夫妻债务分责协议
全文共 1062 字
+ 加入清单原告:_______________,性别:_________,民族:_________,生于_________年_________月_________日,住___________________________,身份证号码:________________________,联系电话:_______________。
被告:_______________,性别:_________,民族:_________,生于_________年_________月_________日,住___________________________,身份证号码:________________________,联系电话:_______________。
被告:_______________,性别:_________,民族:_________,生于_________年_________月_________日,住___________________________,身份证号码:________________________,联系电话:_______________。
诉讼请求:
1、判令两被告立即向原告归还借款_______________元及逾期还款利息_______________元(暂从_________年_________月_________日计算至_________年_________月_________日,付清之日止),共计_______________元。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实及理由:
_________年_________月_________日,被告_________由于资金紧张,向原告借款用于工程周转。经协商,被告当天即向原告出具借条,约定借款_________万元,于_________年_________月_________日归还,月息5%。原告分别通过现金和转账方式将_________万元交付给了被告。在借款期限到期之后,经原告多次催要,被告均以资金紧张为由不予偿还。鉴于该债务是在被告_________、_________夫妻关系存续期间产生,故应为夫妻共同债务,应由他们共同偿还。
综上所述,原被告之间合法的借贷关系应受到法律保护,被告故意不履行还款义务的行为严重损害了原告的合法利益,故原告诉诸法院,请求法院维护原告的合法权益,支持原告的诉讼请求。
此致
__________________人民法院
具状人:_______________
_________年_________月_________日
更多专题范文
民间借贷债务人死亡起诉状
原告:_________________王__________,男,汉族,19__________年_____月_____日出生,住安徽省__________市__________区__________路_____幢__________室
被告:_________________张__________,女,19__________年_____月_____日出生,汉族,住安徽省__________市__________区__________镇__________路__________号(系死者洪__________之妻)
被告:_________________洪__________,男,19__________年__________月__________日出生,汉族,住安徽省__________市__________区__________办事处_______________号,联系电话:______________(系死者洪__________长子)
被告:_________________洪__________,男,19__________年__________月_____日出生,住安徽省__________市__________区__________幢__________室,联系电话:______________(系死者洪__________次子)
诉讼请求:_________________
1、依法判令三被告立即连带偿还原告借款人民币500000元及相应利息(自20__年9月1日起至该款实际付清期间按同期人民银行贷款利率的四倍计息);
2、依法判令各被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:_________________
原告同洪__________系朋友关系,洪__________因家庭生产经营和投资周转的需要于20__年2月17日向原告借款500000元(按月息3%计算,约定于20__年2月17日归还)。洪__________收到原告给付的款项后,将款项用作家庭经营及房地产开发等投融资行为,对于洪__________的借款事情,其家庭成员均知晓和认可。后洪__________由于身体的原因在外接受治疗,相关利息付至20__年9月份就未予继续支付。
该借款到期后,原告多次向洪__________催要,由于洪__________身体状况非常不好,一直未予归还。20__________年_____月__________日,洪__________因病逝世。由于其亲属至今尚处在悲痛状态之中,有关原告款项的归还问题,至今尚未有现实、可行的办法予以解决。
为保障原告债权的实现,维护原告合法权益,特具状至贵院,恳请贵院能依法支持原告诉讼请求。
此致
__________市__________区人民法院
具状人:_________________王__________
年月日
原告姓名 :_________________姓名性别________________ 民族________________ 出生年月________________ 单位________________ 原籍现住址________________ 份证号________________
被告姓名 :_________________姓名性别 ________________ 民族 ________________ 出生年月 ________________ 单位________________ 原籍现住址 ________________ 份证号 ________________
诉讼请求
1、依法分割被继承人_______________的遗产;
