安装

发包人(甲方)：

承包人(乙方):

为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及详细部位(栋号)：

四、承包方式

以包安装、包调试、包工期、包质量、包安全、包临设、包文明施工、包材料(机具)的场内运输、包设备安装质量通过国家法定检测机构的检验、包社会医疗、养老、工伤保险、包安全保护用品和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。

五、结算方式及工程造价

1、工程按实际安装数量计算工程量，实行总价包干。结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。

2、本项目安装施工电梯 台;包干总价为： ￥ 。

大写(暂定)：人民币

3、承包单价：

序号基价号项目名称工作内容数量包干单价

1

2

3

单价说明：

(1)单价组成：1)含底架定位、预埋、总体安装、附墙件的预埋安装、附墙撑杆(架)、附墙架的安装、随工程进度需要进行导轨架加高的工作和费用;2)含施工电梯安装好后报劳动局验收并领取准用证的工作和费用;3)含编制施工方案的工作和费用;4)含一次性损耗材料的费用;5)含临时设施费用;6)含生活用水用电费用;7)包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用);8)包施工机械场内外运输及进退场费。

(2)遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用;1)甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;2)甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。

(3)双方对承包单价是否含税金约定如下：承包单价中 税金。

六、付款与支付方式

1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的 %，工程全部完工，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后 天内付至 %，相关设施拆除后 天内结清 %余额。

2、乙方每收取甲方每一笔款项，须同时根据甲方要求开具国内大陆地区合法等额有效：□增值税发票;□普通发票;□收据，给甲方，否则甲方有权延迟付款，直至乙方开具发票。

3、以上款项的支付，甲方采用网银直接转帐或支票，乙方接收款项(含开具发票)的帐户为：

户 名：

帐 号：

开户行：

4、甲方代乙方申报工人临时户口手续，费用在乙方工程款中扣除，如乙方不申报，罚款由乙方负责。综合管理费按乙方在场人数每人每月收￥10.00元，逐月在工程款中扣除。

5、乙方在每次申请工程进度款时，必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交甲方审查。在支取工程进度款时应将工人工资部分金额汇同甲方劳资员一起发放，其余部分才能取走。如发现乙方弄虚作假，每人每次处以违约金￥500.00元。

6、在未办理工程结算之前，乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。

7、工程结算时，乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费，纳入个人收入。

七、工期条款

1、总工期历时 天，开工时间 年 月 日，竣工时间 年 月 日。

2、每台施工电梯安装 天内完成;底座安装 小时内完成;

3、基本高度安装 小时内完成;标准节筋安装 小时内完成;

4、按第2、3条中的分项工程计划，每个分项工程计划最终完成时间每拖延1小时，对乙方处以￥100.00元的违约金，累计并罚，竣工每迟延一天，甲方对乙方处以合同预算造价5‰违约金，按双方确认进度计划延误合计超过5天的，甲方有权通知乙方解除本合同，有关责任由乙方承担。

5、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程进度款中扣除，或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。

6、如遇下述情况:(a)开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;b:甲方、建设单位重大设计变更影响;(c)不可抗力严重影响施工;(d )其他： / ;由乙方向甲方在24小时内办理延期签证，否则甲方不予以认可工期顺延。

八、质量条款：

1、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用，赔偿因此给甲方造成的其它损失。

2、安装施工工序：

(1) 乙方负责地脚螺栓的预埋、定位、复校工作。预埋地脚螺栓及底架定位时应充分考虑设备在拆卸时是否会受周边建筑物及其它机械的妨碍。每次安装、加高后都必须进行安装后的调试工作，办理安全检测手续;因乙方预埋、定位地脚螺栓不当，造成材料浪费、拆卸困难、延误工期等一切损失应由乙方负责。

(2) 每次安装、加高后进行踏身垂直度检测，垂直度偏差在1‰以内，调试后要达到设备出厂说明书和广东省劳动局安全技术验收标准;

(3) 安装、加高作业时，要按照出厂说明书要求进行作业，严禁野蛮作业，各部螺栓要紧固，各部工作装置安装正确、可靠，剩余待装的机件在完成一个工作环节后要清理现场及时送回仓库保管，严禁机件流失;因机件流失造成的损失由乙方承担,在乙方工程款中扣除.

(4) 严格做好防雷接地，施工电梯机体接地电阻不大于4Ω;

(5) 做好施工过程中的防火、防雷、无漏电工作，每次安装作业施焊后要有专人检查余火，确认安全无余火后才准离开现场，并向保安值班人员交待情况;

(6) 施工总体安装完成后要进行负载安全试验(会同厂家驻现场人员一起进行)，要达到出厂说明书的技术规定，否则禁止申请办理交工手续;

(7) 新机安装时，第一次接通电、试运行工作，一律严格交由厂家驻场人员进行，其他人员严禁随意进行接线、通电、运行等工作;

(8) 乙方施工人员在施工过程中必须服从厂家驻场人员指挥;

(9) 施工底部骨架的安装要做到水平、牢固、可靠.

3、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续，未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的，该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的，乙方应承担相应责任。

4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格，对乙处以￥500.00元的违约金，乙方应在限期内整改完毕，并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的70%结算，并限期办理有关退场手续。

5、工程结算后，如甲方发现已结算工程量(单价)不实或已用施工材料的规格、品种、质量等与合同条款规定要求不一致，造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿损失，包括从乙方在甲方其他项目所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。

6、如发现乙方有恶意串通、行贿我司工作人员行为，甲方保留移交司法处理权利。

九、定岗定员要求：

1、 施工电梯安装分为： 个施工小组，施工总人数： 人;

2、 乙方的施工管理应实行定员、定岗制度，按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方，并上墙公布，如不按此要求执行，甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金。

3、 甲方不定期清点乙方人数,第一次每少一人按￥60.00元处以违约金;第二次按每人￥120.00元处以违约金;第三次工人仍不到位,甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。

4、乙方按甲方要求定员定岗，如随意调换工人充数，每人次处以违约金￥60.00元。

十、甲、乙双方职责：

(一)甲方职责：

1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方，甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触，不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物，不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相的受贿行为，甲方工作人员出现索贿行为的，乙方应及时向甲方监事会投诉。

2、进场前五天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。

3、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

4、提供施工平面布置图一份。

5、若乙方书面提出申请需甲方提供临时办公、生活场地的，则甲方按以下标准提供：石棉瓦工棚￥2.00元/M2.月，砖混房或同类型房￥5.00元/M2..月,所收取租金按月从乙方月进度工程款中扣除。

