面料购销合同范本
购货方(甲方):
销货方(乙方):
一、根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则,甲乙双方进行了友好的协商,并达成一致签订本合同,供双方严格遵守执行。
二、交货地点:广州。
三、交货方式:乙方负责将货送至甲方或甲方指定的广州市内地点。如甲方要求以物流方式发货则费用由甲方承担,且乙方不承担货运风险。
四、验货标准及提出异议期限:
4.1甲方应及时验货,若质量或数量有异,甲方应在收货十五天内通知乙方处理,逾期或布料一经裁剪或后加工即视为验收合格,乙方不负任何责任。
4.2 非质量问题甲方不能退货,若因质量问题需换货或退货,甲方需提前通知乙方,以书面形式传真退货单到乙方,征得乙方同意方可退换。因质量问题产生的退换货运输费用由乙方承担。
4.3 因存在合理批差,每批大货到甲方请及时检验布面质量、颜色、缩水率等数据,若发 现异常,请及时与乙方沟通处理。双方协商达到一致后甲方方可生产。若甲方擅自处理造成的后果由甲方自行承担。
五、结算方式及期限:合同签订后付货款30% 定金,余下货款下个月结清。
六、本合同自签定之日起,长期有效,如需修改或废除,,甲乙双方须同时签名盖章确认,附表同具法律效力。
七、违约责任:如有纠纷,双方友好协商解决,协商不成,交广州市地方法院诉讼裁决。
八、本合同一式两份,双方各执一份,经双方代表签字盖章后生效,传真件为有效文本。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
更多相似范文
篇1:布料购销合同_合同范本
合同范本一
订立合同双方:
购货单位:___________________(以下简称甲方)
供货单位:___________________(以下简称乙方)
第一条 其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等,如表所列:
材料名称及花色 规格(毫米)及型号 质量标准 计量单位 单价(元) 合计(元)
第二条 产品包装规格及费用__________________
第三条 验收方法____________________________
第四条 货款及费用等付款及结算办法_____________________
第五条 交货规定
1.交货方式:____________
2.交货地点:____________
3.交货日期:____________
4.运输费:______________
第六条 经济责任
1.乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值______%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之____的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。
(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_____%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。
(4)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之______的罚金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之____计算付给乙方,作为延期罚金。
(6)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额______%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前____天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)
第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同一式_______份,由甲、乙双方各执正本一份、副本_______份。
甲方:____________(盖章)
乙方:_________(盖章)
签约日期:
合同范本二
甲方:纺织股份有限公司
乙方:针织印染有限公司
一、产品名称﹑数量和单价,金额
二.质量标准:
1.所有面料按照客人确认样生产。
2.染料中不含有偶氮,颜色按照客人确认的生产,手感柔软(以客人确认的原样为准)。
3.要求大货浆边处理,注意要尽量窄。
4.缩水率要求
氨纶汗布经向
汗布 经向〈-5% 纬向〈2-4%
5.色牢度3-4级,色差3-4级克重+-5克,面料纬斜〈3%。
6.客户要求ITS测试报告(色牢度,缩水率及PH值三项指标)
7.大货生产结束后,乙方在保证面料缩水率合格的情况下,每品种每色寄给甲方2米
8.疵点情况:每十码允许有一个小疵点(包括油污,异纤,破洞,粗细纱,破边)
以下情况需要补码或放码:
1)克重超重
2)门幅偏大或偏小
3)超疵点,允许6-10个,每超一个补半码
4)超长疵点或破边
5)其他质量问题双方协商解决
三﹑交货时间:2019年05月21日
四、货品包装:
1.双层塑料纸管打卷包装。
2.每种颜色允许有2%的溢装。
五、 乙方必须按购销合同约定的交期保质量交货,若因延误交货期而引起的纠纷由乙方负责。
若有未尽事宜,双方协商解决。合同双方签字生效。
六 、其他未尽事项:双方友好协商解决
甲方:纺织股份有限公司 乙方:针织印染有限公司
负责人签字(盖章) 负责人签字(盖章)
篇2:购销合同写作
买方(以下称甲方):
卖方(以下称乙方): _______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,经协商就照明路灯采购事宜达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守。
一、合同标的、规格及价款
(说明:上表中单价均为成套产品单价,含运费及卸货费运到指定地点,不含税。)
第二条、交货时间、地点及方式:
