水电安装包工包料项目合同
甲方:____________乙方:____________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜,经协商达成一致,签订本合同并共同遵守。
第一条委托事项甲方由于工程进展需要,拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。
第二条乙方工作内容
1、包材料损耗(损耗按定额执行)。
2、包预留套管、预埋给水管,包给排水材料安装(不包含所有二次增压设备,空调冷凝管以及室外雨水管的安装。)
3、电施工程,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。
防雷连接,弱电预埋。
(不包含,消防弱电配管和穿线,荧光灯具安装,以及其它灯具,设备电力,变压器和发电机组,各种配电柜,所有的计量表材料安装。
)4,所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。
(不包括消防。
)第三条施工工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为天;开工日期为:年月日,竣工日期为:年月日。
2、如遇下列情况,经甲方代表书面签字认可后,工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件;
(2)工程量变化和设计变更;
(3)非乙方原因超过4个小时以上(包括但不限于)停水、停电等情况;
(4)工程款未按时支付;
(5)不可抗力(如地震台风火灾等)。
3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。
第四条工程总造价给水工程,电工程。
按每㎡建筑面积元作为结算依据;总价:工程总量_______㎡,合计工程总造价为_______人民币。
第五条付款办法依工程建造不同时期为付款的时间节点,分批支付,具体为:
1、出正负零,付总造价的_______元;
2、正负零以上每完成两层,付总造价的_______元;
3、主体封顶,甲方支付给乙方的款额不低于总造价的_______元;
4、积水排水做完,付总造价的_______元;
5、穿线安装完毕,付总造价的_______元;
6、完工验收,支付总造价的_______元;
7、剩余_______%,_______元,为维修质保金,保修期满结清。
第六条双方责权(一)甲方:
1、提供水源、电源及场内施工道路,提供施工图纸,派出专业施工员现场管理,解决工程有关问题。
2、负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。
3、组织各层段的隐蔽工程验收,及时提出存在问题及发出整改通知书,监控工程质量。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、及时组织有关材料进场。
6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保收工,如期交付业主使用。
如果甲方在乙方完成天内,还没有组织竣工验收,双方均视作已验收,并支付乙方工程余款,进入工程的保修期内。
7、甲方必须按节点支付工程款,如因工程款不按期发放,而影响工程进展,则工期相应延期,并承担每日工程款总额的_______%的违约金。
8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必须按本合同结清余款,如果无法结清,甲方除承担支付余款义务,并当承担每日工程款总额的_______%的违约金。
(二)乙方:
1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。
2、编制施工方案及施工计划,上交参加施工人员名单及组织架构表,按时参加安全学习及工程例会。
3、负责对已完成的产品作产品保护。
如果属乙方自身故意破坏,追究乙方法律责任及索赔,如非乙方故意破坏,乙方可协助甲方修复,甲方仅支付正常施工的平均工资即可。
4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工,如认为需作图纸变更的,书面向甲方提出申请,否则,后果由乙方负全责。
5、按规定搞好文明施工及安全生产,由于乙方故意违章作业,造成安全事故,包括伤及他人的,一切责任及赔偿均由乙方负责。
6、执行项目部的管理制度,违反者甲方按规定处罚乙方。
7、乙方包本工程修改人工元以内,超过的按签证调整,
8、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥。
第七条管理办法
1、工人必须戴好安全帽进场施工。
2、乙方所有进场的机具需造册登记,进场时交甲方存档,机具退场由甲方项目经理开放行条放行,否则,不给予放行。
3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。
4、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等,违者每次罚款壹仟元。
第八条质量责任
1、乙方必须熟识图纸,必须严格按图施工,按设计要求及有关施工规范施工,乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的,由乙方负责赔偿,乙方员工必须考试上岗。
2、验收表格80%优良的.视为优良,不足的视为合格。
第九条安全责任
1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。
2、若乙方未购买意外险,造成乙方人员发生工伤事故的,乙方必须负责工伤人员的一切赔偿;甲方若在事故中为乙方垫付费用,则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。
第十条合同生效及其他
1、保修期:保修壹年,日期由该楼综合验收之日起计算。
2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。
如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。
4、本合同经双方代表签字,甲方盖章后生效,完工及保修期满后自行作废,本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。
甲方:____________乙方:____________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
更多相似范文
篇1:建筑合同包工包料的协议书
建设单位: (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价: 元(大写:)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为20__年 月 日至20__年 月 日,总工期 天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2:乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
20__年__月__日
篇2:工程承包合同书包工包料
工程承包合同作为约束建设单位与承包商的法律文件,其有效的管理关系到合同全面、顺利的实施。你知道工程承包合同书是怎样的吗以下是小编为大家整理的工程承包合同书范文,欢迎参考阅读。
工程承包合同书范文1
发包方(甲方):________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________ 职务____________
承包方(乙方):________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________ 职务____________
依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:________________
四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条 工程期限
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中
第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理:
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式:
二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。
四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
第四条 工程款结算
一、全部工程造价的结算方式。按下列第( )项规定办理:
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。
3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。
5.招标的工程,按中标的价款结算。
二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。
第五条 施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。
第六条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前____日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。
五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:
1.增减变更文件和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修________年,采暖工程保修
