支付租赁费用。
第四条 结算和付款方式
4.1 乙方按月付款,如业主拨付工程款不及时,可相应延期支付。
4.2 乙方付款时甲方必须向乙方提供发票,否则乙方可以拒绝付款。
4.3 乙方没有按照合同约定进行付款,双方约定乙方不用向甲方支付逾期付款违约金或利息。
第五条 双方的权利及义务
5.1甲方必须提供性能完好、安全装置齐全的设备,每月必须保证28天能够正常使用,并配备 名操作人员,以满足乙方施工需要。设备因故障造成每月停工三天以上乙方有权从租赁款中扣除相应租金。如故障严重,甲方应尽快修复或调换设备给乙方使用,由此发生的费用由甲方承担。甲方若因车辆故障不能满足乙方正常使用要求,乙方可终止合同
篇14:机械租赁合同施工用
签订日期:_______________________
合同编号:_______________________
承租方:_________(以下简称乙方)
出租方:_________(以下简称甲方)
根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
规格:______________________________
型号:______________________________
数量:______________________________
使用地点:___________________________。
第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。
第三条:_________租赁期限
自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不
计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:_________(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会。
出租方(盖章)承租方(盖章)
法定代表人签字:_________ 法定代表人签字:_________
帐号:_________ 帐号:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
日期:_________ 日期:_________
篇15:2024年简单挖掘机租赁合同
出租方:___________________
承租方:___________________
经甲乙双方协商,本着双方互利合作的原则,订立如下合同:
一、工程地点:___________________
二、租赁时间
从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止
三、租赁方式、费用结算时间
挖机租赁采用月租制:无论晴、雨、雪天气,每月按元,每月租赁费用于次月日之前结算完上月的费用,工程完工一次性结算所有费用。
四、工作时间及超时计算
挖机每月工作时间最高为小时,如在本月内有走出时间,则按每小时元计算,时间以挖机计时器为准,如没有达到时间则按月计算。
五、挖机进出场费用
租赁时间如不满三个月,乙方承租挖进出场费元,超过三个月乙方承担进场费。
六、乙方的权利和义务
乙方可以根据自己的施工进度,在安全施工情况下,安排机械每天的工作时间。
乙方提供挖机驾驶员和管理人员的吃、住及挖机燃油,因燃油造成的停工损失,由乙方负责。
在施工工地工作范围内工作,乙方应保证甲方工程机械及驾驶同的生命安全,因乙方指挥不当造成的安全责任事故,由乙方负全责,因自然灾害造成的损失,由甲、乙双方各负一半责任。
乙方必须保证甲方挖机时、出场时的道路畅通。
乙方支付给甲方所有费用均以现金支付。
七、甲方的权利和义务
甲方应保证机械正常使用,定期保养机械。
甲方驾驶员在保证工程机械及自身安全的情况下,应无条件的服从乙方指定人员的调度、指挥施工。
在停工休息时间内,乙方应协同甲方驾驶员放置好工程机械以及保证其安全。
甲方收租赁费用后出具收据,不承担任何税费。
八、违约责任
乙方如不能按时结算租赁费用,超过一天,按月租赁费用1%计算违约金。
九、其它
如有异议,另行协商解决,本合同产生的纠纷若不能协商解决,可通过法律程序来解决。
本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份,签字生效。
甲方:___________________乙方:___________________
法人代表:_______________法人代表:_______________
身份证号:_______________身份证号:_______________
电话:___________________电话:___________________
篇16:建筑施工物资租赁合同
承租人(甲方):
出租人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件。乙方提供的租赁品必须附合格证,检测报告,准用证等资料,否则承担实际金额20%违约责任。
第二条:租赁物资的用途及使用方法:
甲方因施工需要向乙方租赁钢管、扣件、附件一批,具体规格数量以甲方确认的收料单为准。
第三条: 租赁期限:自____年__月__日至____年__月__日。共计__天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前__日内,重新签订合同。
第四条:租金、租金支付方式和期限
一、租金的支付方式和期限:
1、根据合同双方委托经办人签字的提、退租赁物的单据为租金期限计算依据,以甲方确认的《租金结算单》为双方结算依据。
2、甲方按月向乙方支付租金,甲方在租期届满后应返还全部租赁物,并在_______日内结清全部租金。
3、甲方以电汇、支票或汇票方式支付租金,每次付款前,乙方均应提供国家统一完税发票,同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致,否则甲方有权拒绝付款。
二、租金收取的标准:
第五条:押金(保证金)
经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。
第六条:租赁物资交付的时间、地点及验收方法: 。
第七条 :租赁物资的保管与维修
1、承租人对租用物资要妥善保管。租赁物资退还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。
2、租赁期间,租赁物资的维修及费用由 负担。
第八条 出租人变更