交货地点: 交货时间: 交货方式:乙方在产品运抵交货处后,甲方应提供堆放场地,并做好验收材料数量和质量工作。
第三条、价款的支付
签订合同后,甲方向乙方或乙方指定的账户转入货款的30%,即 (大写: )作为履约定金,货到验收合格后 天内支付到实际货款的97%,其余3%作为质量保证金待工程一年保修期过后10天内付清。
第四条 货物的交付地点及方式
甲方应提前 15 天通知乙方所购产品的数量,乙方应当在规定的时间内负责将符合合同约定的货物运抵定安县南丽湖环湖路甲方施工地点或甲方指定地点并负责卸货,自行承担货物交付前的运输费用及相应的运输风险。
第五条、质量技术要求:
1、杆高9米,上口径Φ80mm,下口径Φ180mm,灯具的安装仰角为10°,灯臂的悬臂长度1.5米,灯杆壁厚为3.5mm,热镀锌钢,灯具均采用正品,配飞利浦高压钠灯功率为150W,配电容补偿器,镇流器、触发器,灯杆内配2.52铜芯,含钢筋笼,地角螺丝,灯罩加固处理,成套灯体表面喷优质氟碳漆灯具内电器、电线均要求组装好。如超出产品技术标准的特殊要求,由甲、乙双方协商决定。
2、乙方材料到场时,应按国家标准规定随每批产品提供《质量检验报告》及《合格证》;
3、整套路灯保修一年。保修期内,当产品在使用过程中出现质量问题时(人为损坏或因吊装原因损坏及人力不可抗拒因素如天灾、地震、飓风等不在保修期内)由乙方无偿给甲方保修。
第六条 货物的验收
甲方应组织人员对乙方交付货物的规格、型号、数量等内容当场进行查验核实,并在收货单上签字确认。甲方对货物的数量、质量、规格等有异议的,以书面形式通知乙方,经双方核实确定属于质量问题的,甲方有权退货。
第七条 验收标准
乙方交货时,由甲方按照同类同行业相同或相似产品标准组织专业技术人员当场进行验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收,验收合格后即出具入库单。验收时如发生产品质量不符合要求,甲方有权拒绝收货,乙方应及时更换合格产品,保证甲方正常施工。
第九条 甲方义务
甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款,并按本合同约定时间提前通知乙方送货。
第十一条 乙方义务
乙方应按照合同约定保质保量按时供货。
第十二条 违约责任
乙方逾期供货的,应当自逾期供货之日起每日按逾期供货价款的万分之5向甲方支付违约金,乙方逾期供货超过3日的,甲方有权解除合同。乙方交付货物的规格、质量等不符合合同约定的,甲方有权拒收或者退货。由此造成逾期供货的,乙方向甲方支付逾期供货的违约金,并承担给甲方造成的损失。
第十三条、有下列情形之一,可以解除合同:
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前,一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务;
4、一方延迟履行主要义务,经催告后 7 天内仍未履行;
5、一方延迟履行义务或者有其它违法行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
第十三条 争议的解决
本合同履行发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,提交合同履行地人民法院裁决。
第十四条 附则
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜,由甲乙双方另外商定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇3:药品集中招标采购药品购销合同_合同范本
编号:_________
本合同于_________年_________月_________日由_________(招标人名称)(以下简称“招标人”)为一方和_________(投标人名称)(以下简称“投标人”)为另一方按下述条款和条件签署。
鉴于招标人为获得以下药品和伴随服务而进行集中招标采购,并接受了投标人对上述药品的投标。本合同在此声明如下:
1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义相同。
2.下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释:
(1)投标人提交的投标函和网上投标报价;
(2)药品需求一览表;
(3)合同条款;
(4)招标代理机构发出的《中标通知书》。
3.投标人将获得以下药品在招标周期内的独家供货资格,并委托_________为配送单位。
4.投标人在此保证将全部按照合同的规定向招标人提供药品和服务,并修补缺陷。
5.合同所涉及的药品名称为:
│品目号│通用名│商品名│剂型│规格│单位│生产厂家│认证情况│中标价(元)│采购量│
6.招标人在此保证,将在收到投标人配送的药品_________日后,向投标人支付货款。
招标人(盖章):_________ 投标人(盖章):_________
招标人代表(签字):_________ 投标人代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
篇4:茶叶购销合同
合同号:
签订地点:
购买方:
供货方:
一、甲乙双方经协商一致,就甲方向乙方购买茶叶事宜,达成以下协议,双方共同遵守:
二、品质要求:为标准,没有红变现象,乙方对茶叶质量负责。卫生符合国家标准,农残要求欧盟标准。
三、交货地点:_____
四、运输及费用:_____
五、验收方式:茶叶进仓后,按照质量规定扦样并对样品进行验收。
六、付款条件及方式:
1、经对样验收及按协议条款验收后,甲、乙双方无异议,由乙方凭甲方茶叶进仓凭证向甲方办理货款结算手续。
2、货款,剩余货款应在天内 %支付。
七、其他:若乙方茶叶质量不符合要求,理化指标超出规定含量,卫生、农残不符合标准,甲方有权退货或协商解决。
八、签字盖章起至 年 月 日有效。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
负责人: 负责人:
开户行:
帐 号:
电 话:
签订日期:
开户行:
帐 号:
电 话:
年 月 日