第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第七条 违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:
(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,
(2)直接向人民法院起诉。
第八条 附则
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。
三、招标工程,按《市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。
四、双方商定的其他事项:
第九条 合同附件
一、工程项目一览表。
二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)
三、施工图预算。(合同正本及XX银行有此附件)
四、甲方负责供应的材料、设备一览表。
五、有关协议:
六、有关补充合同:
第十条 合同份数及有效期
一、本合同一式____ 份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。
二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同书范文2
甲方:
乙方:
甲方的 工程,经招标或协商由 承担施工,为明确双方的责任和权益,高效、精致、及时地完成工程施工任务,特制定本合同,望双方认真履行。
一、 单位工程概况
1、工程地点:
2、承包范围和内容:
3、承包方式:
4、质量要求:
5、安全要求:现场施工人员必须购买意外伤害保险,统一着工作服、配戴安全帽、高空作业人员系好安全带,确保安全文明施工,树立良好的晨晖形象。
6、开竣工日期:
二、 合同价款及支付
1、合同总价款:(大写)
元 附计算清单:
2、价款支付:钢架开始安装至完成期间拨付20%,屋面板、墙面板安装完成拨付5%,剩余工程款待建设单位验收合格后扣除5%质保金,发放工人工资后结清。质保金待工程竣工验收质保期满后支付(以竣工验收单签证日期为准)。
三、 甲方责任
1、提供给乙方壹套工程施工图,对工程进度、工程质量进行监督、检查,查出问题以书面通知限期整改,整改不及时、不彻底的,有权停工及处罚。
2、工程进度缓慢,质量安全管理混乱,甲方有权更换施工队,乙方承担所有损失。
3、按工程进度要求及乙方与生产部制定的构件、板材进场计划及时供应材料,并负责到工地现场的运输费用。
4、对工程质量、安全进行现场技术交底,监督管理项目部的施工活动。
四、 乙方责任
1、服从甲方的管理,严格遵守甲方的规章制度,接受甲方的监督及处罚。
2、乙方应确保工程施工人员的安全合同、安全保险齐全有效,在现场施工时配戴安全帽安全带等防护用品。
3、在工程施工前乙方认真熟悉图纸,提出图纸存在的问题,并向工程部提供施工组织设计,包括人员、设备、进度计划、材料供应计划等,以便于甲方协调材料供应及监督管理。如不提供,将拒绝拨付承包费。项目经理必须按照安装进度如实记录施工日志,工程竣工后与工程施工图一并交回工程部,否则处以经济处罚500元。
4、乙方应按照合同承诺的工期按时完工,每拖延一天,按甲方与建设单位签订的违约额承担延期罚款。
5、工程完工时应提前通知工程部,积极主动进行交工验收,协助工程部做好工程竣工结算,配合回收工程款。
6、按时参加工程部会议,有义务向公司提出生产技术和施工中出现的问题,以促进产品生产质量的提高。
7、乙方应严格按照图纸及国家相关标准规范施工。如在施工中发生质量事故,除无偿予以整改外,再处以损失额的30%罚款。
8、乙方应自觉加强职工的安全教育,班前会应对施工人员进行安全操作、质量标准交底。特殊作业人员必须持证上岗,现场安全设施齐全有效,电器、机械设备使用严格按规程操作。出现人身伤害事故,3000无以内由施工承包人负担,3000元以上的部分由施工承包人负担费用的70%。
9、材料使用应节约,节余的材料应及时回库,如有浪费、丢失,照价赔偿。
10、负担工程施工吊装费和现场水平运输费用,并承担工程施工中的招待费用。
1
1、维护公司信誉,负责协调土建及建设单位的关系,以满足工程施工进度的需要。
五、承包费浮动方案
该工程无质量、安全问题,按期竣工交付使用,得到建设单位、监理单位好评的,安装人工费上浮5%-10%。存在质量问题造成损失额在元以上的下浮5%,出现安全事故造成损失额3000元以上的下浮5%,工期延误造成建设单位处罚的下浮5%。
六、工程未竣工结算的,承包费不予进入个人帐户。
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承包合同书范文3
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包事项协商达成一致,订立本合同:
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程承包范围:按基础施工图及首层施工图土建部分承包
四、 工程承包内容:乙方提供的工程预算清单工程量为结算依据,超出工程量的属于增加工程,单价按预算报价结算。
五、 工程承包形式:包人工、材料、机械设备。
六、 工程工期:合同生效后甲方发出开工通知书日起120工作日,(拆除原有建筑物的工期不计在内)。
七、 工程造价:
八、 工程付款方式:
1.合同签订后,甲方支付乙方备料款: 元整,(230000.00元)。
2.完成基础,甲方支付乙方工程进度款: 元整,(230000.00元)。
3.全部完工后,甲方支付乙方工程款: 元整,(110000.00元),余下的 元作为工程保质金,无质量问题,满________年后10天内付清。
九、 甲乙双方责任:
1.甲方责任:
① 按合同要求按期支付给乙方工程款,以确保工程工期。
② 甲方做好进场施工前的三通工作。
③方负责办理乙方在施工过程所需的手续,如因甲方手续出现问题,造成工地停工或拆除,由此造成的一切损失由甲方负责。
④ 甲方向乙方提供相应的水准点及坐标控制点位置,提供相应的工程地质和地下管网线路资料。
⑤ 甲方负责水电接点到现场30米内。(电用量30千瓦以上)
2.乙方责任:
⑥ 严格按照设计图纸精心组织施工,保质保量完成工程内容。
⑦ 负责购买工人劳动保险。
⑧ 不能无故拖延工期。
十、 竣工验收:本工程施工完毕,乙方应及时向甲方发出竣工通知书及工程结算书,甲方在接到通知后组织有关人员验收及结算审核,如果甲方在接到通知五个工作日内没有组织有关人员验收和审核,则视为此工程已验收及结算通过。
十
一、 本合同一式三份,甲乙双方各一份,双方签章生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
篇3:包工不包料建设房屋合同
甲方:
身份证号码:
乙方:
身份证号码:
甲方在 建房屋一栋,建筑总面积约 平方米,由乙方承包施工。经两方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米 元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米 元计算,包括水泥砂浆抹面。
四、付款方式
完成第一层砖砌并捣制好楼面付 元,完成第二层付款 元,完成第三层付款 元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
五、两方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、注意安全
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为 个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
九、其它未尽事宜,由甲乙两方协商解决。
本合同一式二份,甲乙两方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章): 乙方签字(章):
电话: 电话:
篇4:包工包料承包合同
发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
为了加强双方互相合作,明确甲乙双方责、权、利、经双方协商,特签订如下条款,作为该工程施工承包合同的依据。
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
第二条 承包范围
2.1本工程桩基完成后,从浇捣基础垫层至屋顶水箱及屋顶瓦片安装的所有泥水工作业,主要包括混凝土浇注及养护、墙体砌筑、室内外墙体粉刷(室内顶棚不粉刷,但暗角必须做平整,符合规范要求)、楼地面找平、楼梯找平等施工图纸内所有的泥水项目在内。
2.2本工程施工图纸中所有需用零星构配件浇捣、养护、安装、零星预制品构件和安装、砼保护层水泥砂垫块制作和安装都在承包范围内。场内排水、砼主体养护、内外墙粉刷养护、以及所有场内建筑垃圾清理工作等全部由乙方总包。
2.3乙方各分项承包内所有职工劳动保护用品及安全帽、雨衣、且夜间施工餐费及工人住宿,一切由乙方自理。甲方应提供3间约45平米的工棚给乙方做工具房及值班室。
第三条 承包方式
3.1本工程泥工的承包方式以包工不包料形式,甲方提供1台塔吊以供5#、6#、7#楼的垂直运输,并提供5台物料提升机给乙方使用,除以上垂直运输机械及塔吊由甲方提供外,其它施工常用的机械和工程上所使用零星工具、小型电机具、二级配电箱以外的配电箱、开关箱及电缆线,以及养护用的水管等由乙方提供自理。开塔吊及提升机的人工工资由甲方负责。
3.2乙方提供:两台以上350型砼搅拌机、砂浆机、斗车、平板振动器、插式振动机、振动棒等,其中二级配电箱以外以下的各级配电箱、电缆线、照明灯具等所有零星工具、机具及铝合金方盒由乙方提供,机具保养及修理费用由乙方自负。
第四条 承包价格
4.1以中标通知书的建筑面积2 ,单价按建筑面积元/㎡计算,本合同总价暂定为 1111111 元。如有图纸变更增减的工程量根据实际情况经业主及监理单位签证后,在结算时应给予增减调整价款。