2、依法判令被告承担本案的所有诉讼费用。
事实和理由
被继承人_______________于_____年_____月_____日死亡,原告系被继承人的.被继承人死后留有一套位于_______________的房产(以下简称该房)。
被继承人相继去世,该房依法应由原告和被告继承,又因一直未对该房进行分割,该房依法应属原告和被告共同共有。但被告却想将该房据为己有并私自出租,严重侵犯了原告的合法权益。
现原告与被告就该房分割一事产生纠纷,故依法诉至贵院,请求贵院依法支持两原告的诉讼请求,保护两原告的合法权益。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
夫妻婚内财产与债务协议书
甲方:________________,女,身份证号码:________________
乙方:________________,男,身份证号码:________________
夫妻共同财产分为两部分,第一部分为现金及存款,第二部分为车辆。
1、现金及存款:________家园________号楼________单元________室为夫妻共有房产,已于________年________月________日出售,出售价格为¥________万元,其中一次性归还银行贷款¥________万元,剩余所得¥________万元,其中定金¥________万元及首付¥________万元由乙方收取,除此之外,还有甲方银行卡内现金¥________万元,乙方银行卡内现金¥________万元,以上共计¥________万元。如果未来发生离婚财产分割,则夫妻共同财产的现金部分按¥________万元计算。
2、车辆:速腾________AT(车牌号 京________)购于________年,为甲方与乙方的夫妻共有财产。
二、财产分割约定:
经双方协议,如果未来发生离婚财产分割,现金部分的分割方式为:甲方¥________万元,乙方¥________万元。
车辆经双方约定,于________年________月份~________月份出售,出售所得甲方与乙方各得________%。
自________家园________号楼________单元________室出售后,甲方与乙方分开生活,不再产生共同消费。甲方发生的消费、投资、买房以及赠予他人等行为,财产分割时按原始价值计算并归至甲方所有;乙方发生的消费、投资、买房以及赠予他人等行为,财产分割时按原始价值计算并归至乙方所有。
三、其他约定
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力,以上约定均是甲乙双方真实意思表示,双方签字之日生效。
甲方:________________ 乙方:________________
________年________月________日________年________月________日
政府债权债务转让协议
甲方:
乙方:
丙方:
为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守:
一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,乙方拖欠丙方共计______元人民币。
二、甲乙丙三方一致同意,丙方将针对乙方的债权共计 元人民币全部转让给甲方行使,乙方按照本协议直接付款给甲方,由乙方于 年 月 日前向甲方支付共计
元人民币。
三、陈述、保证和承诺:
1、丙方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任;
(2)其转让的债权系合法、有效的债权。
2、甲方承诺并保证:
(1)其依法设立并有效存续,有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任;
(2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、本协议生效后,丙方不得再向乙方主张债权,如果乙方履行义务后,甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票( )
五、如本协议无效或被撤销,则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
六、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向另一方作出全面赔偿。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
新债权人:____________(公章)
法定代表人(或授权代理人):____________(签字)
债务人:____________(公章)
法定代表人(或授权代理人):____________(签字)
原债权人:____________(公章)
法定代表人(或授权代理人):____________(签字)
时间:__________________
债权债务的清算协议书
甲方(债权人):_______________
身份证号:_______________
住址:_______________
电话:_______________
乙方(债务人):_______________
身份证号:_______________
住址:_______________
电话:_______________
为进一步明确甲乙双方债权债务关系,甲乙双方特签订本确认书。
甲乙双方确认:
一、乙方于_____________年__________月_____日向甲方借款人民币_____________元(大写:____________),乙方确认已经收到甲方的出借款项,甲方对乙方享有债权;
二、经甲乙双方确认,截止_____________年__________月_____日,乙方尚欠甲方本金人民币_____________元(大写:____________),尚欠利息人民币__________元(大写:____________);
三、该笔借款的利息按照甲乙双方先前的约定,利率为人民币_____元/月,不足一个月的按照每月30天折算成日利率计算,在借款期限内该利率保持不变;