篇5:液化气购销合同范本
一、供方: 地址: 传真:
合同编号:
需方: 地址: 传真:
二、 液氨质量:以供方液氨化验单为准,符合GB536-88标准。
三、 交货地点:供方液氨充装现场,交付后产品的风险由需方承担。
四、 运输、费用、安全及提出异议期限:
1、 汽车自提,需方自行解决运输,车辆进入厂区内,应服从供方安全与环保的管理规定,运输安全由需方负完全负责;
2、 运费由需方承担;
3、 货到后,如有质量问题,需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。
4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责,由于需方检查处理不当,造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。
五、 安全及环保责任:需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨,必须符合国家安全和
六、 结算方式及期限:款到发货,现款结算,出厂价为含税价。
七、 其他约定:本合同数量为双方协议计划量,如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量,按实际执行数量确定为最终合同数量,供方不对差量承担任何赔偿责任。
八、 违约责任及解决合同纠纷的方式:违约责任按《合同法》执行,但是,本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限,违约方不对守约方的任何间接损失(包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等)承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决,应提交合同签订地法院解决。
供方:
法定代表人: 委托代理人:
需方:
法定代表人: 委托代理人:
篇6:配件购销合同
第一条:供方: (以下简称甲方)需方: (以下简称乙方)
第二条: 供方对质量负责的条件和期限
质量保证期为 12 个月。在质保期内,凡供方提供的配件出现质量问题,供方进行无偿修理或更换有问题的配件。对因需方使用不当或非供方提供的配件质量原因等因素而造成的设备损坏,不属于保修范围,需方可以委托供方修理,需方承担相关费用。
第三条: 交(提)货时间、地点及方式
合同签定,需方支付定金后 21 天内交货,供方负责运至需方指定工地(山西介休)。
第四条: 运输方式和费用负担
公路运输、费用供方承担。 第五条: 包装标准、包装物的供应与回收
第六条: 验收标准、方法及提出异议期限
按设备所属行业之标准进行验收,试用成功,即验收合格。如对质量有异议,需方须在十天内书面通知供方处理,否则视为合格。
第七条: 结算方式及期限
合同签定后,需方向供方支付定金 壹拾贰万元,供方发货时付柒万元,余款 壹万 元安装调试完后一次性付清。
第八条: 违约责任
合同生效后,供方每延迟交货一天,需方有权要求供方按合同总金额的5‰/天支付需方违约金。若需方不按时付清货款,供方有权自行处理货物并中止合同,已交付的定金及货款不予退还,所有责任由需方承担。
第九条: 合同生效的条件
1、 需方支付定金或货款后立即生效。
2、 本合同一式两份,双方签字生效。合同正副本及合同附件均具有同等法律效力。
第十条: 解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,依法向人民法院起诉。
第十一条: 其他约定
供方对以下原因造成的损失不承担责任
a) 需方不正确操作所导致的配件损坏和人员伤亡。
b) 超过设备负荷而发生的配件损坏。
c) 合同履行过程中因配件原因所造成的连带损失。
第十二条:补充条款货到需方工地后,供方及时负责到现场安装,电焊工由需方安排,负责夹桩箱导向轮的焊接。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7:水泥管购销合同书
供货方(以下简称甲方):
购货方(以下简称乙方):
一:水泥管模具(平口)
二:悬辊机
三:门式行车一台:10吨,跨度16米,有效高度9米,总长24米,轨道总长120米,单价150000元;
四;滚焊机Φ300-Φ1500一台,单价65000元;
五;立式搅拌机一台,直径1800mm,单价15000元/台; 总金额(人民币)大写:肆拾叁万贰仟元整;
六:交(提)货地点太原市晋源区古城营高速出口处东关村 七:交货日期:20xx/04/06 八:运输费用----由 乙 方承担;
九:合理损耗及计算方法------现场交接,经鉴定属甲方产品质量问题,甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准);
十:结算方式及期限------预付总货款的30%为预付款。提货一次结清;甲乙方如未按时交提货按总金额10%进行违约赔偿;
十一:违约责任------甲乙双方严格遵守合同,出现不可遇见的问题时,在相互谅解的前题下进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时,由所属地方法院仲裁裁决,因此所产生的费用均由败诉方承担;
十二:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字(盖章)付预付款起生效,合同中任何文字修改需盖公章确认。
甲方:乙方:年月日:
篇8:购销工厂钢材合同书
工厂建造合同
PLANT CONSTRUCTION CONTRACT
第一条 定义
“业主”指 。
“承包商”指 。
“工厂”指在附录×中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
“工地”指按本合同用于建造工厂的全部地皮。
“工程”指承包商按本合同实施的工程。
“合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
Article 1-Definitions
"The Owner" shall mean .