4.2本工程约定的工程质量为(以验收报告证明书为准)。乙方在施工期间,如对施工质量无法保证或达不到质量目标和县标化要求,必须返工整改到合格为止,如由于质量问题造成的材料及人工费等经济损失,一切费用由乙方自负,在工程竣工结算时甲方按实际的经济损失扣回。
4.3乙方在施工过程中出现明显质量及工期无法按合同完成,甲方有权撤走乙方的施工班组,并可以调派其他施工班组进场施工,由此所增加的一切费用在乙方结算款中扣回。
第五条 施工工期
5.1本工程工期按甲方统一安排,从第一幢楼浇捣基础垫层开始至本工程全部完工验收之日计算工期,提前不奖,延迟处罚(罚款按甲方与建设单位的合同为准)。施工工期按甲方对每幢楼的总施工计划统一安排,并对各分项施工班组合理调配的工日列入施工进度表,甲方据此再与各分项班组签订施工进度协议。
第六条 工程款支付办法及竣工结算
工程款支付按甲方与建设方签订的合同进行,乙方按每月25日前浇筑完成每层楼面的建筑面积计算,以分项子目完成的工程量经业主及监理单位认可签证后支付该月75%,本工程全部完工后应支付至总完成工程款的90%,其余15%除预留结算款的1%作为质量保修金(保修为一年)外待工程竣工验收合格后三个月内按实际完成的工程量进行结算。乙方在签订合同前必须预先支付3万元作为合同履约保证金,工程完工验收合格后一次性退还。以上合同履约保证金和质量保修金不计利息。
第七条 安全施工、文明标化
7.1乙方进场前须与甲方签定《安全生产责任书》,对乙方的现场发生违章行为,则按《安全生产、文明施工管理细则》有关条款处罚。
7.2乙方进场必须遵守《浙江省暂住人口管理条例》的规定,凭身份证,就业证,暂住证招收民工,或按工人的身份证复印件,照片三天内向工地办公室办理登记手续,由甲方向所属地方派出所统一申领《暂住证》,乙方按规定缴纳办证费用,如有不办理者,经查获其一切后果由乙方负责。乙方人员在进场前应提供相片2张及施工人员花名册,甲方应为乙方人员办理人身意外保险。
7.3 乙方所购进的施工机具设备,乙方需当场自行验收,验收合格后乙方才可使用。设备出现故障,造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7.4乙方按国家、省市和甲方的有关规定,进入施工现场严格遵守施工安全管理条例。由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,甲方概不负责。
7.5乙方在施工时,施工机具不得擅自接电操作,需通知甲方由专业电工进行接电,否则一切后果自负。
7.6有特殊要求的施工作业,乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗,若需培训其费用由乙方自行负责。
7.7本工程定为创县标化工程,乙方人员必须服从甲方管理人员指挥,乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,不准光背,不准穿拖鞋,如发现每人次各罚款50元,此款从结算时扣回。如发现乙方自大自强或个别人员素质极差造成对本工程整体形象不良的,甲方有权辞退乙方或个别人员,前帐不结。
7.8乙方施工人员必须做到“落手清”,对每天施工时造成的建筑垃圾要及时清理,保持施工现场的环境整洁。
7.9如因乙方原因造成本工程无法达到县标化要求,其相应损失由乙方承担。
7.10乙方必须组织安排技术操作熟练、思想素质好及作风纪律严明的员工进场施工,并且不准带家属和小孩进入施工现场。
7.11由甲方供应的施工材料,乙方不得浪费,发生浪费现象,由乙方负责赔偿。
7.12每道(天)施工工序完成,乙方必须做好“落手清”工作,如不及时处理或不听指挥,发现一次罚款200—500元。
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。在双方完成了约定的工作内容后即告终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇5:装修清包工合同范本
承包方(以下简称甲方): 联系电话: 施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:
一、 工程概况
工程地址:南湖影视基地
二、 价格
三、工程范围
南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围,包括顶面开灯孔。
四、 付款方式
1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。 2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付。
四、 设计与施工
甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。 五、 材料 1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。
3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。
六、 工期
顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。
七、垃圾清运
垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。
八、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。 2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。。
4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
九、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。
十、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟及随地大小便。
3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。
4、乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担一切费用。 十一、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、装修要求
1、 乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。
2、 乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。
十四、其它说明和要求:
1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。
4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
十五、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付。
十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。
甲 方: 乙 方:
签 章: 签 章:
签约日期: 签约日期:
篇6:室内装修施工合同包工包料
委托方:_____________________(以下简称甲方)
身份证号:___________________
通讯地址:___________________
联系方式:___________________
承包方:_____________________(以下简称乙方)
代表人:_____________________
通讯地址:___________________
联系方式:___________________
依照《民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程地址:______________
2、工程范围:该工程总面积为______平方米,施工面积为______平方米。
3、工程内容:______________
4、承包方式:包工包料大包干交钥匙工程。
5、工程期限:工程期限为______天,开工日期是______年______月______日,竣工日期是______年______月______日。
第二条、工程价款及付款方式
1、工程总承包价为______元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付______元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分______付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第三条、质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
第四条、材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条、工期延误
1、对因以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期可顺延:(1)工程量变化;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
3、因乙方原因造成工期延误,每延误一天,按总工程款的3‰赔偿甲方损失。
第六条、双方责任
1、甲方责任。
(1)开工三日前为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
(2)无偿提供施工期间的水源、电源。
(3)参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。
2、乙方责任。
(1)施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。
(2)不得扰民及污染环境等装饰装修活动。
(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。