四、还款和付息方式:乙方承诺按照以下方式偿还所有欠款和利息:
1、_____________年__________月_____日前偿还本金人民币_______________元(大写:____________),利息__________元(大写:____________);
2、_____________年__________月_____日前再偿还本金人民币__________元(大写:____________),利息__________元(大写:_______________);
五、甲乙双方应严格按照本协议履行,如果甲乙双方发生纠纷首先应协商解决;协商不成由本协议签订地法院管辖;
六、本确认书一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:_______________
乙方:_______________
_____________年__________月_____日
协议签订于:_______________市(区/县)
债权债务的清算协议书
甲方:_____
乙方:_____
甲乙双方于______年______月______日就乙方承租甲方亩土地的相关事宜签订了租赁合同(以下简称“原合同”),现因乙方原因欲解除原合同,双方经友好协商达成如下协议:
一、自本协议签订之日起,原合同解除,双方权利义务关系终止。
二、双方债权债务两清,互不承担违约责任。
三、本协议双方盖章、签字之日起生效。
四、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,均具有同等的法律效力。
甲方 :___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
债权债务的清算协议书
合同编号:_________________
受让人(以下称甲方):_________________住所(地址):_________________
法定代表人:_________________
贷款人(以下称乙方):_________________住所(地址):_________________
法定代表人:_________________债务转移方(以下称丙方):_________________住所(地址):_________________
法定代表人:_________________签订时间:_________________签订地点:_________________
为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债务转移协议:
一、三方同意将乙、丙双方于年月日订立的编号为的借款合同(以下称借款合同)确定的丙方对乙方的债务转移给甲方承担。
二、本协议转移的债务包括借款合同中丙方未履行的全部债务。
三、甲方承诺:
(一)根据借款合同及其附件甲方已确知丙方在借款合同项下对乙方的所有债务,并自愿接受丙方在借款合同项下的全部权利和义务,甲方成为借款合同的借款人。
(二)在本协议生效前办妥担保合同重新确认手续或提供乙方认可的新的担保以及保险等需要变更的其他事项。
(三)甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后,甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由,拒绝履行本协议。(四)甲方不得以丙方的任何过错为由,拒绝履行本协议约定的义务。
四、本协议生效后,乙方不再向丙方主张借款合同项下的债权。
五、如本协议无效或被撤销,则丙方仍继续按借款合同及其附件履行义务。六、因履行本协议发生的一切诉讼,均由乙方住所地人民法院管辖。
七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
八、本协议未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
十、本协议附件:
(一)甲方贷款证复印件
(二)甲方经工商行政管理局年检的营业执照复印件
(三)甲方授权代理人委托书
(四)借款合同
(五)担保合同(年字第号)
(六)债务受让人:_________________(公章)
法定代表人(或授权代理人):_________________(签字)贷款人:_________________(公章)
法定代表人(或授权代理人):_________________(签字)债务转移方:_________________(公章)
法定代表人(或授权代理人):_________________(签字)
债权债务的豁免协议
上诉人(原审被告)徐州某某建筑安装工程有限公司。
被上诉人(原审原告)闫某某。
委托代理人韩某。
原审被告王某某。
原审第三人闫某。
委托代理人鹿某某。
上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案,不服徐州市号民事判决,向本院提起上诉。本院于20__年9月14日立案受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明:20__年8月24日,闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同,合同约定某某公司开发的本市号楼土建等工程由闫某某承包,承包形式为包工、包料、包工期。20__年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意,该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后,闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款,被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院,该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由,冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元,余款37500元闫某于20__年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有,同日,闫某与某某公司约定,某某公司被冻结的170000元资金,除法院执行给陈某雷的132500元外,余款请交给闫某某。为此,闫某书写便条一份,内容为:公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外,余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写:剩余37500元,同意付18000元,余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元,闫某某遂持该便条诉至法院,要求依法判令某某公司予以给付。