"The Contractor" shall mean .
"The Plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in Appendix(…).
"The Site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this Contract.
"The Works" shall mean the works to be done by the Contractor under this Contract.
"The Contract Price" shall mean the total sum payable to the Contractor by the Owner for the Works.
第二条 承包商的职责
1. 承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2. 除了业主根据第×条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3. 承包商应根据附录×中的日程安排施工。
4. 承包商应根据附录×中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5. 承包商应向业主提供附录×中规定的备件。
6. 承包商应向业主提供附录×中指定的维修设备。
Article 2-Contractor’s Responsibilities
1. The Contractor shall design, engineer, and construct the Plant at the Site.
2. The Contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the Plant except those items and facilities to be supplied by the Owner under Article (…).
3. The Contractor shall perform the Works in accordance with the Schedule in Appendix (…).
4. The Contractor shall provide the Owner’s personnel with training of operation and maintenance of the Plant in accordance with Appendix (…).
5. The Contractor shall supply the Owner with the spare parts specified in Appendix (…).
6. The Contractor shall supply the Owner with the maintenance equipment specified in Appendix (…).
第三条 业主的职责
1. 业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2. 业主应按时提供附录×中指定的物件和设施。
3. 业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。
4. 业主应按第×条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
Article 3-Owner’s Responsibilities
1. The Owner shall make available the Site and grant the Contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this Contract.
2. The Owner shall provide those items and facilities specified in Appendix (…) at the time therein established.
3. The Owner will obtain from the relevant Authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the Plant on the Site including work permit for the Contractor’s employees.
4. The Owner shall pay the contractor for the Works performed the Contract Price set out in Article (…).
第四条 合同价格
1. 在本合同生效后天内,业主应向承包商支付金额为 合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2. 合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
Article 4-Contract Price
1. Within (…) days after the effective date of this Contract, the Owner shall pay the Contractor as full and complete compensation for accomplishing the Works and assuming all obligations under this Contract the Contract Price in the amount of .
2. The Contract Price is not subject to escalation, and the cost of executing the Works shall be the risk of the Contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the Contract Price.
第五条 设计图样
1. 承包商应根据合同,在附录规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。
2. 承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3. 业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
Article 5-Drawings
1. The Contractor shall submit to the Owner for approval and review within the time specified in Appendix (…) such drawings as may be required for Construction of the Plant under this Contract. Within one month after receiving such drawings the Owner shall review and approve or disapprove the drawing.