(4)保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场,清运垃圾由乙方负责。
(5)乙方必须保证施工质量,发生施工质量问题,乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,乙方应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
(6)乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。
第七条、违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第八条、争议解决
本合同项下发生的争议,双方应协商或向消费者协会申请调解解决,协商或调解解决不成时,向工程所在地人民法院起诉,请人民法院裁决。
第九条、合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十条、合同生效
1、本合同双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
委托方(签字):_____________承包方(盖章):_____________
________年________月________日________年________月________日
篇7:防水工程包工包料合同书
甲方:
乙方:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式与结算方法:
1、承包形式:采用包工、包料、包质量、包安全的四包形式。
2、结算方法:
甲方按实做的展开面积给乙方确定工程量,甲方按每平方 元的固定价格计算工程款。
不再增加任何费用,本工程结算甲方不向乙方要发票。
五、选用材料
选用湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材,3厚。
六、工程质量要求:
1、按设计要求和国家有关规范标准执行。
2、严格按“贴必定”防水卷材应用技术规程施工。并按相关的质量检验标准进行验收。
七、付款方式:
合同签定后,甲方一次性支付全部维修工程款。
款到乙方指定账户后开始施工。
八、乙方责任:
1、按甲方要求和有关规定进行施工,确保优良工程质
2、接受甲方对工程质量、施工质量、进度的检查和监督。
3、工程验收时,乙方必须协助甲方进行防水工程验收。
4、自负管理不善造成的安全事故,应由乙方负责。
5、全权负责施工中出现的质量问题,应由乙方负责。
九、质量担保:
维修施工完后试水,如果出现质量问题乙方应向甲方退款50%。
保质期五年,在保质期内如果出现质量问题,乙方必须在十二小时之内赶到甲方场地进行维修。
十、其他:
本合同未尽事宜,经双方协商共同解决。
提供防水施工项目所需的一切资料。
十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
经双方签字,盖章生效,如有违约则依法追究违约责任。
验收合格后,本合同自动终止。
甲 方: 乙 方:
负责人: 负责人:
电 话: 电 话:
年 月 日
篇8:包工不包料建设房屋合同
甲方:______
乙方:______
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一、承包方法:
1承包形式:单包,即包工不包料。
2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二、工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上:项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六、文明卫生
1现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七、罚款制度
施工不带安全帽罚款50元人次;帽带不扣罚款20元人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元人次;悬空抛物罚款100元人次;井字架吊篮乘人罚款100元人次;宿舍内私拉电线罚款50元次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九、由甲方负责一定的用电费用(30度月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十、付款方式
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后________年内付清。
十一、此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
_______年____月____日
_______年____月____日
篇9:设备包工包料安装施工合同
甲方:
乙方:
法定代表人:
地址:
联系方式:
依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,双方就本合同中的权利、义务和经济责任协商一致,达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:乙方包工包料
4承包范围:设备界定范围
5、工程造价:人民币
6、合同总造价不含税金。
二、施工准备:
1、乙方组织施工管理人员,材料,施工设备进场,并服从甲方的安排。
2、编制施工方案及施工进度计划。
3、设备到现场后由甲乙双方负责就位并管理,避免损坏。
4、甲方应于设备到达现场前做好设备安装的准备工作
三、施工内容:
1、负责设备安装及匹配。
2、设备.制冷机组等全部设备
四、工期要求:
根据甲方的要求,乙方同意于_年_月_日前完成此项工程,若由于甲方原因造成工期延误,则工期相应顺延。
五、合同价款及付款方式:
合同总价款元整。付款方式
1、甲方用开发项目中高层住宅或门点抵顶乙方全部工程款。抵顶的商品房价格执行甲方统一售价。按实际建筑面积计算,最终结算差额部分长退短补。抵顶给乙方的商品房甲、乙双方各自承担国家规定的税、费。
2、抵顶乙方工程款的商品房由甲方统一划拨,达到商品房预销售条件时,甲方按乙方实际完成工程量给乙方办理商品房相关手续。如乙方停工或中途不再履行合同义务,视为乙方违约。乙方违约后,甲方有权收回抵顶给乙方的商品房,同时甲方开给乙方的商品房相关手续全部作废,如乙方将商品房出售给第三人或办理抵押等情况出现,房产纠纷和相关经济责任由乙方自行处理,甲方不负任何责任。
六、交提货时间及地点:
在收到甲方预付款后20日内将设备运送到甲方的经营场所,运费由乙方负责。
七、违约责任
乙方责任
1、冷柜质量、规格、技术要求不符合本合同规定时,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误完工时间,每逾期一日,乙方应按合同总价款的__向甲方偿付逾期交货的违约金,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
2.冷柜不符合合同规定或者因冷柜不合格造成货物损坏的,一切损失由乙方负责。
甲方责任
甲方如未按规定日期向乙方付款,每逾期一天,应按逾期付款部分付给乙方逾期违约金。
八、施工安全:
施工期间,乙方应按照施工规范进行操作,须安全施工,确保施工质量,确定责任后,由施工造成意外事故由乙方自行负责。
九、工程验收及保修:
1、工程在施工过程中由甲方专人监工、负责核实项目并负责签署验收单,乙方对整机保修年。
2、乙方应在货到甲方施工现场及时通知甲方验收,甲方的验收仅为数量和表面质量验收,不作为乙方所供材料实质性质量合格的依据。
3、最终结算时甲方扣留乙方总货款的5%作为质保金,乙方对所供货保修期为年,自产品验收合格并正式投入使用之日起算。保修期满后,双方做一次回访,如无质量问题,保修金退回。
4、凡因质量、技术缺陷由乙方负责无偿保修并承担甲方一切损失的赔偿责任,保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。
5、质保期内,如出现质量、技术问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,质保期从再次验收合格后次日起重新计算一年保修期。
6、乙方负责对机组进行全程跟踪服务,并保证每季度对机组进行一次全面维护。
7、设备发生故障乙方在接到甲方报修电话3-5小时内到甲方经营场所进行维修。
8、质保期内,发生质量问题,乙方不能在限定期限内维修,甲方有权代为维修处理,由此发生的费用并另加100%的管理费,均由乙方承担,该费用由甲方直接从乙方质保金中扣除。
九、关于合同的变更与解除:
1、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方提出变更,需经另一方的书面认可。
2、本合同签订后,双方应诚信履行,不得随意解除。如经协商一致解除本合同,则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下,一方享有解除权:
乙方完工迟延达日以上,甲方有权解除合同。
乙方所供冷柜质量、规格无法达到甲方要求质量规格标准。
甲方不按照合同约定支付合同价款。
十、合同争议解决方式:
凡因因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决,协商不成的,均应提交乌海仲裁委员会巴彦淖尔市办事处仲裁。
十一、其他约定:
1、本合同如有未尽事宜,双方协商解决并签定补充协议作为本合同的附属文件,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同的,应以书面形式及时通知对方不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
3、本合同壹式两份,甲、乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇10:包工不包料建设房屋合同
甲方:
乙方:
甲方在小区31#建房屋一栋,建筑总面积约300平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米伍拾肆元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。
四、付款方式
完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元,完成第二层付款叁仟元,完成第三层付款叁仟元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、注意安全
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为4个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在20xx年___月__日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章): 乙方签字(章):
年月日
篇11:工程承包合同书包工包料
甲方:_____
乙方:_____
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:___________________________________。
2、工程地点:___________________________________。
二、工程承包方式及承包价格
1、以包工包料形式按________元/㎡包干结算(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用,劳保基金不在内)。
2、包干价格包括资料、各项检测及各项验收等费用(如桩基检测、实物检测、水电检测、消防检测验收、材料送检、铝合金检测及各分部工程验收等等)。
三、工期:
开工日期:___________年______月_____日,竣工日期______年______月_____日,总工期_________月。
四、工程质量标准:合格工程。
五、承包工程内容:
1、基础工程:桩基础深度为10米。超深部分按实签证,(挖土方及护壁人工工资_________元/立方米,入岩、流砂单独签证,入岩按土方2倍,流砂按土方3倍)。
2、主体工程:按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。(未包含内容见附表一)
3、屋面工程:按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。
4、外装修:按设计施工图施工(含5+6+5中空双层钢化玻璃窗),第一、二层干挂除外。
5、内装饰:内墙为混合砂浆抹灰,天棚不抹灰,楼地面不找平,进户门不安装,室内所有门不安装。
6、水电工程:水、电工程到户,预埋部分到位。
7、消防工程:按设计施工图施工及相关强制性规范规定。
8、施工围墙由甲方负责,临时水电由甲方接至施工场地。
六、材料要求:
1、钢材采用湘钢和链钢。
2、水泥采用金雷和海雁。
3、给水管采用现场确定(国标)
4、排污及雨水管采用现场确定(国标)
5、外墙砖采用现场确定45*95砖
6、铝合金窗采用5+6+5中空双层玻璃窗,品牌为现场确定,规格正品。
七、双方职责:
(一)甲方
1、甲方派出常驻工程师代表,对工程跟踪监督,杜绝不合格材料用在工程上,由此造成工程质量的损失,乙方承担一切责任。甲乙双方及时对隐蔽工程和材料涨价签证。
2、甲方负责办理各项报建手续及费用(因报建手续不到位所引起的行政职能部门处罚)。
3、开工前施工场地的三通一平,水电并满足施工需要。
4、提交施工图捌套。
5、提供工程坐标控制点、地下管网资料及勘探、设计地质报告。
6、负责施工期间周边关系的协调。
7、组织对工程竣工验收(包括各部分工程)、隐蔽工程签证、工程质量监督。按合同约定定期办理结算和支付工程款。
(二)乙方
1、编制施工组织设计、施工方案、设备、材料、半成品的进场计划,并在收到施工图后组织进行图纸会审。
2、施工场地的临时设施、临时水电管线的修建安装。道路畅通,保持安全文明施工。
3、及时向甲方报送施工计划和已完成工程进度报表。
4、未经甲方同意,乙方不得转包第三方。(如转包第三方,甲方有权收回,并终止合同)
5、提供施工报建所需的证照和资料。
6、施工过程中发生安全事故由乙方全权负责。
7、规范建筑市场行为,不得拖欠和克扣民工工资。
八、付款方式:
1、按层付工程款(备注:每层完工后付工程款,基础不付工程款)。主体每层按平方造价付工程款60%。内、外装饰按每层平方造价付工程款25%,竣工验收合格按平方造价付工程款5%,资料备案到位按平方造价付工程款5%,剩下5%作质保金一______年,一______年到期付清5%质保金。
2、挡土墙付款方式按每月工程量付定额直接费总造价85%结算付款。
九、履约金的交纳及返还办法:
1、合同签订时,乙方向甲方交纳履约保证金人民币__________元整,签约当天交人民币_______________万,5个工作日内交人民币叁佰万,余款在20个工作日内交剩余人民币贰佰万。
2、转换层完工退还履约金___________元整,到主体第十层完工退还履约金__________元整,主体全部完工退还履约金__________元整。
十、结算方式:
1、以包干价加签证工程量结算。
2、包干建筑面积以房地局产权面积为准。
3、在施工中有增减部分工程,按设计变更签证,结算按_________建筑消耗定额计算,人工土建按_________元/工日,水电安装按_____________元/工日,装饰装修按75。________元/工日,材料按市场价加采保费和运费。按综合费用计取27%。(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用)
4、挡土墙结算方式套用增减工程量结算方式。
5、材料价格超过5%调价,调价按当时市场价减附表二材料所定基价。材料价格浮动在5%以内不予调价
6、材料基价见附表二
十一、违约责任
l、乙方如延迟工期不能按照合同约定的时间竣工,超过10天以后每延期一天,甲方按工程总造价的3予以处罚,从工程款中扣除。
2、乙方因工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方必须立即进行返工,其费用乙方自行承担:若返工后还是达不到质量标准的,则自动退场,并赔偿甲方相应损失。
3、乙方若无能力在规定时期内履行自筹资金,未完成部分施工责任,视为违约,甲方有权接管乙方施工单位的施工任务,并将乙方交纳甲方的履约保证金抵交违约罚款,乙方自动退场,甲方只按乙方已完成工程量的80%进行结算。
4、由于甲方未按合同要求支付工程款影响乙方施工超过10天,每个月甲方要支付乙方的基本工资、设备折旧、工程垫付资金利息的两倍(按当时的银行贷款利息)、钢管脚手架的租金。
5、从甲方收到乙方竣工结算资料30天内委托中介机构审查,审查时间为30天,审查报告经甲方、乙方确认后30天内无正当理由不支付工程结算款,从第31天起每天向乙方支付违约金(按合同价款1),按银行同期贷款利息贰倍计取。
6、竣工验收合格后,在三个______月内乙方应向甲方交付整套完整备案资料(包括验收备案表),否则按每延误一天处罚_________元。
7、由于甲方甩项影响房屋不能验收、备案,所有损失由甲方负责,不影响建设方向施工方付款,付款参照原条款。
十二、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。
十三、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,希望甲乙双方共同遵守,甲乙双方签字后具有法律效力。
甲方(公章):___________________乙方(公章):__________________
法定代表人(签字):______________法定代表人(签字):______________
_______________年__________月____日_______________年__________月____日
篇12:农村包工包料楼房建筑合同
原告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
联系电话:_________________
被告:_________________有限公司法定代表人:________________住所:_________________
联系电话:_________________
诉讼请求:_________________
一、请求判令被告支付给原告货款_____________元;
二、请求判令被告支付逾期付款违约金_______________元;
三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
事实与理由
原告与被告有生意往来,______年______月______日,原告供货给被告,被告从原告处购得______元货物,根据合同约定,付款时间是______年______月______日,被告承诺收到货后付款,原告按约定供货后,被告没有按承诺付款给原告,给原告的生产经营带来严重困难。截止______年______月______日原被告双方对账确认被告欠原告货款共计_______________元,原告为了资金周转需要,多次催告被告负责人偿还所欠货款,但被告至今未还,原告认为,被告的行为已侵犯了原告的合法权益,为了维护原告的合法权益,根据我国法律的相关规定,特向贵院提起诉讼
此致
________________人民法院
具状人:________________
__________年__________月__________日
篇13:油漆包工包料合同
委托方(以下简称甲方): 施工方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实守信的原则,经双方友好协商,就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上,达成如下协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:工程按图纸及设计变更施工,严格执行国家验收标准及规范。