6、甲方提供结构首层总水、电接驳点各一个并承担现场施工水电费用。甲方现场管理人员发现乙方浪费施工用水的按照每次￥1000元处罚，工程每月结算如按照定额规定计算的水电费用超额5%以上的，在扣除水电罚款后，余额由现场所有承包商按工程造价的比例分摊。

7、甲方指派 代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

(二)乙方职责：

1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益，乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员，不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物，不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动，以及其他变相行贿行为，一经发现甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金,工程款不予结算，给甲方造成经济损失的，甲方有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。

3、乙方队伍进场时，提供“三证”(身份证、流动人口计划生育证、劳务证)，须按当地政府有关外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。

4、乙方负责提供一次性损耗的材料，如铁丝、黄油、机油等等。

5、乙方自带可移动照明设备，包括但不限于灯泡、光管、小太阳光管支架、灯头、插头及电线等;费用包括在承包单价内。

6、乙方必须按照有关设备使用说明及国家有关规定，定期及不定期进行运行设备的检查、维护工作。

7、按照完好领用，完好归还的原则，乙方负责所领用机具的维修、保养、搬迁、管理的工作和费用。如期间发生损坏，由乙方负责即时维修完好，损坏超过2天的，甲方有权另行委派维修人员进行维修，所发生的费用按实从乙方工程款中扣除。

8、乙方不得雇佣18岁以下、50岁以上及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。

9、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物,否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。乙方在施工过程中损坏甲方成品的，按甲方材料购进价的1.5倍在乙方工程进度款中扣除。

10、 各工种完成后移交下一道工序时，必须办好工序交接手续，后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。如果在没有办好工序交接手续的情况下进场施工，视为已接受上道工序的施工质量，因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。

11、 乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同预算造价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

12、 乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产、生活设施)。如不清理，甲方派杂工清理，按￥ 元/工日在乙方工程款中扣除。

13、 乙方新工人进场，必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记及工作证，办理押金按每人￥100.00元计，在乙方进度款中扣除。工程完工后乙方应在甲方指定期限内退场，退场前退回工作证并办理相关手续，返还押金给以乙方，逾期不予办理。

14、 乙方工人必须持证上岗，如有发现无证上岗，每人每次处以违约金￥200.00元-￥300.00元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

15、 严禁乙方工人在工地酗酒、打架、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，双方均处￥500.00元-￥1000.00元的违约金，情节严重者报送公安机关处理。

16、 工地不得留宿外来及非工作人员，违者每人每晚处以违约金￥100.00元，因此而造成治安问题的由乙方承担一切责任，甲方不承担任何责任或义务。

17、 在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为，则该虚假记录、串谋作弊部分不予结算，而且乙方须按该不予结算部分的价值向甲方支付违约金。甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工班组。情节严重者，送司法机关追究刑事责任。

18、 委派 为现场管理代表，需持有与工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。

19、 乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起五天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的，甲方有权采取任何强制措施，强行责令乙方退场，所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除，由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担，与甲方无关;

20、乙方因自身原因中途退场的，则按乙方已完合格工程的70%结算。

21、负责编制根据甲方提供的施工平面布置图和施工计划编制施工方案，并送甲方审批备查。

十二、安全条款

1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理、监控工作,及时做好安全自检与整改工厂作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者，发现每人次处以违约金￥100.00元整，按月从乙方工程进度款中扣除。

6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，如电焊工等。

8、由于乙方施工管理不善，造成任何甲方及第三方的损害，由乙方承担一切责任。

9、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼，要求甲方支付有关款项的，甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;不足部分，甲方有权继续向乙方追偿。

十三、违约责任

1、乙方原因造成延误工期的，乙方应向甲方支付违约金，延误工期在15天以内的，每延期一天按总价的千分之三支付违约金;乙方不按合同工期完成本工程内容15天以上的，除每延期一天按总价的千分之三支付违约金外，甲方有权追究乙方因延误工期而给甲方造成的直接损失。

2、如无法定或约定事由，甲方逾期支付工程款的，应向乙方支付违约金。每逾期一天按应付款项的千分之三向乙方支付违约金，最高不超过本合同总额的10%。

3、除另有约定外，如任何一方无法定或约定事由而单方面终止本协议的，应向对方支付合同金额的30%作违约金。

4乙方逾期交货，或逾期补货，或逾期更换电梯设备的，每逾期一天按该电梯设备金额的分之千三支付违约金。但甲方无故拒收电梯设备的除外。

5、如未经甲方同意而乙方转包或分包的，甲方可单方面终止本协议，且乙方退回甲方已付款项并支付该款项的30%作为违约金，如该违约金尚不足弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方所有损失。

6、如乙方未按照本协议约定交付电梯设备随附资料或者未按照本协议约定交付竣工资料的，每逾期一天，应支付1000元人民币的违约金。

7、除非另有约定，否则，乙方延迟执行甲方依照本协议所发出的指令的，每逾期一日应支付1000元人民币的违约金，且甲方有权追究乙方因此而给甲方造成的直接损失。

8、如乙方未按本协议约定履行保修/维修/保养责任的，每逾期一日，应支付1000元人民币的违约金。

9、如乙方不具备法律法规规定的履行本协议所需的资格资质的，乙方应退还已收甲方费用，并赔偿合同金额的30%作为违约金。

10、除非另有约定，如乙方有违反本协议行为或者违反依照法律法规应履行的行为，应在甲方指定期限内整改完毕，否则，每逾期一日，应支付1000元人民币的违约金。

11、任何一方按照本协议支付的违约金如不足以弥补对方损失的，还应赔偿对方的损失。

12、对于乙方按照本合同应承担的违约金或赔偿金，甲方有权选择直接从工程款中扣除。

十四、 合同解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、在合同履行过程中，本合同任何一方申请或被申请破产的，甲乙双方均有权随时解除本合同。

3、在合同履行过程中出现下述情况之一的，任何一方均有权解除合同：

(1)出现不可抗力情形达10日以上的;

(2)符合法律规定的其它解除合同条件的。

4、合同履行过程中出现以下情形的，甲方有权单方解除合同：

(1)乙方逾期安装调试，如属于分批交货的，该批次电梯设备逾期交货或逾期安装调试达7日以上的;

(2)乙方未按本合同规定的时间履行维修、更换义务达2次以上的;

5、任何一方依照本条规定单方解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。任何一方收到合同解除通知后，无论是否对解除通知存在异议，均应立即中止履行合同。如乙方在收到甲方解除合同通知还继续交货的，甲方有权拒绝接收，且乙方应对该等电梯设备自行承担保管、运输、装卸以及一切风险责任。