2. The Contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the Contractor by the Owner.
篇9:民用爆破器材购销协议书
产品名称:____________?计量单位:____________
生产厂:______________?牌号_____:____________
签订地点:____________?合同编号:____________
_____年_____月_____日
调拨通知书编号:____________字号____________
规格型号
数量
单价(元)
总金额(元)
交(提)货时间
备注
合计
月月月月
合计人民币金额(大写)
1.本合同按《_____》、《工矿产品购销合同条例》、《中华人民共和国爆炸物品管理条例》及有关民爆器材管理规定执行。
7.包装标准、包装物的供应与回_____用负担:
8.违约责任:
9.解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由____________委员会_____(当事人双方未在本合同中约定_____机构,事后又未达成书面_____协议的,可向人民法院起诉)。
2.质量要求、质量标准:
3.交(提)货地点、方式:
4.运输方式及到达站(港)
5.验收标准、方法及提出异议期限:
6.结算方式及期限:
10.其他约定事项:
供方
单位名称:(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
电报挂号:
开户银行:
账号:
编码:
发货单位:
需方
单位名称:(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
电报挂号:
开户银行:
账号:
编码:
发货单位:
物资主管部门签证意见:
签证部门(章)
(签证不_____)
鉴(公)证意见:
经办人:
鉴(公)证机关:?(章)
年?月?日
(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)
篇10:公司购销合同
买方(以下简称甲方):______________科技有限公司
卖方(以下简称乙方):_________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定,经询价协商一致后,签订本合同。
1.乙方自愿将该电子产品以甲乙双方协商好的价格出售给甲方,乙方事后以价格问题产生纠纷,甲方概不负责。
2.乙方签字后,甲方获得该产品的所有权,乙方与该电子产品无关。
3.甲乙双方签订后,合同生效。产品名称:_________________
规格/型号:_________________
甲方向乙方采购价为:_________________元(大写:_________________)
甲方:______________电子科技有限公司
乙方:_________________盖章:_________________
签字:_________________日期:_________________日期:_________________
篇11:砂石料购销合同_砂石料购销合同
购货单位:
供货单位: (以下简称乙方)
由甲方承建施工的内蒙古准兴重载高速公路A9标段,需要砂石料,决定部分由乙方负责供应,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及互惠互利的原则,为明确双方在购销过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商,同意达成以下协议。
第一条 材料的规格及数量
砂砾的粒径需级配合理,数量大约为 66000 m3;数量以每月供货计划为准,最终结算以实际收方量为准。
第二条 材料质量要求
各类砂砾料的质量要求必须符合国家工程质量标准要求,要有地方质检部门出具的质保书,且含泥量小于2%,粒径均匀一致,级配合理,符合混凝土浇筑要求,石子必须坚硬,不含风化石,并经甲方质检部门检验合格及驻地监理认可后,方能进入甲方工地料场,对不合格的材料,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方承担。
第三条 材料供应及运输方式
乙方根据甲方的材料总用量情况进行备料,送货地点以甲方通知为准,要确保甲方的施工使用,乙方要合理安排产量、储存量,并自备好储料场地,充分保证材料的供应,否则因乙方供给不足而影响甲方正常施工所造成的损失均由乙方负责;运输的具体办法由乙方自行决定。
第四条 材料的验收
以运至交货地点,甲方实际验收合格的数量为准,甲方现场接收人员可按现场实际情况自由选择提供量方或检斤(过磅)计量或者两者相结合的方式,乙方不得干预。
过磅时材料的实际重量即实际净重=毛重-皮重-杂质重量-含水量(说明:材料中所含杂质量、含水量以甲方试验人员现场抽样检验数据为依据)。甲方提供过磅单,接收单及过磅单上需同时有甲方指定的拌合站人员、甲方现场收料人员、乙方送货人员三方签字后方才生效,过磅单不得转让、倒卖或有任何涂改,否则作废,甲方不负任何责任。
第五条 材料价格
本材料价格实行综合单价:砂砾综合单价为每立方 捌拾 元整(80元/m3)其中包含运输费。
以上材料综合单价为乙方材料运抵甲方施工现场指定的任一料场的价格,包括材料料费、各项运杂费、二次倒运费、保管费、管理费及所有各项税费,此综合单价一次性包死,不作任何调整,且不随市场价格调整而调整。
第六条 结算付款方式
材料款按人民币结算,采取月结方式,每月25日至月底进行对账,次月10日前支付该批货款。乙方结算时,要持国家正式发票,凭双方签认的验收单据到甲方财务结算,甲方用银行转帐方式将料款汇入乙方的帐户。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付合同总价款的10%的违约金,甲方可以单方面解除合同。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定或约定的,乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用;不能包换的,甲方可以单方面解除合同,乙方应赔偿甲方因此所受的损失。
3.未经甲方同意乙方不得中途更换砂石产地,如中途发现乙方更换产地或品质甲方将有权终止合同并对乙方进行必要的索赔。
4.乙方逾期交货的,每逾期一天,按逾期交货部分的3 ﹪向甲方偿付违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
5.乙方提前交货的,甲方有权拒绝接货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。
第八条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货(因质量原因除外),应向乙方偿付退货部分货款3%的违约金。