原审法院经审理认为:债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第三人取得债权,向债务人主张的合同,债权人转让权利的应当通知债务人,该案从原、被告提供的证据来看,系债权转让合同。原债权人为闫某,债务人为某某公司,受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程,某某公司欠闫某170000元工程款,闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元,法院执行完毕后,闫某于当天办理了两份手续,第一份为债权转让手续,意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外,余款37500元转给闫某某,手续已办完,该手续由王某某签字认可,如果闫某某领走了37500元,闫某的另一份借据就发生了效力,两份手续办完后,截止到起诉之日止,仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元,余款37500元没有领款手续,加起来应当是170000元,显然不符合财务的规定,因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链,原告的诉讼请求成立,对原告的诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立,法院不予采信。遂判决:一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。
上诉人某某公司不服上述民事判决,向本院提起上诉称,被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据,且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付,因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付,故不能再向闫某某支付。
被上诉人闫某某答辩称,一审法院认定事实清楚,适用法律正确,审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式,只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的,法律规定只要债权存在,在通知到债务人就已经生效,欠款和房屋质量不影响债权的成立,如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉,维持原判。
原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。
原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。
经各方当事人共同确认,本案的争议焦点是:闫某向闫某某的债权转让是否成立,某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。
为支持其上诉观点,上诉人某某公司向法庭出具如下证据:
1、职工工资分配表一份。形成时间为20__年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字,要求予以支付工资款。
上诉人认为,该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后,又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资,而且公司亦已经实际支付,因此公司已经不欠闫某工程款,不应再向闫某某支付。
被上诉人闫某某质证称,该分配表形成时间在债权转让之后,因此与本案没有关系。
原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。
原审被告王某某质证称,该工资款支付后,某某公司已经不再对闫某负有债务。
XX小区XX室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及XX小区物业管理部门和维修组出具的证明。
上诉人认为,上述证据可以证实由闫某承建的XX小区2期8-1-301室由于出现质量问题,由某某公司向房主进行了6000元的赔偿,因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。
被上诉人闫某某质证认为,上述请求等四份证据均为案外人书写,与本案没有关联性。
原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。
原审被告王某某没有发表质证意见。
3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到XX小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。
上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。
被上诉人闫某某质证认为,上述两案外人与其没有任何关系,因此水泥款不应扣除。