二、涂料油漆工程承包范围。
承包范围:施工图纸内所含范围和变更通知所注明的油漆涂料工程,包工、包料、包工期、保质量、包安全文明施工。
三、工程合同工期。
开工日期: 竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
四、油漆涂料工程质量标准。 质量标准,按国家建设工程合格标准,争创省优工程。
五、材料的调差与使用。
1、乙方须按施工图纸指定的产品购买,材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用,乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格,乙方所进材料自动清出场地并处罚金贰仟伍佰元整(¥2500.00)/每次。
2、材料调差:按照郑州市当时季度的信息栏头价,如信息价和实际购买价存在差异的,以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格,经认定后办理认证手续为准,进入决算。
六、工程变更。
工程施工中如经建设单位确认需变更项目,以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在5%内不调整。
七、工程量与造价:
1、以河南省预算定额决算下浮%为承包价,或市场报价
2、按所承包的施工图纸施工的工作量以实决算。
八、工程款(进度款)支付方式。
九、工程施工及验收标准。
1、施工方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。
2、依照国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。
十、饰后保修承诺。
1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任期间自工程竣工验收之日起,为期2年。
2、保修期间由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式。而且只对油漆涂料负责,不承担其他连带责任。
4、在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的5个工作日内派人修复结束。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如要乙方维修的材料和人工费用均由甲方负责并承担。
十一、双方责任。
甲方职责:
1、甲方应给施工方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电、住宿、伙房场地。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居协调好,做好交叉作业的施工环境。
2、甲方有对乙方监督管理的权力,应按合同约定向乙方拨付工程进度款,如因工程进度款不能及时到位,导致延误工期,则按实际情况相应顺延工期。
3、甲方应协作乙方做好已完工程成品及半成品保护工作。
4、施工中甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况后再进行施工。
5、甲方应向乙方提供良好的外部环境,如不属乙方原因造成停工,甲方应及时处理并负责工期顺延。
乙方职责:
1、乙方施工人员须严格依照施工工艺的程序进行施工,应有从业资格、有管理经验、业务素质良好的施工管理人员,按甲方要求组织人员、机具进场,保质保量完成所承包范围内各项施工任务,及时报验,积极配合甲方及监理人员对工程的初验和终验。
2、施工方应按工程部和图纸规定的情况下自行采购的材料必须符合国家质量技术标准,三证齐全,自觉接受甲方、监理单位和建设单位的监督管理认可后,方可进场施工使用。
3、应遵守甲方为加强质量和安全文明生产管理而制定的各项规章制度,无条件地服从项目部的统一管理。
4、按施工程序开展质量和工期管理,及时主动向甲方汇报质量管理情况及施工进度。
5、乙方须按时完成工程量及施工要求及时给项目部提供合格证及资料。把各项必备资料负责送到项目部资料员手中。若因不可抗拒因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
十二、违约。
1、合同文本35.1合同条款中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 无 。
2、合同文本通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:工期顺延。
3、本合同通用条款15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:除无条件返工外,承担工期损失罚款和降低工程总价3%的质量罚款。
4作为违约金付给对方。
十三、争议。
双方友好协商,协商无效,可由甲方所在地人民法院公诉裁决解决。
本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日
篇14:项目施工合同书包工包料
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款:
一、工程名称:码头维修工程
二、工程地点:码头
三、承包方式:包工包料
四、建设规模:石方77.243、楼梯维修17步、铺设石头地板482、码头步道71.822、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。
五、工程总造价:伍万陆仟壹佰贰拾元(56,120.00元)整。
六、开工时间:201年月日
七、竣工时间:201年月日,工期为天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。
八、工程质量要求及责任
甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。
乙方责任:
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。
九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。
十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。
十一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。
十二、保质期限:工程竣工验收后,保修一年。
十三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。
十四、本合同一式份,甲方执份,乙方执份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
篇15:包工包料合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
上述甲、乙双方就建住宅楼事宜,经双方共同协商,达成如下合同条款:
一、甲方愿意发包,乙方愿意承建该工程,该工程位于 ,该工程的工期为年月日至 年 月 日完工。雨天或人力不可抗拒的灾害,工期相应顺延。该工程全部竣工后,须经甲、乙双方检查合格认可,如检验不合格,需返工,其返工的一切费用全部由乙方承担。
二、承包方式:包工包料。根据甲方提供的设计图纸全部土建项目和所发生的一切费用由乙方负责并承担,一至二楼包工包料。该项工程涉及国家税费由甲方负责并承担,乙方不承担。
三、工程量与工程造价:根据设计图纸以实际建筑面积计算,按 元/㎡结算(水电、塑钢、门窗不在该承包价格范围之内)。
四、付款方式:一楼盖板后甲方付给乙方万元,二楼盖板后甲方付给乙方 万元,完工后甲方付给乙方 万元。
五、工程质量:施工中甲方派 为工作代表,乙方派 为工地代表,全面负责该工程在进行中的质量等事宜。乙方必须严格按甲方提供的施工图纸施工,自觉接受甲方检查、检验,不符合要求的必须返工,费用由乙方自理。施工中如需变更,需经甲、乙双方共同协商签字认可,确保工程质量。
六、安全施工:在施工过程中,所有安全事故甲方概不负责。
七、乙方进场前,甲方应做到三通一平。即:水通、电通、路通,地基施工工地平。并负责协调好周边关系,保证施工顺利进行,如因此而给乙方造失,甲方负责并承担,工期因此相应顺延。
八、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商签订补充协议,具有同等效力,本合同自签订之日起生效。
甲方: 电话:
乙方: 电话:
年 月 日
篇16:精选包工包料装修合同书_合同范本
甲方(业主)(全称):__________________________________________________________________________(以下简称甲方)
乙方(施工方)(全称):__________________________________________________________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-)、《住宅室内装饰装修管理办法》、《住宅室内装饰装修工程施工规范》(gb50327-),甲方与乙方经协商一致,签订本《室内环境质量保证合同》作为《
》 装修工程合同的附件。
1、 本室内环境质量保证合同2、 的内容和范围
1. 达标2. 要求:乙方在室内环境质量验收期内,3. 按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-)要求,4. 保障本次装修工程室内环境质量达到(gb50325-)国家验收标5. 准(参见本合同6. 第二条《本合同7. 主要依据条款说明》中第1、2款)。
8. 甲方保证:本次室内环境质量检测(验收)工程涉及的室内空间在验收时无其他甲方自置的装饰和家具等污染源。