2.甲方未按合同约定的时间和要求提供应交的技术资料的,交货日期可以顺延。
第九条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条 纠纷的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;若协商不成,双方一致同意将争议提交 和林县 仲裁委员会仲裁;
若要对本合同规定的争议解决方式进行变更,必须经双方加盖公章或合同专用章并经双方法定代表人或者委托代理人签字的补充协议予以确认;若以其他方式进行的变更均被视为无效。
第十一条 安全事项
乙方在运输材料的过程中,要遵守交通安全规则,注意安全,若发生安全事故,责任由乙方自负,甲方概不负责。
第十二条 其他事项
1、石料涉及地方所需交的一切费用均由乙方承担。
2、本合同自甲乙双方代表签字后生效,料完帐清本合同自动失效。
3、本合同未尽事宜,双方以补充合同条款解决。
4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方两份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇12:挤塑板购销合同范本
供方:立亚保温材料厂
需方:深圳市建筑工程股份有限公司
签订地点:哈尔滨市香坊区建北街19号 签订时间:20__ 年7月1日为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 一、产品名称、品种规格、数量、交售时间
二、产品的质量标准:按国家标准执行。
三、供方交货产品的型号、规格、外观颜色、质量符合合同规定的产品要求。 四、验收方式及时间、地点: 产品到达供方指定仓库后,供方及时通知需方(不
迟于48小时),需方指派人员到供方仓库现场验货。
五、交(提)货地点及运输方式和费用负担:需方自行到供方指定(哈尔滨市区内)仓库提货,该运费及装车费用由需方负责(供方哈尔滨指定仓库至需方施工现场)。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:设备包装执行相关国家及行业包装标准,满足设备包装及储物的规定。供方不回收包装物,设备出厂的包装费用全部含在设备单价内,需方不在支付任何包装费。七、结算方式及期限: 自合同签订三日起,全额付款 。
八、违约责任: 供方如不按期交货时,应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金;供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果需方同意使用,应当按质论价;如果需方不能使用的,应根据产品的具体情况,由供方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货及延误工期而支付的实际全部费用。
议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。购销合同模板十、其他约定事项:设备保质期为三年,合同签订同时,供方需附产品质量保修书。
有效期限:自 20__ 年 7月1日至 20__年 11月30日
篇13:购销协议书电子产品用
供方:
签订地点:
需方:
签订时间: 年 月 日
经供需双方友好协商,现就需方购买供方尿素、复合肥事宜达成如下条款:
一、产品品牌、品种规格、数量、金额及交(提)货时间:
品名
规格
数量(吨)
单价(元)
金额(万元)
交(提)货时间
二、质量标准及要求:gb2440-20__、gb7118-20__标准
三、包装标准:50斤/包或40斤/包,内塑外编,包装物不回收。
四、交(提)货地点、方式:
供方货场、需方自提,或需方委托供方代办运输,运杂费由需方承担。
五、付款方式:双方确认的银行承兑汇票、银行转账或现金等双方认可的支付方式。
六、验收方式及提出异议期限:保质期内产品质量由供方实行“三包”,若因需方在仓储、运输、销售过程中造成的吸潮、雨淋、水淹等导致的质量不合格有需方承担。
七、违约责任:供需双方共同遵守合同约定,违约按《中华人民共和国合同法》处理。
八、争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成,任何一方均有权向合同签定地人民法院起诉。
九、其他约定事项:合同期内如市场价格发生较大变化,双方另行协商。
十、本合同如需变更,经双方协商同意,并以书面形式予以确认,作为本合同不可分割的一部分,共同接受本合同同条款的约束。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效。本合同传真件具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。
十二、本合同有效期从 20__年 4 月 25 日至20__年11月30日
供方: 需方:
地址: 地址:
账号: 账号:
开户行: 开户行:
法定代表人: 法定代表人:
(或代理人): (或代理人):
篇14:建筑陶瓷购销合同书
甲方:____________________
乙方:____________________
本合同依照_______区建筑垃圾消纳处置相关规定,为明确双方在建筑垃圾消纳处置过程中的权利、义务和责任,经双方协商,就有关事宜达成如下协议:
一、甲方义务
1、安排管理公司指挥车辆安全有序地倾倒建筑垃圾。
2、负责保持场地整洁卫生,无污水流溢,防止车轮带泥上路。
3、对乙方运输车辆准运证进行核查。
二、乙方义务
1、严禁倾倒生活垃圾,工业废料等建筑垃圾以外的各种垃圾。
2、必须按照规定路线到达区建筑垃圾消纳场进行消纳处置,在场内按照指定地点卸车。
3、严格遵守消纳场相关规章制度,服从管理。
三、需处置的建筑垃圾种类
四、需处置的建筑垃圾数量__方/月,乙方向甲方支付金额人民币__元/月。
缴纳时间__止,缴纳月份__月,缴纳金额__。
五、乙方运输车辆车牌号__。
甲乙双方应自觉履行相关义务,如发生争议,友好协商解决。
本合同一式__份,甲乙双方各执__份,签字、盖章生效,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________
代表人:(签字)____________________ 代表人:(签字)____________________
日期:____________________ 日期:____________________
篇15:印刷设备煤炭购销合同
合同编号:______________
甲方(需方):___________________________
乙方(供方):___________________________
一、交货时间及数量
___________________________________________
二、交货地点
___________________________________________
三、煤炭运输时间