关于上述3组证据,本院认为,闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后,由于债权转让已经实际完成,因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条,不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商,该事实的成立与否不能得以证实,故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系,且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款,故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任,故该证据本院亦不予采信。
公司转让债务协议书范本
甲方(原债权人):
乙方(新债权人):
丙方(债务人):
甲、乙、丙三方在平等自愿基础上,就甲方向乙方转让债权,签订本协议。
第一条 转让标的
本协议转让的标的为甲方拥有的对丙方(债务人) 的债权,本金为人民币 万元。
第二条 债权证明材料移交
甲方在本协议签署后3个工作日内,向乙方移交下列资料:
1、债权来源及债权形成的证明材料;
2、债权担保协议等相关资料(如有);
第三条 债务人确认
丙方,即该债权转让所涉及的债务人,已确认该债权,并确认该债权转让的事实。
第四条 甲方声明与保证
一、甲方合法拥有本协议项下的债权,并已就签订本协议取得合法授权。
二、甲方就已知的转让债权及其从权利的一切相关情况均充分、真实地告知了乙方。
三、若乙方因行使诉权或者遇其他主张权利的情况,需要甲方证明与该债权转让行为有关的事实时,甲方给予配合。
四、提交的有关文件资料真实、完整、准确。
第五条 乙方声明与保证
一、受让本协议项下债权,不存在任何法律、行政法规和有关主管部门的禁止性规定;并且已就该受让行为取得合法授权。
二、已对受让债权及其从权利的性质、金额、真实性、合法性、有效性、有无实现权利的法律障碍等一切相关事项进行了充分的调查、了解,同意按照受让债权的现状、资料予以受让。
三、保证不因实现受让权利的障碍或风险(如债务人、担保人或第三人阻碍或抗辩其实现主债权及从权利)而对受让本协议提出抗辩。
四、提交的有关文件资料真实、完整、准确。
第六条 争议的解决
因履行本协议产生的纠纷,应协商解决,协商不成的可向 乙方所在地法院提起诉讼。
第七条 生效条款
本协议自三方加盖公章后生效。本协议壹式 三份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方: (盖章)
乙方: (盖章)
丙方: (盖章)
签订日期: 年 月 日
婚后男方债务协议
立协议人:_________________
甲方(男方):_________________,身份证号码:_________________
乙方(女方):_________________,身份证号码:_________________
鉴于:甲方与乙方于________年____月____日在民政局登记结婚,为防止甲乙双方婚姻生活中不必要的财产纷争,使双方以后婚姻家庭生活有序进行,和谐美满,现就有关婚姻关系存续期间的财产、债务约定,遵循自愿、平等的原则,经甲乙双方协商后,达成协议如下:
一、甲方持有的股权归男方所有。上述公司所产生的经营收益归甲方所有,因管理和经营上述公司过程中所产生的一切债务均由甲方承担,与乙方无关。
二、乙方归乙方所有。上述公司所产生的经营收益归乙方所有,因管理和经营上述公司过程中所产生的一切债务均由乙方承担,与甲方无关。
三、自本协议签订后,甲乙双方实行严格的婚后财产个人所有制,自本协议签订后甲方所取得的一切财产归甲方个人所有,与乙方无关,乙方所取得的一切财产归乙方所有,与甲方无关。
四、婚生女所产生的一切生活费、教育费、医疗费由甲方承担,由此所导致的对外债务由甲方承担。
五、甲乙双方确认:至本协议签订之日,甲乙双方无其他共同债务,如果发生相关债务,则在谁的名下由谁承担。
六、甲乙双方确认:本协议签订后,无论任何乙方再次发生对外债务,则在谁名下,由谁承担,与对方无关。
七、甲乙双方签订本协议后有义务向相关第三人披露甲乙双方对夫妻财产和债务约定的内容,并告知相关债务履行风险。如果甲乙双方没有尽到相关义务,导致另一方承担债务的,由违约方赔偿全部损失。
八、本协议系双方自愿签定,甲乙双方清楚了解其协议的法律效力,并遵守约定内容。
九、本协议一式二份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(签章):_________________乙方(签章):_________________
_______年____月____日________年____月____日
婚前婚后财产债务约定协议书
甲乙双方系自由恋爱,确立关系,现阶段已明确结婚意向,愿共筑爱巢,白头偕老。在无任何逼迫、双方精神状态正常的情况下,经双方理智平等的协商,就婚前一处房产达成协议如下:
第一条 婚前甲乙双方同意以甲方单方名义在____________________按揭住房一套,房屋的详情况如下:
1、住房产权地址位置:__________________________________________
2、房屋户型:__________________________________________
3、房屋建筑面积:__________________________________________
4、购房合同款:__________________________________________
5、购房合同编号:__________________________________________
6、附件一《商品房购买合同》复印件
7、附件二购房发票复印件
第二条 由于双方暂时未办理结婚手续,因此购房合同上暂时只有甲方的签署;但对于房产经后的权利归属及其相关责任等事宜,双方一致协商并同意:
1、住房归双方共同所有;财产所有权的分配比例:甲乙双方各占50%;
2、甲方不得私自将此屋进行转让、赠送、抵押、拍卖、租赁、借用等其它用途;
3、婚前贷款由甲方还,此部分作为甲方个人财产;
4、婚后甲乙双方共同具有还贷的义务和责任;
第三条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同法律效力。
第四条 此协议双方无任何争议;
第五条 本协议经____________见证(或公证机关公证后生效)。