6、本协议提前解除/终止的，甲方应按照乙方的实际完成的合格工程量支付价款;对本协议解除前所供及安装的电梯设备，乙方仍应按照本合同承担质量保证责任。

十五、不可抗力

在本合同的履行过程中，如发生人力不可抗力的事件(如天灾、意外事故、战争等)，任何一方有义务及时通知另一方，并在发生不可抗力之日起15日内将有关当局(政府部门)签署的证明文件送达另一方。由双方按不可抗力对原合同的影响程度进行协调，确定是否变更或解除合同。

十六、解决纠纷的方式

15.1本合同在履行期间，双方就本合同发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，双方同意由合同签订地有管辖权的法院管辖。

15.2双方争议期间，除甲方有相反指示之外，乙方应继续履行合同非争议部分的内容。

15.3产生争议，在争议进入诉讼、仲裁程序之前，如果甲方认为解除承包人的承包权利、变更其他承包人有利于按期按质完成该工程，则在甲方与监理方共同向乙方发出解除合同通知书以及要求撤场通知书之日起15天内，乙方必须主动无条件撤离工程现场。如果不能在限期内主动撤离，甲方可采用任何合法手段、措施促使乙方撤离工程现场。撤离后，乙方有权通过法律手段解决双方产生的争议。乙方承诺不通过控制工程施工现场、阻拦甲方委托的其他施工方施工的手段来维护自身合法或非法权益。

十七 其它约定

【可通过本条约定对上述条款中的未尽事宜，或不符合实际情况的内容进行调整】

1、如本条约定的内容与本合同以上条款不一致的，以本条约定为准。

2、 。

十八 附则

1.本合同文件的修订或变更，需经双方友好协商，在修订或变更文件上签字盖章生效。本合同未尽事宜，双方可根据具体情况议定补充协议，以便共同遵守。

2.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，自双方盖章、签字后生效。

附件一：产品技术规格详细说明。

附件二：经双方确认的电梯井道土建施工图

甲方(公章)： 乙方(公章)：

地址： 地址：

代表人(签名)： 代表人(签名)：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

各位负责人：

您好!我是20xx年后的XX大厦整体租赁业主。在我201X年X月X日整体接手XX大厦前，XX大厦主楼两部电梯中的一部观光电梯已报废多年，另外一部康力1000公斤载重客梯也因使用年限过长、维护保养不当等原因经常出故障停运，在我接手后也多次维修，仍不能正常使用。

为了保证顾客乘坐电梯的方便、舒适和安全，保障XX大厦正常的商业运营活动，维护XX大厦商业圈多年打造的金字招牌、恳请XX大厦的各位领导、各位负责人尽早更换新的观光电梯和全面维修另一部客梯。

恳请批示为感!

X年XX月XX日

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：_______________________________(以下简称甲方)乙方：大连传媒广告有限公司(以下简称乙方)

一、项目概况

1、项目名称：广告牌设计与安装。

2、数量、规格、材料与报价表;详见本合同附件一(报价单)。

3、安装地点：

二、合同价款及付款方式

1、合同价款

甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥元(大写：整)。

2、付款方式

①甲方于合同生效后3日内支付乙方合同总额%的款项，即人民币元整，即大写：整。

②本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的%，即人民币元整，即大写：整，在安装完毕后7日内支付。

③以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。

三、制作、安装方式及质量、安全要求

1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。

2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。

3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。

四、制作、安装工期

1、乙方应在______年月日前制作安装完成。

2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。

五、制作、安装的验收

乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在3日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方3日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方

的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。

六、双方权利和义务

1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。

2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。

4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由甲方自行承担。

5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。

6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。

7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。

七、违约责任

1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为500元支付给乙方。

2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500元。

八、其他事项

1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。

2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

代表人：代表人：

联系电话：

订立合同双方：

建设单位：_________(以下简称发包方)

施工单位：_________(以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：建筑面积：

第四条：工程价款及付款方法：

第五条：工程期限(开工、竣工时间)

第六条：工程质量标准

第七条：承包形式及材料设备供应

第八条：发包方义务：

1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行)

2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

4.按协议负责按期拨款。

第九条：承包方义务

乙方负责：

1.按协议分工负责材料供应。

2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

第十条：违约责任及奖励条款

第十一条：其他协助条款。

第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

第十三条：合同有效期及合同争议解决。

第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

开户银行：______ 开户银行：_______

帐号：________ 帐号：_________

签约日期：____年__月__日

甲方： (使用方)

乙方： (产权方)

甲乙双方就 项目外装饰工程租用ZLP6302型电动吊篮设备事宜，经友好协商签订租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

1、吊篮设备数量及时间

1.1.吊篮数量

台(实行轮流作业)

1.2.吊篮租赁时间：吊篮起租期每

天超出吊篮起租期按吊篮实际天数计

2、收费项目及标准

2.1.吊篮押金：￥

元/台，吊篮进出场运费: ￥ 元/台。

2.2吊篮租金单价:

￥ 元/天/台。

2.3吊篮安装费￥

元/台，移位费￥ 元/台，拆卸费￥ 元/台，在安装、移位、拆卸 过程中垂直运输设备无法到位的情况下人工转运吊篮每台另加收￥元/台/次。

2.4现场维修人员费用￥

元/月。(只针对吊篮租用25台以下的工地〕2、5.零部件损坏、遗失及乙方维修人员费用等，以双方确认后签署的《吊篮现场丢失、损坏清单》计算。

2.6.吊篮的安装、拆除时甲方负责协调现场塔吊、电梯等垂直运输设备进行材料转运，应按照乙方安

装要求，及时转运吊篮各零部件到指定点。

2.7.甲方派

名小工无偿配合乙方对吊篮的拆除及上下车。

2.8.吊篮进入到甲方工地验收合格之日，租赁时间开始计算并签订《电动吊篮起租单》。

2.9.吊篮报停之日为吊篮租期结束之日并签订《电动吊篮报停单》甲方每

5台报停一次。

2.10.本合同中的所有费用都不含税票价如需开发票税金由甲方另外支付。

3、租金计算方法

3.1.吊篮租金=租金单价X天数X台数+其它赔偿及相关费用。

4、付款方式

4.1、租赁费每月月底结算本月租金，甲方应向乙方支付当月租金(延期每天按当月租金3%滞纳金计算。

如租金延期七日未付，乙方有权停止吊篮使用，租金照常计算)，余额租金在该工地吊篮拆除之日内全部付清(如甲方拒付余额租金，乙方将拒绝拆除吊篮并视甲方违约)。

5、双方责任

5.1.甲方责任

5.1.1.甲方应向乙方提供建筑物的相关资料及吊篮进场进度时间。

5.1.2.应按合同约定，按时支付吊篮租金及相关费用，如甲方不按时支付乙方租金乙方有权停止设备的运行并视甲方为违约所造成的损失由甲方自行负责。

5.1.3.甲方在使用设备过程中，由于违章操作使用不当、人为损坏、偷窃等原因所引起的一切损失，由甲方承担全部责任及相关费用。

赔偿金以双方确认的《吊篮现场丢失、损坏清单》单价按附表为准。

5.1.4.在租用期间，甲方不拥有乙方之设备的所有权，甲方不得将乙方设备转让第三方，不得作为其他作用之抵押或保证，一经发现，乙方有权立即收回合同之吊篮。

甲方享有设备的使用权，没经过乙方书面同意，不得在吊篮设备上增加或拆除任何部件或迁移安装地点，也不得将吊篮设备转租或抵押，由此造成的一切损失由甲方全权负责。

5.1.5.吊篮设备运抵工地现场后，甲方免费提供上、下楼层的垂直运输工具。

5.1.6.吊篮设备进场时，甲方代表负责清点设备并签收《设备进场清单》。

5.1.7.吊篮设备进场后，甲方对所有设备的保管负责并对安装好的吊篮进行

5.1.8.吊篮安装、拆卸、移位前，乙方应制定安装、拆卸专项方案由甲方报使用单位、监理单位和总承包审批。

5.1.9特别说明：若由于建筑物局部异型(如死角、狭窄等〉致使吊篮安装无法进行的情况，应由甲方自行解决;

若因屋顶构造异型需要架设钢管脚手架作辅助平台进行吊篮安装的情况，则由甲方负责架设平台及采取应措施。

5.1.10.吊篮使用期间，甲方负责上篮作业人员的安全管理教育和吊篮作业面下方危险区域的安全警戒及监护工作，以及施工范围内的文明施工、环境卫生工作，上篮作业人员必须是身体健康者，并严格遵守吊篮安全操作规程及高空作业有关规定执行，必须按国家有关规定进行施工，配戴安全帽，系好安全带〔安全绳不准野蛮、酒后、身体不适、不健康者进入吊篮施工，此设备严禁当货物提升机使用，夜间、风速五级以上、下雨天严禁使用，载重不允许超过500kg重量，如违反安全操作规程发生意外，其责任及经济损失由甲方自行负责。

5.1.11.甲方在使用吊篮作业中，未经乙方同意甲方不得擅自移动吊篮的位置和所有附属设备，因此而造成安全事故由甲方负责赔偿，甲方在吊篮工作平台施工严禁用吊篮代运输本工程其他材料,不允许超过额定载荷，超过额定载荷的一切损失责任及造成安全事故由甲方全权负责赔偿。

5 1.12.甲方向乙方提供满足吊篮设备使用耍求的电源指定到所需楼层，若因停电等原因影响吊篮安 装或移装时间由甲方负责。

5.1.13.吊篮进场和拆除时，甲方负责设备下地及装车离场的搬运工作。

5.1.14.甲方应免费为乙方提供吊篮的堆码场地及维修人员的住宿。

5.2.乙方责任

5.2.1.乙方根据甲方进度及建筑的结构要求，按时提供性能安全可靠，符合技术要求，质量完好的吊篮设备〔吊篮具有产品合格证和产品型式检验报告〕。

5.2.2乙方应按甲方要求的时间组织吊篮设备入场，同时负责提供相关文件。

5.2.3.吊篮安装、拆卸、移位前，乙方应制定安装、拆卸专项方案同时负责

5.1.4.吊篮设备的所有权为乙方所有，吊篮的安装、拆卸、移位工作由乙方派一名师傅指导安装，如收取吊篮的安装费时由乙方负责

5.2.5.乙方应对每一台吊篮设备配备安全绳一条，安全绳锁扣器一个。

5.2.6.吊篮使用期间，乙方负责确保吊篮设备状况完好，使用安全。

在接到甲方报修电话和通知后，乙方应及时组织维修人员在4小时内对设备进行维修好

5.2.7.租用吊篮设备25台以上的项目，乙方免费派驻一名现场维修人员，以确保设备的的正常使用。

5.2.8.乙方现场派驻人员有权制止一切违章操作及违反相关规定的行为，乙方现场派驻人员应遵守现场的一切管理制度。

5.2.9乙方应严格遵守双方协商的吊篮进、出场时间，按时运作。

5.2.10.吊篮设备出场时，乙方代表负责清点设备并签收《设备出场清单》。

6、相关文件

经双方签署确认的与本合同相关的书面文件，与本合同具有同等法律效力。

7、违约责任

7.1.甲、乙双方如一方未按合同履行其责任，按￥50000元(伍万元整)支付对方违约金。

8.解决方式

在履约合同中过程中如有纠纷，双方本着友好协商的原则，解决相关事宜，未达成协议的，可向产权方所在地法院提起公诉，任何一方为实现债权所支出的费用包括诉讼费、鉴定费、律师费等均由败诉方承担。

9.其它事宜:

10.附录文件

本合同5.2.2项，乙方须提供的如下文件：

①产权方的营业执照及税务登记证

②吊篮合格及产品型式检验报告

③吊篮安装单位的资质证书和营业执照

④施工组织方案

⑤吊篮现场安装验收合格并同意使用(签字确认)

11.本合同一式二份，每份四页，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章即生效具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同编号：_________________

日期：________________

甲方：_________________

乙方：_________________

本合同文本根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益，经双方友好协商，现就甲方向乙方购买空调机组签定以下合同。

一、双方确认的机组，品牌、型号、数量、金额：

1、设备清单：_________________

序号

型号

单位

数量

单价(元)

合价(元)

备注

1

2

3

4

合计

台

2、设备总价：_________________元，即大写：_________________

二、交货时间、地点：_________________

1、交货时间：_________________乙方接到甲方开工通知后，根据甲方工程进度按照甲方要求的时间设备进场。

2、交货地点：_________________

3、运输费用：_________________运输费用包括在合同价内。

4、所有权转移：_________________本工程验收合格后，所有权转移至甲方，在此之前空调设备损坏及缺损由乙方负责。

5、甲方联系人或委托联系人：_________________

6、乙方联系人或委托联系人：_________________王慧麟

三、付款方式：_________________

合同订立后支付设备定金，即人民币元，乙方应在收到货款7日内将全部设备交付给甲方，经甲方验收清点合格，支付剩余的设备款，即人民币元。甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的确认(本公司购买设备是全额付款)。

四、质量要求，技术标准，供方对质量负责的条件和期限

所有产品均需达到生产厂家的技术标准要求，均为原厂生产，且未经使用。设备质量问题按厂家三包规定执行。

五、保修期：_________________

1、货物验收完毕后，乙方为甲方办妥有关保修手续，并将空调的随机保修卡交于甲方，保修期从发票开具之日(即本工程全部通过验收之日)起计算;