___________________________________________
四、质量要求(以______________为准)
1.收到基低位发热值:______________
2.挥发份:______________
3.全水份:______________
4.含硫量: ______________
5.焦渣特性:______________
6.灰份:______________
7.粒度:______________
五、价格及金额
六、煤炭检验
1.煤炭检验数据以________________________为准。
2.煤炭到货后,须先经甲方中心化验室到乙方存货点(或车内)取样化验。如达到第四条质量要求,甲方通知乙方进煤________吨进行试烧。如煤炭适合甲方炉型则继续履行合同。如不适合甲方炉型则中止该批合同,乙方损失自负。
3.乙方批量供煤过程(1)汽车运输甲方每_____吨化验一次,连续二次不合格,中止执行合同,责任乙方自负。(2)火车运输到站后甲方负责到火车站取样化验,确定是否接收, 运输中每______吨化验一次,连续二次不合格, 中止执行合同,责任乙方自负。
4.在取样化验过程中,甲方安排中心化验室、热源部、物资供应部人员参加,乙方安排人员参加,取样完毕后,按要求填写热电燃气总公司入场煤炭取样会签单。
5.在进煤过程中,发现乙方明显掺假作弊,立即终止合同。甲方中心化验室单独取作弊部分化验,并将化验结果作为该批次的结帐依据,由此造成的损失由乙方全部承担。
七、奖罚措施某
1.合同签定的同时,乙方应向甲方交纳______万元的合同保证金(甲方尚欠煤炭款的除外)。
2.乙方严格按甲方进煤计划和本合同有关质量要求供货,因供货不及时或未达到本合同有关质量要求给甲方生产造成的一切损失,由乙方承担,所交保证金甲方不再退还(或从尚欠煤炭款中扣除)。
八、数量计量
以甲方地中衡称量为准,双方共同监磅。如需外委称重,需有甲乙双方共同监磅,并在过磅单上签字。
九、付款方式及时间
全部接货并验收合格后,乙方按要求出据发票,甲方在十五个工作日内付清货款。
十、本合同如有变更,双方另立供货合同。
十一、本合同如发生纠纷由双方协商解决,如协商不成,提交黄某人民法院仲裁。
十二、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份。
甲方:(盖章)__________________
乙方:(盖章)__________________
法定代表人或委托代理人:________
开户行及帐号:__________________
_________年_________月________日
篇16:工业品购销合同
购货单位:__________________,以下简称甲方 供货单位:__________________,以下简称乙方
经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:
2.产品的技术标准(包括质量要求),按国家标准执行执行:
第二条 产品的数量
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收______________。
(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位:________________。
2.交货方法:
甲方自提自运。
第五条 产品的价格与货款的结算
第六条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在3天内向乙方提出书面异议;乙方在接到需方书面异议后,应在3天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自________年____月____日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同
购货单位(甲方):(公章)________
法定代表人:(签章)______________
地址:____________________________
开户银行:________________________
帐号:____________________________
电话:____________________________
供货单位(乙方):(公章)________
法定代表人:(签章)______________
地址:____________________________
开户银行:________________________
帐号:____________________________
电话:____________________________
__________年________月________日订
篇17:购销合同书范本
甲方(购买方):
乙方(供货方): 身份证号:
为明确责任,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,经平等协商一致,订立此合同。协议内容如下:
双方是在平等自愿的前提下协商,一致通过以下协议,并共同遵守,此协议受法律保护,不得违反。
1、 甲方每星期在乙方采购蔬菜一次或者两次(不得在其他市场或摊点购买)。
2、 乙方须提供5种以上的蔬菜品种,且蔬菜要求新鲜,不得提供有毒、有害、变质霉烂的蔬菜,采摘期不超过二天。牌价应按当天菜场供应批发价计算,不能以临时价计算。
3、 如果师生由蔬菜引起的中毒等安全事故,由乙方负全部责任,并承担相应的治疗、赔偿全部费用。运输由甲方自行解决。 货款每星期结算一次,于每周内当面付清。 合同期限为一年。 如任何一方提前终止合同,则应付违约金1000元。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签名之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇18:蓄电池购销合同
供货方: (甲方)
采购方: (乙方)
兹因甲方向乙方订购下列货品,经双方议妥条款如下,以资共同遵守:
一、货品名称及规格如下:
电动车用铅酸蓄电池:600组共计35万元整
交货期限:
1、合同签订当日,交货期限次日计算生效,有效日期为10日内
二、货款的交付方法:
1、银行汇款方式入账,合同双方达成一致甲乙双方签订后,启动款到发货
2、乙方通过物流,货到付款给物流公司进行接货交易。产品运输到乙方地点后,在乙方付清全部货款后,产品所有权由甲方转移至乙方,否则甲方仍享有产品的所有权
四、运输方法及费用负担:
1.甲方供货价为产品价格,运费由乙方承担;
2.产品价格随行就市,执行甲方同期公布价,及时通知乙方;
五、质量标准及要求:
1、甲方按照国家标准保证产品的质量,提供三证给乙方;
2、产品必须符合实际标准,不得是虚标,若出现虚标或者重量达不到标准重量或现标参数与实际参数不一致,甲方必须无条件的换货;
六、售后服务约定:
1.保用期:18个月(以生产批号计前 7个月换新、7个月后到当地的维修中心维护);