1、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应以书面形式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2、在租赁期间,承租人不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第九条:租赁期满租赁物资的返还时间为: 。
第十条:本合同的解除条件: 。
第十一条:违约责任
(一)、出租人违约责任:
1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金__%的违约金。
2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金__%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金__%的违约金。
4.其它违约行为:
(二)、承租人违约责任:
1.不按时交纳租金,应向出租人偿付所欠租金额每天万分之一的违约金。
2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金__%的违约金。
3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金__%的违约金。
4.其它违约行为:
第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;协商不成均可依法向合同签订地人民法院起诉。
第十三条 其它约定事项:
第十四条 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
第十五条 本合同一式四份,合同双方各执两份。本合同附件四份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇17:挖掘机租赁合同书
甲方(承租方):乙方(出租方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定, 依照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条:租赁设备的情况
1.1 品名:1.2 数量:1.3 性能:1.4 外观:第二条:租赁设备的用途
2.1 方挖掘。
第三条:租赁期限
3.1 20_年5月10日起租赁至退租。
3.2 承租方和出租方退租设备时应提前三天通知对方。
第四条:租金挖掘机租赁合同4.1 租费计算:按月租220_元,(不包括油费,不包括司机工资)。
4.2 租赁费支付方式:现金支付,按月结清
4.2.1 预付费用壹万元
第五条:租赁机械的所有权
5.1 在租赁期间,租赁机械的所有权属于出租方。承租方对租赁机械只有使用权、调配权、指挥权,没有所有权。
5.2 在租赁期间,承租方如将租赁机械转租给第三人,须征得出租方书面同意。
第六条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
6.1 租赁机械在租赁期内由承租方使用。承租方只负责包月租赁机械设备的日常燃油(柴油)费用,和挖机驾驶员保养费用由出租方承担。
因承租期间如因驾驶员操作不当引发事故损坏挖机或损坏地方设施(光、电缆、架空线路、广播电视线路、供水管路等),承租方负责赔偿处理。
第七条:租赁机械的毁损和丢失
7.1承租方应负责设备的安全责任,承租方应自行看管好机械设备,在租赁期间设备被盗、丢失由承租方自己负责。
第八条:违约责任
8.1承租方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
(1)要求承租方及时付清租金;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械。
第九条:争议的解决
9.1 发生合同纠纷时,双方应本着公平合理,实事求是的原则协商解决,协商不成时,可提请上级有关部门调解,也可直接向法院起诉。
第十条:本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本协议壹式贰份,承租方执壹份,出租方执壹份,自双方签字(盖章或手印)后生效,在租赁费用结清后自动失效。
承租方: 出租方:
代表人(签字): 代表人(签字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月
挖掘机租赁合同模板二
甲方(承租方):
乙方(出租方):
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权利和义务
1、甲方承担挖掘机的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖掘机作业全面管理,合理制定施工计划。挖掘机租赁合同二、乙方的权利和义务
乙方提供GME65—9挖机一台,工作人员一名,确保车况正常,不影响施工进度。
三、租赁期间作业时间规定:
合同签订之日起到 年 月 日 ,乙方每天租赁工时为9小时,
四、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁费用为叁万陆仟元整,如超出9小时另按时间收费每小时150元(乙方不提供税票)。
五、租赁费用的支付
挖掘机自进场之日起每三十天结算一次费用。
六、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡,由乙方承担责任。
3、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
七、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,每份都具有同等法律效力。
承租方: 出租方:
身份证号: 身份证号:
合同签订日期: 年 月 日
篇18:租赁挖掘机协议书
出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方设备事宜,经双方友好协商,达成如下协议: 设备配置
一、甲方将 小松 反铲挖掘机设备,数量一台,操作工人二名,租赁给乙方兴山县黄粮镇低丘岗地改造工程项目部使用。
二、保证金
乙方在设备到达工地当日,必须向甲方支付保证金 万元整。保证金不抵扣租金,合同期满后,双方进行合同结算,甲方扣除乙方应付款项后,多退少补,互不拖欠。
租金计算及付款方式:
三、此设备按小时计算租金,每小时租金为 元整。
按每月 小时向乙方收取此租金。
2、租金每月结算一次,乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金,不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金,甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的使用,设备停止期间乙方照付租金,直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
3、乙方每月以 转账方式付款给甲方(账号附后),甲方不负责提供发票。
四、甲方职责和权利
1、挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用,负责为设备提供所需要的柴油。
3、甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度,随叫随到,与乙方搞好团结,认真完成合同所约定的任务。若无故不服从乙方调度,乙方则有权要求更换该操作人员。
4、甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作。
5、租赁期间,甲方的服务仅限于租赁设备的操作,对乙方的工程质量,工程进度,工程材料不承担任何连带责任。
6、租赁期间,乙方无论因任何原因造成工期停顿,无论时间长短,甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管,遗失,损坏照价赔付。
2、保障设备及操作人员的安全,加强安全管理,对施工安全负全责,并负责安排操作人员的食宿并承担其费用。
3、乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时,若因甲方设备自身原因,超出三天保养时间。乙方有权扣除超出时间的相应租金。 乙方每月以 转帐方式付款给甲方,帐号附后。
六、其他约定
1、设备的进退场费用由乙方全部承担,进场时由乙方支付车,退场时由 方再现金支付 元给 ,由甲方自行负责找拖车运输。(运费的承担标准:1、租赁期小于2个月,或单程拖车运费大于1000元,往返路费有乙方承担;2、租赁期大于3个月时,拖车所需往返路费由甲乙方各承担一次;)
2、未经甲方同意,乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用,由此造成的损失由乙方全部承担。
3、在合同终止前,乙方必须提前5天电话告知甲方,以便双方作好设备退场和租金结算工作,若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场,则视为乙方续租,甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机在退场时,乙方应积极协助甲方,向甲方提供便利退场条件,因民事纠纷或债权、债务而延期退场的,乙方按延期日历天数追付甲方费用。
5、其它:
6、本合同未尽事宜,双方协商解决,并附协议。如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
7、本合同一式份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
地址: 地址;
电话 : 电话:
开户行: 开户行:
帐 号: 帐 号:
户名: 户名:
篇19:大型挖掘机租赁合同
甲方(承租方):
乙方(作业方):
为了确保挖掘机载租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖掘机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一:甲方的权利和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二:乙方的权利和义务
1、提供挖机一台,工作人员两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超出三天,如有超出甲方可以按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和保养。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,顺利的完成甲方的工作任务。
三、租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出小时以上部分,甲方按每小时元的标准在支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足一个月的,进场费用由甲方承付,达到1个月的进出场费用由甲乙双方各付50。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费用为元整,超出小时以外的超时款另外计算。(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日甲方先支付租赁费用16500,00(一万六千五百元整)余款在15日之内一次性付清。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可以停止施工,待消除不安全因素后在施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方承担全部赔偿责任。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极,主动配合甲方责任人员的智慧,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的工作时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份合同都具有同等法律效力。
附:挖机租赁使用起点日期为:
挖机进场电脑工作起点时间为:
柴油油箱表格指数为:
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________
联系电话:_________________联系电话:__________________
____________年______月____日____________年______月____日