男方:______________女方:_______________
________年____月____日________年____月____日
夫妻债务分责协议
甲方(男方):______出生于__年__月__日,身份证号码:_________,户籍地址:____________。
乙方(女方):______出生于__年__月__日,身份证号码:_________,户籍地址:____________。
甲乙双方于__年__月__日在____市婚姻登记机关自愿结婚登记。现因________(原因)导致夫妻感情破裂。现双方认真考虑,愿意通过协议离婚解除夫妻关系。经协商达成如下协议:
一、甲乙双方自愿离婚。
二、双方无子女,乙方现在没有怀孕。
三、甲乙双方的财产分割:
1、夫妻财产清单如下:
(1)甲方名下的动产、不动产清单:
a、房产位于________,房产证字号为:_____号。
b、____型号汽车一辆,车牌为:________,具体信息。
c、存款:在____银行存款为____元。
(2)乙方名下的动产、不动产清单:
a、房产位于________,房产证字号为:_______号。
b、____型号汽车一辆,车牌为:________,具体信息。
c、存款:在____银行存款为____元。
(3)甲乙双方共同名下的财产:
房产位于________,房产证字号为:_____号。
d、其余财产:
甲方在______公司占有______股份,乙方在______公司占有______股份。
2、甲乙双方财产分割方式:
(1)甲方向乙方支付人民币________元,支付方式为:
a、在____月____日前一次性支付。
B、分期支付,在____月____日前首付______元,以后每(时间段)支付______元。
(3)甲乙双方个人所有的贵重的生活用品,经双方协商同意,均归个人所有。清单如下:
a、甲方贵重的生活用品:
b、乙方贵重的生活用品:
四、双方的债权债务问题:
1、甲乙双方均承诺,自己在婚前及婚姻存续期间,未以个人名义对外负有债务;双方也没有以夫妻共同名义对外负有债务。若离婚后发现甲乙双方中任何一人,在婚前及婚姻存续期间对外负有债务,则由负债方个人承担,与另一方无关。
2、离婚后,若因一方债务问题牵连另一方负担连带责任,则另一方有权向其完全追偿。
五、其他要协议的内容:
1、乙方对甲、乙双方财产状况有了完全了解,离婚后,乙方不得以甲方隐瞒财产或其他任何理由,再次向甲方要求补偿,或分割财产。
2、离婚后,双方各自生活,任何一方不得侵扰另一方的正常生活。
六、违约责任的约定:
若甲方未在____年____月____日前支付乙方人民币________元,或乙方未按协议交付财产及履行过户登记等义务,则应付违约金________元给对方。
七、本协议一式三份(办理房产过户要多几分),甲乙双方各一份,婚姻登记机关存档一份,经婚姻登记机关核准离婚后生效。
甲方:____乙方:____
___年__月__日__年__月__日
对夫妻共同债务分割约定的离婚协议书
甲方:________________,性别:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,电话:________________
乙方:________________,性别:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,电话:________________
甲方与乙方于________年________月认识,于________年________月________日在________________登记结婚,婚后无子女,因________性不合________致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
1、甲乙双方自愿离婚。
2、夫妻共同财产的处理:
⑴存款:双方名下的银行存款各自归各自所有
⑵房屋:归乙方所有。房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后30日内办理,乙方必须协助甲方办理变更的一切手续,过户费用由甲方负责。甲方应于________年________月________日前一次性补偿房屋差价_50000元给乙方。
⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,甲乙双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
3、债务的处理:
甲乙双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。
4、一方隐瞒、转移夫妻共同财产的责任:
5、双方确认对方是完全民事行为能力的人,能够自行处分自己的行为和财产。
6、本协议经双方签字后,待有效的法律文书生效时具有法律效力。双方承诺对该协议书的字词义非常清楚,并愿意完全履行本协议书,不存在受到胁迫、欺诈、误解情形。
7、本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,婚姻登记部门保留一份。在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
甲方:________________ 乙方:________________
________年________月________日________年________月________日
债权人同意债务转移协议
债务受让方(甲方):
地址:
债权人(乙方):
地址:
债务转移方(丙方):
地址:
为妥善解决乙、丙双方法人与个人的债务问题,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债务转移协议,以资信守。
第一条 债务转移
1、三方共同协商后决定将丙方所欠乙方的债务转由甲方承担。
2、甲方同意受让丙方所欠乙方项下的债务。
3、本协议转移的债务包括丙方与乙方合同中丙方未履行的全部债务。
第二条 债务转移金额,支付方式及支付时间
1、丙方拖欠乙方共计人民币贰佰万圆。
2、丙方于20xx年12月4日通过中国建设银行长治高新区分理处还款拾万圆整(付款户闫晓红 4340620xx0012630)