2、保修期内，乙方承诺在接到甲方报修通知后24小时内作出响应。保修期过后售后服务，详细情况双方另行协商。

3、设备保修按生产厂家有关规定执行。

六、纠纷处理方式：_________________

本合同履行期间，双方发生争议时，应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。

~1/2~

七、违约责任：_________________

甲方延迟付款或乙方延迟交货的(除不可抗力外)，应向对方支付每个履约期应付款项0.5%/每天的违约金，总违约金不超过总款项的5%。延迟日数超过_____天的，守约方可以履行解除合同，违约方应当承担相应的违约责任。

八、其他：_________________

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成书面补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。本合同自签订之日起生效。

3、合同总金额为最终金额，甲方不再承担额外费用(除图纸外需增加变动的)。

九：_________________附件

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

授权代理人签字：_________________授权代理人签字：_________________

签定日期：_________________年月日签定日期：_________________年月日

公章：_________________公章：_________________

单位地址：_________________单位地址：_________________

订立合同双方：

建设单位：大庆市让胡路区——设计室(以下简称发包方)

施工单位： (以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称：大庆高新技术产业开发区太阳能组件安装工程

第二条：工程地点：黑龙江省大庆市

第三条：太阳能板数量：

第四条：安装费用及付款方法：安装费为10元/块,共计: 元

乙方安装50%，甲方付给乙方工程款总额的40%款项。乙方全部完工经验收合格后，甲方在三日内将工程款余额全部付清。

第五条：工程期限年8月日______年月日)

第六条：工程质量标准:以甲乙双方共同看过的样品为标准

第七条：承包形式及材料设备供应:甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运.

第八条：发包方义务：

1.甲方给乙方施工图一式1份.

2.按协议分工，甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

4.按协议负责按期拨款。

5.负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。

第九条：承包方义务

1.按协议分工负责材料保管。

2.施工组织和施工人员形象。

3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

4.负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。

5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

6.负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。

第十条：违约责任及奖励条款

如乙方未能按照合同约定如期完工，每日罚款人民币3000元，如提前完工，甲方奖励乙方3000元。

第十一条：安全施工

施工期间，乙方必须按安全生产的相关规定执行，防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因，导致任何事故，由乙方承担全部责任和损失，与甲方无关。

第十二条：本合同正本2份，承包方、发包方各一份，

第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

身份证号： 身份证号：

地 址：________ 地 址：_________

开户银行：______ 开户银行：_______

帐 号：________ 帐 号：_________

签约日期：____年__月__日

采购方(甲方)：_________

供应方(乙方)：_________

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目：

1、工程名称：___________________________舞台灯光音响系统设备安装。

2、交货及安装工程地点：__________________

3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。

二、工程总造价及其施工支付：

工程总造价为大写人民币_____________元整(￥_____________元整)。包括国家正规税票、线材、设备、运输、安装调试。(设备明细清单见附件)

一、付款方式：

1.合同签订后甲方需支付给乙方工程总造价的___________%，即人民币_____________元整(￥______________元整)，作为工程定金。

2.乙方接到甲方通知入场安装器材后，乙方需在二个工作日内携带附件中所有舞台灯光音响设备器材入场安装，安装完成经调试验收合格后甲方需在三个工作日内支付给乙方工程总造价的___________%，即人民币___________元整(￥___________元整)。

3.工程总造价的__________%,即人民币____________元整(￥__________元整)，于验收完成投入正常使用后24个月内付清。

二、工程期限：

1.合同签订后乙方在_________个工作日内入场开始布线。

2.甲方已经具备了设备安装条件(多功能厅掉顶支架已经完成，电力系统已经完善，机房基础设施已经搭建完成，舞台基础设施已经完成)自甲方通知乙方进场之日起30个工作日内完成舞台灯光音响系统设备安装调试工程。如因甲方或装璜进度原因影响乙方的系统安装进度,乙方工期相应顺延。

三、双方责任与义务：

(一)甲方责任：

1.根据合同付款条例按期支付工程款。

2.提供工具房给乙方管理、使用。

3.派专人负责施工中的协调工作。

4.提供完整的施工场地、水电设施，土建设施甲乙双方共同协调，必要时提供夜间施工的方便。

(二)乙方责任：

1.乙方保证提供甲方的设备均是全新的、无缺陷的、与合同附表河南固始信合医院舞台灯光音响系统设备清单相符的合格产品和参数。

2、乙方提供产品必须是双方约定，厂家生产的标准产品;暂没有标明产品必须是国家合格产品中中档以上产品。

3.施工人员必须遵守甲方施工现场的安全及消防安全等管理规定。

4.按期完成工程任务。

5.设备技术资料、图纸、主设备的中文使用说明书验收前提交甲方。

6.设备安装调试正常运行后，必须保证培训二名以上的学员直至会用为止。

三、保修期限：

1.本合同设备保修期为_________年。

2.消耗品不保修(包括灯泡等)。

3.保修期内如设备自身出现质量问题甲方需将损坏设备发到乙方公司由乙方公司维修。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责维修。

4.保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，并收取材料成本及基本费用。

四、违约责任：

双方必须遵守合同各项条款，如有一方违约发生纠纷(违约金则按工程总款的_________%计)，由双方共同协商解决。协商未果，由甲方所在法院管辖提起诉讼。

五、售后服务：

1、培训服务：乙方对甲方提供系统操作人员的专业培训服务。

六、甲方组织专家进行工程质量的验收，乙方无异议的情况下，必须听取甲方专家意见，如有异议双方可协商调整。

七、本合同(含附件及其它变更)经甲、乙双方签章后生效,本一式二份,甲乙双方各执一份，具同等法律效力(复印、传真、扫描件同样具备法律效应)。

备注

甲方(签字)：_____________乙方(签字)：________

联系地址：_________联系地址：_________

电话：_________________电话：_________________

证件号：_____________证件号：_____________

签约日期：_________签约日期：_________

项目编号：

合同编号：

采购人：

目 录

一、采购合同书

二、设备安装合同书

三、合同附件

一、采购合同书

合同编号：

项目名称：

项目编号：

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

根据《中华人民共和国民法典》，双方按照公平、诚实和信用的原则，确定以下合同条款，共同遵守：

1. 采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量(单位)：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2. 合同金额

2.1 本合同金额为(大写)人民币元整(￥元);不含税金额为(大写)人民币元整(￥)，税金为(大写)人民币(￥元)，税率为%。(详见合同附件中投标报价表)

2.2本合同金额在电梯通过广西壮族自治区特种设备监督检验院验收并交付使用前无任何费用增加。投标报价为甲方指定地点的现场交货价，包括：

(1)货物的价格;