2.以生产批号计两个月内(积压)新电池甲方予以调换,往返运输费用由乙方承担;
3.非产品质量问题造成蓄电池不能正常使用得,甲方不承担责任;
4.因不符合《电动助力车用密封铅酸蓄电池运输、安装、实用技术规范》要求,而造成蓄电池部能正常使用的,甲方不承担责任;
七、违约责任:
本合同一式 份,双方签字盖章后生效。
甲方:地址:电话:开户银行:
乙方:地址:电话:开户银行:负责人: 传真: 帐号: 负责人: 传真: 帐号: 年 月 日
篇19:购销合同样本合同
订立合同双方:
购货单位:^(以下简称甲方);
供货单位:__ (以下简称乙方)。
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双 方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。购销合同样本
第一条^ 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:_____(应注明产品 的牌号或商标)
2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(^)项执行:
(1) 按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁 标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的 ,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。(在合同中必须写 明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对 某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体 规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准 或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存, 分别保管,作检验的依据。)
第二条^产品的数量和计量单位、计量方法
1. 产品的数量:______________
2.计量单位、计量方法:_______ ____
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主 管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅 机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明 确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和 在途自然减(增)量规定及计算方法:_________
第三条^产品的包装标准和包 装物的供应与回收____
(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规 定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定 由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的 包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由甲乙双方商定包装物回收办法,作为合同 附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求 的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的,超过部分由甲方负担;其包装费低 于原定标准的,相应降低产品价格。)
第四条^产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位:______
2.交货方法,按下 列第(^)项执行:
(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执 行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行);
(2)乙方代运(乙方代办 运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运 。
3.运输方式:
4、到货地点和接货单位(或接货人)_______。
(甲方如要 求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前四十天通知乙方,以 便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对 产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲 、乙方和运输部门的责任。)
第五条^产品的交(提)货期限_______
(规定送 货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有 约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为 准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同 规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
篇20:购销合同第三方做担保
甲方(债权人):________________
乙方(债务人):________________
丙方(担保人):________________
一、担保内容
3、丙方根据本担保以保证方式向甲方提供不可撤销无限连带担保责任。
4、本担保书约定的担保期限为二年,自本担保书订立之日起计算。
5、保证期间,未经甲方书面同意,丙方不得向第三方提供超出其自身负担能力的担保。
6、本担保书自丙方盖章,甲方、乙方签字之日起生效;主合同无效或失效并不影响本担保书的效力,本担保书项下的担保延及丙方在主合同无效或失效后的法律责任。
8、本担保书在履行过程中发生争议,可以通过协商解决,协商不成,可依照主合同约定的争议解决方式予以解决。在诉讼期间,本担保书不涉及争议部分的条款仍须履行。
二、其他事项
1、本担保书未尽事宜,由甲方、乙方、丙方三方另行协商解决。
2、本担保书一式三份,甲方、乙方、丙方三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:________________(签字) 乙方:________________(签字) 丙方:________________(盖章)
日期:________________ 日期:________________ 日期:________________