9. 验收时间:检测(验收)依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-)之6.0.1 条款规定: “民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7天后、交付使用前进行”,定为完工后 日内进行,10. 具体日期由甲乙双方约定。
11. 检测机构:甲乙双方共同12. 认可具有资质(已通过实验室计量认证)的机构
进行本次室内环境质量检测(验收)。
13. 验收监督:甲乙双方共同14. 监督检测(验收)过程,15. 并对检测结果签字确认。
16. 甲/乙方为本次检测的委托方。甲方检测监督人为: 电话: 通讯地址: 乙方检测监督人为: 电话: 通讯地址:
17. 通知到场:本次检测的委托方应提前2天通知双方的授权监督人携委托书到场监督检测(验收)过程。此通知可以普通信函或挂号信函或特快专递或者传真,18. 双方的授权监督人接到通知后应当到场;甲乙双方有任何一方不19. 到场的,20. 视为自愿放弃相关现场监督权利,21. 检测验收照常进行,22. 测量结果视同23. 双方认可。
24. 验收证书:由合同25. 第4款所确定之机构出具的检测报告为检测(验收)结果证明文件,26. 甲乙双方认可其合法性和证据力,27. 如无充分理由不28. 得提出再次检测(验收)的要求。
29. 责任承担:依据本合同30. 指31. 定的检测(验收)证书,32. 不33. 达标34. 的,35. 乙方必须在( )天之内重新装修或治理达标,36. 并承担由此发生的费用和其他损失,37. 包括: 。如第二次检测仍不38. 能达标39. 的,40. 甲方有权选择:□由乙方更换建材重新装修;□由乙方治理直至检测达标41. ; □解除装修合同42. ; □扣装修款 %共计 元(人民币)(参见本合同43. 第二条《本合同44. 主要依据条款说明》中第3款)。
45. 检测费用支付:应由 方一次性垫付,46. 事前在装修工程款中预留。事后按以下原则由甲乙双方分别承担:初检所有项目达标,47. 由甲方承担;不48. 达标49. 则;由不达标项目引起的治理和复检费用,由乙方承担。
50. 双方约定的其他有关事项:
12. 本《室内环境质量保证合同》作为装修工程合同附件,与主合同具有同等法律效力。
二、本合同主要依据条款说明:
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-)之3.1.1;3.1.2;3.1.3条款规定:
3.1.1民用建筑工程所使用的无机非金属建筑材料,包括砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等,其放射性指标限量应符合表3.1.1的规定。
表3.1.1 无机非金属建筑材料放射性指标限量
测定项目 限量
内照射指数(ira) ≤1.0
外射指数(iγ) ≤1.0
3.1.2民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料,包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料等,进行分类时,其放射性指标限量应符合3.1.2的规定。
表3.1.2 无机非金属建筑装修材料放射性指标限量
测定项目 限量
a类 b类
内照射指数(ira) ≤1.0 ≤1.3
外射指数(iγ) ≤1.3 ≤1.9
注: a类装修材料使用范围不受限制; b类不可用于ⅰ类民用建筑工程室内装饰;
3.1.3 空心率大于25%的建筑材料,其天然放射性核素镭ra-226、钍th-232、钾k-40的放射性比活度应同时满足内照射指数(ira)不大于1.0、外照射指数(iγ)不大于1.3。
共2页,当前第1页12
篇17:服装包工包料加工合同
合同编号:_________
定作方(甲方):_________
承揽方(乙方):_________
一、委托加工项目
1、委托加工产品:_________
2、数量:以甲方下单为准。
3、单价:_________
4、交货期限:按乙方接单日起5—7天内交货。具体时间以订单为准。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料,乙方应在_________年_________月_________日将原材料样品交由甲方检验,甲方要求乙方使用的原材料为_________。
2、甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。
三、质量要求及技术标准
1、乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工,于_________年_________月_________日制作出样品,经甲方确认后封样,该样品由甲方保存。
2、技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的,按国家标准执行)。
四、乙方对质量负责的范围及期限
1、面料、辅料质量的确认。
2、颜色、尺码规格的确认。
3、绣制杉杉标徽工艺的确认。
4、缝纫手工艺的确认。
5、其他质量问题的确认。
6、乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题。
7、乙方在合同期内对质量责任需支付保证金
8、甲方允许乙方制作误差率为千分之二。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
1、甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料。
2、乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售。
3、未经甲方许可,乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准),并派业务员跟单,其食宿由乙方负责。
七、包装要求及交货地点、运输方式
1、乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。
2、于甲方指定的地点_________交货。
3、运输方式为_________。运费由_________负担。
八、交付金额及销售期限
1、第一次交货根据质量标准,经仓库及跟单员验收确认后,交付总货款的_________%。
2、在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%。
3、销售期限:_________。
1、在乙方交货后,由乙方开具增值税专用发票交由甲方。
2、甲方以银行划转方式与乙方结算。
乙方银行帐户为:
银行户名:_________
开户银行:_________
银行账号:_________
九、违约责任:
1、乙方必须严格按照双方规定的时间交货,如逾期交货,乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金。
2、乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时,甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。
3、乙方若制造假冒产品,给甲方造成损害的,应当承担损害赔偿责任,赔偿金额为人民币_________万元,甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚。
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当赔偿甲方因此而造成的损失。
5、乙方若违反甲方的保密要求,甲方有权要求乙方返还相关资料,并视实际情况要求乙方承担赔偿责任。
6、乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标,如果未达到要求而导致退货,乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金。
7、乙方无权销售本合同中涉及的加工产品,如乙方私自销售本合同签订的加工品,甲方有权解除合同,乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金。
8、每件产品必须加贴防伪标识,每少贴一件赔偿甲方_________元。
9、乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系,乙方若有此行为,甲方有权终止加工合同,若由此造成甲方损失,甲方有权追究其违约法律责任。
篇18:包工包料施工合同_包工包料施工合同
甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则,就甲方承建的私宅施工、材料及作业用工事宜,为明确双方责任、义务和权利,经双方友好协商,愿意达成如下条款,以期共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:私宅
2、结构层次:
3、施工地点:下蜀镇西
4、建筑面积: 平方米
二、承包方式: 包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。
三、工程作业范围及其内容:
1、垫层、墙角、基础、主体、屋面,室内外装饰粉刷,楼上下水泥地面。
2、所有材料搬运。
四、建房材料要求:
1、多孔砖:
2、水泥:
3、钢筋:
五、质量管理: 质量标准:乙方施工的工程质量,应当符合国家和地方有关的施工及验收标准及甲方的要求。
六、工程进度: 合同工期:自________年____月____日至________年____月____日,总日历天数为 天。
七、安全、文明施工: 在施工过程中,乙方施工人员所发生的安全事故,乙方自理与甲方无关。(工程造价包含乙方工人的保险费。)
八、结算价格及方式:
1、固定单价包干: 元平方米,按建筑面积实算(建筑面积按国家规范标准计算)
2、工程完工后,留工程造价 为工程质保金,工程竣工验收后无维修等质量、安全问题________年内全部付清。
九、付款方式: 甲方根据工程进度付款,基础结束付 ,主体结束付 ,粉刷结束付 ,工程竣工验收付 ,无质量问题________年后付清。