(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;

(3)运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用;

(4)必要的保险费用和各项税费;

(5)包括安装的开工报装和竣工报检手续、验收、井道施工及由配电箱接入点接入电梯控制箱之间的桥架、电缆等相关费用;

(6)质保期内电梯年检费用及每月的检查、保养费用。

(7)与总包单位的施工配合费用(具体数额为结算安装费用的5%，结算后由乙方直接支付给总包单位，甲方再支付结算余款。)

(8)安装过程中的如下工作及费用由总包单位负责(如产生该费用，则已包含在施工配合费中)： 总承包单位与乙方现场配合、交叉施工及配合验收等所增加的管理费用，负责井道、机房杂物和积水清理;提供符合要求的库房和工具室;施工现场的临时道路费用摊销;施工用水驳接点;工程施工用电驳接点;以及脚手架、垂直运输机械(只含塔吊或施工电梯)及临时设施的使用费等。

2.3该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

3. 交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4、甲乙方双方代表及工作职责

4.1甲方工地代表： ， 联系电话： ;

乙方工地代表： ， 联系电话： 。

4.2甲方职责：

(1)协助乙方协调施工过程有关的各项事宜。

(2)向乙方提供办理施工证所需的有关文件、资料。

(3)提供施工用水水源、用电电源，但费用乙方自理。

(4)组织有关单位进行电梯图纸会审。

4.3乙方职责：

(1)合同签定5个工作日内，每台电梯提供捌套详细的施工图给甲方。甲方对电梯施工图盖章或签字确认后返回三份给乙方。

(2)乙方必须按甲方要求的期限提供合格的电梯设备。

(3)严格按确定的设计图纸及《电梯安装施工规范》、《电气设备安装施工规范》施工，图纸不详尽时，按相关规范及操作规程施工。确保工程质量。

(4)按工程需要负责提供夜间和非夜间施工使用的照明、围栏。负责施工范围内的安全保卫工作。在施工期间应严格按照《电梯安装规范》、《建筑施工安全技术规程》、《电气设备安装施工规范》和其他相关法规，做好现场的防火、防盗和人身安全工作。承担由于乙方自身原因所造成的安全等事故的责任及经济损失。

(5)负责对已竣工尚未交付甲方之前工程的成品保护工作;因乙方保护措施不当而发生的短缺、毁损，乙方自费予以修复补损。保证施工现场环境卫生符合有关规定;做好施工现场的交通组织管理工作，保证道路交通畅通。

(6)乙方报送特种设备验收资料到技术监督局前，须经甲方验收小组对工程进行初验，对验收小组提出的问题乙方进行整改，再经验收小组确认并签字认可后，方可报送验收资料。

(7)负责编制施工资料;竣工验收后10天内根据甲方要求编制竣工资料。并负责办理技术监督局验收和注册的相关手续及安全使用许可证。

(8)竣工验收前，负责将保修管理协议书交给甲方。

(9)电梯设备竣工验收合格，将竣工图纸、竣工资料、随机文件、检验证书等各叁套相关资料和办理好技术监督局验收和注册的相关手续及安全使用许可证后10个工作日内移交甲方，所有资料必须装订成册。

(10)负责对使用单位的管理人员进行电梯设备使用、维护工作的培训。

(11)遵守地方政府和有关部门对环保、市政、安全文明施工等管理规定，对违反政府相关法规被处罚的，所有费用由乙方自付。

5. 履约保证金

5.1 乙方交纳(大写)人民币 (￥ 元)作为本合同的履约保证金，履约保证金为合同价款的3%(包含安装部分)。

5.2履约保证金作为乙方未能按期履行合同义务而应向甲方支付的违约金及赔偿甲方因此而遭受的损失。

5.3履约保证金在货物取得自治区特种设备监督检验院验收合格后，乙方持履约保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

6. 质量保证及售后服务

6.1 质量保证期 年(自区特种设备监督检验院验收合格之日起计)。

6.2 质量保证金为(大写)人民币 元整(￥ 元)。质保金为结算款的3%(包含安装部分)。如发生工程追加时，乙方留存的履约保证金数额不足货物结算价3%的部分，甲方可从最近应付的一笔合同款中扣出补足;如乙方留存的履约保证金数额多于货物结算价3%的部分则仍留作质保金。

6.3履约保证金在货物取得自治区特种设备监督检验院验收合格后，乙方持履约保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

6.4如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在2小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。乙方如未能按时到达现场及修理，每迟延1小时向甲方支付50元的违约金(从质保金中扣除，不足半小时的按半小时计)，同时甲方有权自行派人修理，发生费用无须经乙方同意而由乙方承担并从质保金内按实扣除，甲方在扣除质保金后两个工作日内应提供有正当理由的书面资料予乙方，因乙方未能按时到达现场及修理而给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿(赔偿金可从质保金中扣除，无须经乙方同意，甲方在扣除质保金后两个工作日内应提供有正当理由的书面资料予乙方)。

6.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用;

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价;

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用(运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等)。

6.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

6.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。乙方应对所供货物的核心部件及易损件具有存货，以便及时修复设备。

6.9 其他售后服务要求：

(1)按投标文件商务条款偏离表及澄清函(商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准)内容执行。

(2)本合同未作约定的，按本合同所附的《售后服务承诺书》之约定执行。

7. 合同款支付

7.1 付款方式：

(1)签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)在乙方全部产品安装到位、经自治区特种设备监督检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%;

(3)在结算完成后七日内，甲方向乙方支付合同总价款17%;

(4)余下的3%款项作为质量保证金，待质保期满后七日内，甲方向乙方一次性付清。

(5)乙方应在甲方每一笔付款前7日开具对应金额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔电梯设备款，因此造成的责任由乙方负责。

7.2 支付合同款时，乙方需向甲方提供支付申请、验收证明等完整且合格的支付申请材料。

7.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

8. 产权

8.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

8.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第12.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

9. 技术资料

9.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

9.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

9.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。满足短期露天存放的要求。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、产品合格证、产品调试报告、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4货物在完成安装验收合格并交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并完成安装且验收合格办理移交手续后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11. 调试和验收

11.1乙方将货物运达约定的交货地点后五个工作日内，由甲方、甲方聘请的工程监理、乙方对乙方提交的货物依据甲方招标文件的要求、乙方投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书及品牌、型号规格、技术参数及质量符合要求的货物，甲方给予签收;对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，乙方应根据甲方的要求立即更换，乙方不得拒绝和延误，乙方更换的部分如超过合同约定交货期限到达的，乙方应对该更换部分的货物承担逾期交货的违约责任。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单(一式三份)，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3乙方有义务和责任在甲方委派施工队伍安装货物时，派相关的技术员及工程师到现场技术指导协调安装队伍的安装工作。在甲方委派的施工队伍进行安装期间，乙方技术员及工程师有义务本着对所提供的设备充分负责的责任心进行现场的技术指导。如发现甲方委派的安装队伍进行安装时发生不符合乙方所提供货物的生产厂家安装要求时应及时制止及通知甲方，由甲方要求安装队伍按规范进行整改。