3、丙方将支付给乙方的人民币壹佰玖拾万圆的付款义务转移给甲方,甲方 按照本协议约定直接付款给乙方。
第三条 陈述、保证和承诺
1、丙方承诺并保证
(1)其依法设立并有效存续,有权实施本协议项下的债务转移并能够独立承担民事责任。
(2)其转移的债务系合法、有效。
2、甲方承诺并保证
(1)有权受让本协议项下的债务并能独立承担民事责任。
(2)其受让本协议项下的债务已经获得其家庭成员的知晓并同意。
(3)甲方承诺甲方不得以丙方的任何过错为由拒绝履行本协议约定的义务。
第四条 本协议经甲、乙、丙三方签字并加盖公章后生效。
第五条 本协议一式叁份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
债权人同意债务转移协议
甲方:
丙方:
____为妥善解决甲、乙、丙双方的债权债务问题,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债务转移协议,各方共同遵守:__
一、经甲、乙、丙三方一致确认:截至本协议签署之日,甲方欠乙方款项共计 元。
二、甲、乙、丙三方一致同意,甲方将针对乙方的债务共计 全部转让给丙方 由丙方按照本协议直接付款给乙方,甲方将不再承担乙方的债务行为。
三、保证和承诺:
1)甲方保证其转让的债务系合法、有效的债务。
2)本债务转让协议签订生效后,乙方不得再向甲方主张该债权,双方不再就该债权债务发生任何法律关系。
3)丙方保证受让本协议项下的债务并能独立承担民事责任;
4)丙方在接受此债务之前,已完全了解此债务的全部内容。
四、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的保证、承诺或任何其他义务,
致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任,违约方须向受害方作出赔偿。五、
六、
七、
甲方:______
乙方:________________________
丙方:__________________________
__年月日本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。本协议未尽事宜,三方可另行订立补充协议,但不得与本协议相抵触。本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
婚内财产协议书债务归夫妻一方
甲方:_____________,男,___族,______年______月______日出生,户籍所在地:________________公民身份号码:_____________
乙方:_____________,女,___族,______年______月______日出生,户籍所在地:________________公民身份号码:_____________
甲、乙双方于年月日登记结婚,根据《民法典》等相关法律法规的规定。现双方经友好协商,达成如下约定,以便双方共同遵守:
一、双方婚前财产状况及归属
甲方婚前财产状况:甲方婚前财产归甲方所有,甲方婚前所欠债务与乙方无关。
乙方婚前财产状况:乙方婚前财产归乙方所有,乙方婚前所欠债务与甲方无关。
二、婚姻存续期限,双方共同财产及债务约定如下
甲、乙双方婚后共同财产状况及归属:
上述财产及权益归(甲方或乙方所有,也可以约定部分归甲方、部分归乙方所有)所有。婚姻存续期间共同债务的约定:双方确认自本协议签订之日前,无共同债务。本协议签订后,甲乙双方如需要用于家庭共同生活而向他人借钱,应由双方共同书面签名方可视为夫妻共同债务,由双方共同偿还,无双方共同书面签名则视为个人债务,由个人承担。一方对外举债时必须向债权人明示夫妻间的财产约定,该债务系一方个人债务,另一方不承担还款义务。如无明示则产生的后果由经手一方债务人自己负责,另一方不承担任何责任。
三、子女抚养约定:_____________婚后双方于______年______月______日生于一子,取名:_____________。子女由双方共同抚养照顾。抚养费由负责。
四、本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方:_____________乙方:_____________
时间:_____________时间:_____________
婚内财产协议书债务归夫妻一方
甲方:_____________________ 乙方:_______________________
身份证号码:________________ 身份证号码:________________
住所:_____________________ 住所:_____________________
甲乙双方自愿结婚,为防止今后可能出现的财产纠纷,根据我国《民法典》规定“夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有,共同所有或部分各自所有、部分共同所有”的原则,特对婚前及婚后双方财产归属进行如下约定:
一、双方婚前各自名下的房产永久归各自所有:
(1)甲方婚前房产:________________________________________________
(2)乙方婚前房产:________________________________________________
二、甲乙双方婚后以个人名义所继承或受赠与所得的房产属各自个人所有。
三、甲乙双方婚前各自名下的债权债务由各自享有及其独立承担,甲或乙婚后一方对外所负的未经对方同意的债务,以甲或乙一方的财产清偿,与对方无关。
四、涉及到一方企业投资等的约定:
1、企业投资权益的一方,因经营需要该企业融资借款时,若此投资权益形式为
①有限责任公司出资额;
②股份有限责任公司的股份;
③集体企业或股份制企业中的股份;
④个人公司;
⑤某外资企业的出资,则该债务均为企业法人债务,与配偶无关;
2、若该投资权益形式为
①合伙人企业的合伙份额;
②个体工商户;
③个人独资企业,则该企业举债时一方应通知其配偶,否则视为其个人债务,由其个人偿还。
五、甲乙双方无其他财产争议。
六、其他________________________________________________。
1、本协议约定未尽之事宜,双方应另行协商解决;