十、现场用电: 费用有甲方负责。 十
一、施工用水: 费用有甲方负责。 十
二、合同的解除、终止:
1、解除合同:乙方的劳动力安排和施工的工程质量、进度、安全不能满足甲方,经甲方书面通知,仍不能满足要求的,甲方有权向乙方发出通知解除合同,责令乙方退场,已完工程量按70%结算。年底结清。
2、合同的终止:甲、乙双方根据合同条款,事理行使了自己的权利,合理履行了各自的义务后,本合同终止。
3、以上合同条款未尽事宜双方可另行增加补充协议,补充协议与该协议具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,甲、乙双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
篇19:个人水电包工包料合同范本
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程情况,经双方洽商达成如下协议:
第一条 工程概况
1-1, 工程名称:____________________________________________
1-2, 工程地点:
1-3, 程内容。( 栋 层,约 万平米)
第二条 开工
2-1,开竣工日期: 年 月 日至 年 月 日共计日历天。 2-2,形象进度:在主体阶段施工时,紧密配合土建施工,不得影响工程进度;在工程装修阶段,严格按照甲方施工进度安排施工。
第三条 工程质量等级:乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件。本工程要求质量等级为:合格。
第四条 合同价款
4-1,承包总价:__________________
4-2,合同价款计算的依据及承包方式:
1,据实结算,按河南省20xx年《全国统一安装工程预算定额 河南省价目表》以及相关配套的费用定额和文件取费用,其中定额综合人工工日 按 执行。
2,本工程取费类别按
3,工程主材:牌,主材由乙方推荐三个品牌甲方任选其一后价格由建设单位及乙方书面确认,若信息价内没有的则建设单位认质认价,但甲方及建设单位不得指定供货商及生产厂家。
4本工程承包方式为:包工包料包辅材。
第五条 图纸、资料
甲方应向乙方提供工程施工图及相关资料。若甲方不能按合同约定提供图纸、资料,造成延误,责任由甲方承担,工期应相应顺延。
第六条 甲方的权利和义务
6-1,负责提供水,电接口以及开通施工场地通道,保证施工期间的畅通。 6-2,协调处理施工现场及周围有关方面的关系,协调各工种施工中的作业
6-3,组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,及时签发交底会议纪要。
6-4,甲方负责施工过程中的技术资料汇总,质量,安全监督和检查,以及工程的竣工验收。
6-5,提供施工所需正常的垂直运输设备。
6-6,负责预留埋土建筑、结构施工图内的安装工程预留孔(洞)、预埋件,对建筑、结构施工图内没有体现而在安装工程施工图内体现的预留埋孔(洞)、预埋件,甲方应配合乙方进行预留预埋。
6-7,甲方应按合同的约定及时付款。
甲方不按合同约定完成以上工作造成顺延,应承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第七条 乙方的权利与义务
7-1,负责对进场施工人员的岗前培训及教育,组织学习甲方各项规章制度。 7-2,保证进场施工人员衣装整洁,行为端正,做到文明施工,工完场清。 7-3,完成甲方下达的周、月进度计划,落实甲方下达的各项指令。
7-4,按约定的要求做好施工现场及临近构筑物的保护工作。
7-5,施工期间或竣工后,由乙方造成的工程损坏,由乙方负责予以修复,
第八条 施工工期
8-1,乙方必须按照甲方的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,经甲方代表签字确认后执行。
8-2,延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按期开工,应在协议条款约定的开工日期七日之前,书面向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在48小时以内以书面形式答复乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意顺延要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
8-3,暂停施工 甲方代表确认有必要时,可要求暂停施工,并在提出要求
8-4,工期顺延。下列情况造成竣工日期的延误,经甲方代表确认,工期相
8-4-1,工程量变更和设计变更。
8-4-2,不可抗拒(指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他甲乙双方造成
8-4-3,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。 乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告,甲方代表在收到报告五
第九条 质量与验收
9-1,乙方应认真按照国家颁发的施工质量验收规范、工艺标准及本工程设计图纸要求进行施工,并应接受甲方代表或委派人员的检查、验收,乙方应为甲方人员检查提供便利条件,对不合格的部分按照甲方代表及委派人员的要求返工修改,承担自身原因导致返工修改的费用。
9-2,隐蔽验收。工程具备隐蔽条件的部位,乙方自检合格后做好自检记录、隐蔽验收内容等工程施工资料后通知甲方验收。验收合格后方可继续施工。
第十条 工程款的支付
完工程量的 ,预埋结束安装部分按月进度付已完工程量的80% ,工程竣工验收合格后,一个月内付至97% ,余款3%作为保修金,保修期满30日内一次性付清。
第十一条 设计变更
施工中建设单位对原设计进行变更,须向乙方发出变更通知单,乙方按通知单要求进行变更。变更费用直接进入决算。
第十二条 竣工结算
以完工程验收后,乙方应在15天内提出决算,甲方收到决算后在15天内审核完毕,或提出审核意见。双方意见达成一致后,甲方向乙方支付工程款。
甲方无正当理由在工程竣工验收后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。
因特殊原因,部门单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议以明确各方责任。
第十三条 保修
13-1,保修金。工程竣工结算时,甲方从应支付乙方工程款内预留百分之三作为工程保修金,保修期为一年。
13-2,保修期间,乙方应在接到修理通知之日后两天内派人修理,否责,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出,由甲方承担。
13-3,甲方在保修期满后7日内将剩余保修金退还乙方。
第十四条 安全施工
乙方按有关规定采取严格的安全防护措施,如乙方自身安全措施不力造成安全事故责任由乙方承担全部因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
第十五条 增订条款
15-1,由于甲方原因造成的停工、窝工、对乙方造成损失,应由甲方承担全部责任,甲方如果未按合同约定及时付款,乙方有权停止施工,造成相关损失由甲方相应负责。
15-2,乙方按税前在业主方结账总价下浮____%做为甲方管理费及税金(乙方再无其它费用)盈亏均有乙方自负。
15-3,乙方向甲方交纳工程定金为__________(__________元),乙方在合同签订后7日内打到甲方指定账号,工程定金到乙方进场后10日内退还。
15-4,从合同签订之日起甲方保证__________内工程开工, __________后若不具备开工条件则甲方在10日内退还工程定金,合同继续生效。
第十六条 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算并结清款项后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止;保修期满并结清工程款项后,保修条款终止。
第十七条 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
第十八条 后附大合同一份。
发 包 方: 承 包 方:
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年月日:
篇20:防水工程包工包料合同书
甲方:
乙方:
根据双方协商,甲方将公司单立柱面广告塔整体工程以包工包料形式交由乙方承制。广告塔实际规格总高度为米,面长米,画面高米_面,为慎重起见,明确双方责任,特签订此制作合同。合同条款如下:
一、前提要求
1、甲方要确认所施工地层范围内有无光电线缆、下水管道及原始基础等以免造成不必要的经济损失。
2、本着协调合作的精神,甲方要提供施工现场用水、电等的方便,确保乙方按时按质地圆满完成工程。
3、甲方负责与有关单位和部门,如:城建、城管、交通管理部门的关系协调工作,如因此误时误工由甲方负责。
二、安全要求:
乙方在施工中做好安全自保、施工人员互保工作。发生所有事故安全问题与甲方无关,乙方自负。
三、开竣工日期:
_______年____月_____日至_______年_____月_____日。
四、质保要求。
1、画面质保期为年;
2、整体广告塔质保期为年左右油漆保养一次,甲方不承担保养义务);
3、上两条遇有台风、龙卷风、地震、地陷等不可抗拒的突发特大自然灾害不负质保责任。除此外按国家标准。
五、工程总造价为人民币大写¥:元整。
六、以上价格不含税收,如需开票请按国家税务规定开票税费:工程税=0.073%
广告费=0.13%
七、违约责任
甲乙双方签字后,如任何一方违约本合同,违约金万元。
八、合同签订当日甲方预付乙方万元,塔体吊装前甲方付乙方30%万元,施工结束的当日付15%万元,15%作为质保金,年无质量问题,一次性付清。
以上合同未尽事宜,双方协商解决。此协议一式三份,双方及公证方各执一份,
甲方签字盖章:
乙方签字盖章:
年月日