11.4在甲方完成货物的安装时，乙方在甲方及工程监理的参加下负责免费对货物调试至符合技术要求和能够正常使用的合格状态后由甲方及工程监理对货物进行验收，并由乙方免费对甲方的使用操作人员进行培训，使甲方的使用操作人员掌握对货物进行日常使用与操作及排除简单故障的基本要领。乙方完成前述义务后，由甲方及工程监理对货物进行验收，在货物最终验收合格后，乙方应向甲方提交验收结果的书面报告。

11.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格则相关费用由甲方承担;检测不合格则相关费用由乙方承担。

12. 违约责任

12.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货物部分价款百分之五(5%)的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货货物部分价款每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，除此之外，应退还甲方已支付的预付款及电梯款，乙方还应赔偿甲方因此而造成的损失。

12.4 乙方所交的货物不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，应退还甲方已支付的预付款及电梯款。

12.5如乙方没有按合同约定履行售后服务要求，甲方有权采取补救措施，产生的费用无须经乙方同意并从质保金内扣除，但甲方须在扣除质保金后两个工作日内提供有正当理由的书面资料予乙方。如造成甲方损失超过质保金留存余额的，甲方有权向乙方追偿损失。

12.6发票违约责任：如果因为乙方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

13、另行约定事项

安全责任：乙方在进场前对安装现场进行详细勘察，对存在安全隐患的，应书面要求甲方整改，在甲方做好相应整改措施消除安全隐患后，乙方方能进场施工。如乙方无书面整改通知进场施工安装，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。乙方进场前报施工安装进场人员花名册至甲方备案，甲方做好人员核实工作。自合同签订之日起至电梯通过验收并移交甲方之日止，乙方对进场人员及其施工、安装设备的安全施工负全责，如有违反安全施工的，乙方承担违反安全施工的法律责任及经济责任。

14. 不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15. 争议的解决

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市青秀区。

16. 合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1)中标通知书;

(2)履约保证金交纳证明;

(3)招标文件：货物需求一览表(含澄清和修改的部分);

(4)乙方的投标报价表;

(5)投标产品技术资料表、商务条款偏离表;

(6)乙方在投标时提供的澄清函;(无)

(7)其他与本合同相关的资料;(无)

(8)乙方出具的售后服务承诺书。

16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.5 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

(以下无正文为签字页)

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

电话：电话：

传真： 传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

二、设备安装合同书

项目名称：

项目编号：

甲方(采购人)：

乙方(中标单位)：

甲、乙双方根据年月日的采购结果，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据国务院《特种设备安全监察条例》(20__年第373号令)关于电梯安装、维修应由制造企业进行的规定，甲乙双方商定由乙方负责安装位于 的 ，现双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下安装合同条款，双方遵照执行。

1. 安装机型明细及安装金额

1.1 电梯名称：

1.2 数量(单位)：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2. 安装金额

2.1 本合同金额为(大写)人民币(小写：￥元)。(详见合同附件中投标报价表)

2.2本合同金额在电梯通过广西壮族自治区特种设备监督检验院验收并交付使用前无任何费用增加。投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

2.2.1运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、质保期内售后服务等费用;

2.2.2包括安装的开工报装和竣工报检手续、验收、等相关费用;

2.2.3与总包单位的施工配合费用(具体数额为结算安装费用的5%，结算后由乙方直接支付给总包单位，甲方再支付结算余款。);

2.2.4安装过程中的如下工作及费用由总包单位负责(如产生该费用，则已包含在施工配合费中)： 总承包单位与乙方现场配合、交叉施工及配合验收等所增加的管理费用，负责井道、机房杂物和积水清理;提供符合要求的库房和工具室;施工现场的临时道路费用摊销;施工用水驳接点;工程施工用电驳接点;以及脚手架、垂直运输机械(只含塔吊或施工电梯)及临时设施的使用费;工程施工期间工人住宿场所等。

2.3该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

3、付款方式：

(1)签订合同后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;

(2)在乙方全部产品安装到位、经自治区特种设备监督检验院验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%;

(3)在结算完成后七日内，甲方向乙方支付合同总价款17%;

(4)余下的3%款项作为质量保证金，待质保期满后七日内，甲方向乙方一次性付清。

(5)乙方应在甲方每一笔付款前7日开具对应金额的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒付该笔电梯设备款，因此造成的责任由乙方负责。

4. 安装施工期

4.1乙方应根据所供货物的要求:及时派员(项目负责人：张大咏，职务：工程部经理)到现场勘察,并及时与设计部门的各专业进行沟通协调。

4.2甲方认为土建具备安装条件后，书面通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备，并商定计划开工日期，联系工作应在开工前两个月进行，以便乙方制定安装计划。

4.3若因甲方未能履行本合同5.0条款，则开工日期相应顺延。

4.4如无特别情况，乙方承诺在甲方满足5.0条款规定的前提下，于正式开工安装后60天内安装完工并达到具备验收条件。甲方接到乙方安装完工的通知后应及时协助乙方向当地区特种设备监督检验院办理检验申报手续。

5.安装必备条件

5.1 电梯货抵安装现场 (由乙方完成) 。

5.2 井道、机房土建完工，土建符合双方设计确认的图纸文件要求，若不符合，

甲方应及时整改，整改要求包括：

5.2.1 平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项

规定。

5.2.2机房内粉刷完工，模板、钢筋或其它土建施工器具和建筑垃圾清除干净。

底坑无积水或渗漏水。如乙方在施工过程中产生的渗水问题自行处理。

5.2.3 建筑物内永久性楼梯和机房通道施工完成并畅通。

5.2.4各楼层门孔设置已开启临时安全栅栏。

5.3 甲方应确保施工期间的电源供应。

5.3.1甲方应就近提供施工电源的供应点，确保施工期间的电源供应。

5.3.2 甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及

验收规范》和确认图相关要求的动力电源最迟于电梯整体调试前15天内送至机

房内靠近门口(或双方协商指定)处，并设置动力配电(板)柜。

5.4 甲方在有条件的前提下在三楼以下的井道附近提供电梯部件存储间和工具

室，具体面积视安装台数和楼层高度等因素在开工前双方商定。防盗与保管由乙

方负责 。

5.6 在正式验收时由甲方根据消防的要求配置消防器材。

6、甲乙方双方代表及工作职责

6.1甲方工地代表： ，联系电话： ;