2、本协议书一式______份,双方各执______份,自签字之日起生效;
3、本协议经双方协商可办理公证,公证费用由承担,并增加协议一份,送交公证机关,协议自公证之日起生效。
甲方:__________________ 乙方:__________________
__________年______月______日 __________年______月______日
债务债权和解的协议
甲方:________市S公司,地址:________市________街________号,[[法定代表人]]:________________,[[职务]]:________
乙方:________公司破产案债权人会议,地址:________市________街______号,会议主席:______________
为了切实保障债权人的利益,给债务人S公司重振的机会,共谋发展。
甲乙双方经过反复协商,就S公司整顿和解的有关事宜达成如下协议:
1、________公司将以公司近两年的[[盈利]]作为偿还债务的主要来源。另外,还包括近期从其债务人处追讨来的欠款。
2、清偿债务的办法。每季度S公司与债权人会议结算一次,清偿的债款由债权人会议按比例分配给[[债权人]]。
3、清偿债务的期限。近两年内必须偿还债权总额的________%,剩余款项必须在三年内还清。
4、关于债务的减免数额。全体债权人一致同意免除债款利息部分。
5、在整个整顿期间,债务人将[[接受]]债权人会议的监督。S公司一切重大经营决策的变化必须征求债权人会议的意见,并按月呈报[[企业财务状况]]的有关[[会计报表]],不得有任何损害债权人利益的行为发生。
以上各项经人民法院许可生效后,对债权人、债务人均有约束力。和解协议对该协议产生法律效力以后形成的债权人不发生效力。
______________市S公司(印________公司破产案债权人会议(印)
[[法定代表人]]:________________(签字)
会议主席:________________(签字)
________年________月________日、
承担债务担保及清偿责任合同
根据(借款人)的申请,贵行同意向其提供外汇贷款(大写)_____________美元(或其他外币),配套人民币贷款(大写_____________)元。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书,向贵行担保下列各项:
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书,担保贷款本金为元_____________整(大写_____________),和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在__________字第__________号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息,并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时,接受你行委托我单位开户行从我单位账户中扣收全部贷款本息,如账户中存款不足,我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响,也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人,并有足够偿还借款的财产作保证,保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效,至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人:_________________(公章)法定代表:_________________(盖章)
保证人地址:_________________
保证人开户银行及账号:_________________
________年________月________日
债务合同
协议编号:_______________
甲方:_______________
地址:_______________
电话:_______________传真:_______________
法定代表人:_______________职务:_______________
乙方:_______________
地址:_______________
电话:_______________传真:_______________
法定代表人:_______________职务:_______________
在自愿、平等协商的基础上,甲乙双方就甲方代乙方清偿银行债务的相关事宜订立本协议,供双方共同遵守。
一、基于甲方于___________年___________月___________日与(以下简称“债权人”)签订的编号为的《___________》,截止至___________年___________月___________日止,甲方仍欠债权人本金人民币___________元,利息人民币___________元。具体欠款本息以债权人确认金额为准。
二、乙方承诺在本协议签订之日起个工作日内代替甲方将相当于上述全部欠款本息金额的款项偿还给债权人。还款程序为乙方将相应款项转账支付至甲方如下账户(户名:_______________,账号:_______________,开户行:_______________),由债权人从甲方该账户中扣收欠款本息。
三、在债权人扣收欠款本息,甲方拖欠债权人债务全额清偿后,甲方与债权人之间基于上述编号为的《___________》项下的权利义务终止。
四、甲方有义务在乙方代甲方全额清偿上述债务后的时限内向乙方偿还,偿还数额相当于乙方代偿款项金额。
五、甲方未在本协议第四条约定的期限内向乙方偿还的,自逾期之日起,每日按应付未付款金额的千分之向乙方支付逾期违约金。
六、本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日生效。协议文本一式三份,甲乙双方各执一份,送债权人留存一份,效力均等。
甲方:_______________乙方:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日