乙方工地代表： ，联系电话： 。

6.2甲方职责：

(1)在安装过程中，甲方负责协调配合工地及施工方，与工程有关工作。

(2)向乙方提供办理施工证所需的有关文件、资料。

(3)提供施工用水水源、用电电源，但费用乙方自理。

(4)组织有关单位进行电梯图纸会审。

6.3乙方职责：

(1) 安装前负责派员前往安装现场勘查，确认开工条件和提供咨询服务。

(2) 按照国标和乙方产品技术标准以及双方确定的工期完成安装、调试工程。

(3)乙方提供脚手架的材料，自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

(4)乙方自行解决施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

(5)遵守甲方现场的有关规章制度。

(6)安装期间出席甲方、监理主持的现场施工协调会，配合落实会议工作要求。

(7)配合广西壮族自治区特种设备监督检验院对电梯安装工程的质量检验工作。

(8)承担当地政府部门对电梯安装工程所征收的各类费用。

(9)安装现场根据甲方的需要培训电梯操作人员培训甲方设备管理人员人员不少于 名。以便乙方所提供的设备能够正常、安全运行。

(10)在电梯井道土建施工期间派出专业工程师到施工现场监督电梯预埋件的数量、位置及施工。

(11)因电梯本身质量原因产生的安全事故责任由乙方承担。乙方有责任对现场的安全、文明施工及配合现场的安全检查及宣传。

7. 质量保证及售后服务

7.1 质量保证期 ：

质量保证期 年(自项目取得自治区特种设备监督检验院验收合格之日起计)。

7.2质保期免费提供维护保养 个月，免费保养期间，乙方按正常保养作业程序对甲方电梯进行免费保养。在电梯运行期间每月例行2次维护保养工作。

7.3保质期内电梯零部件因设备及安装原因而损坏的由乙方负责免费更换。

7.4本合同未作约定的，按本合同所附的《售后服务承诺书》之约定执行。

8.0 安装工程验收

8.1 安装质量合格定义：

8.1.1 符合下列国家标准：

8.1.1.1 GB1OO60-93 电梯安装验收规范。

8.1.1.2 GB7588 电梯制造与安装安全规范。

8.1.2广西壮族自治区特种设备监督检验院的检验合格报告。

8.2 乙方在安装完工后进行检验，合格后通知甲方。

8.3 甲方接到乙方安装完毕的通知后三天内协助乙方向当地区特种设备监督检

验院办妥检验申报手续，凡验收中存在的不合格项目，甲乙双方根据职责自行整

改至合格。

8.4 甲方若聘请非法定检验机构的人员检验，其结论仅供双方参考，不得作为甲

方拒绝乙方竣工移交的理由。

9.0 竣工移交

9.1 在下列条件全部具备的情况下，双方在竣工移交证明书上签章。

9.1.1 双方已结清就本合同项下之电梯所签署的《电梯设备合同》所约定的款项。

9.1.2 乙方已收到甲方于本合同中所约定支付的款项。

9.1.3 电梯安装工程经当地区特种设备监督检验院检验合格。

10.0 违约责任

10.1因乙方原因，工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上，乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方和其他施工单位造成的损失。

10.2发票违约责任：如果因为乙方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,乙方应承担赔偿责任,包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

11、另行约定事项

安全责任：乙方在进场前对安装现场进行详细勘察，对存在安全隐患的，应书面要求甲方整改，在甲方做好相应整改措施消除安全隐患后，乙方方能进场施工。如乙方无书面整改通知进场施工安装，视为乙方违约，乙方应承担违约责任。乙方进场前报施工安装进场人员花名册至甲方备案，甲方做好人员核实工作。自合同签订之日起至电梯通过验收并移交甲方之日止，乙方对进场人员及其施工、安装设备的安全施工负全责，如有违反安全施工的，乙方承担违反安全施工的法律责任及经济责任。

12不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.争议的解决

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14. 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1)中标通知书;

(2)履约保证金交纳证明;

(3)招标文件：货物需求一览表(含澄清和修改的部分);

(4)乙方的投标报价表;

(5)投标产品技术资料表、商务条款偏离表;

(6)乙方在投标时提供的澄清函;(无)

(7)其他与本合同相关的资料;(无)

(8)乙方出具的售后服务承诺书。

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.5 本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

电话：电话：

传真： 传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：

合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

委托方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，遵循平等自愿,公平诚信的原则，结合项目的具体情况,双方就本安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、项目概况：

1、工程名称：酷K时尚量贩KTV及酷咖啡网咖门头招牌改造拆除制作及安装。

2、工程实施地点：梓潼县中和街西段金域西峻1楼

3、承包方式和承包范围：本工程以包工、包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料等。

4、工程内容：详见附件。

5、工程施工期：自动工之日起10日之内完工。

二、工程承包范围：旧广告牌拆除和新广告牌的制作及安装。

三、安装标准及质量保证

乙方严格按照图纸施工，规范施工，所用材料必须如何国家标准;双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程必须进行验收，并明确记录验收部位的尺寸、质量、数量等情况。

四、工程款项及支付

1、项目系统造价：工程估算含税总造价为人民币：20xx0元。(大写：貳萬元整。)

2、支付方式：转账支付。工程开始时甲方支付工程款总额的20%即4000元(大写：肆仟元整)给乙方作为材料款，工程完工验收合格后，甲方将剩余尾款即16000元(大写：壹萬陸仟整)一次性支付于乙方。

五、产品质量及安装要求

1、乙方须按工程方案要求向甲方提供符合国家产品质量标准的材料,不得以任何理由以次充好。所有材料必须经甲方认质认价后方可使用，如发现有质量问题则乙方负全责。未经甲方同意,不得随意更改方案。

2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责安装,要求做到布局合理,便于使用及维护,符合国家有关标准。

3、乙方向甲方承诺按照合同约定施工。竣工后在质量保修期内承担工程质量保修责任，保修期一年。(保修期间材料费用由乙方承担)

4、保修期满后，甲方要求乙方维修的，乙方以项目方案书中的产品单价向甲方收费。(材料费、维护服务费 ， 第一年免维修费 ;以后均按产品单价收取费用)。

六、施工安全

乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全生产标准施工，由于乙方在施工中安全措施不力，造成的责任事故和一切经济损失，由乙方自行承担。

2、保修期届满后，甲乙双方另签订维护协议，乙方应提供优惠的有偿技术维护。3、在验收合格后的一年内,如乙方接到甲方故障报修通知后24小时内响应24小时内解决故障(每次服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

七、双方权利和义务：

(一)甲方权利和义务：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、委派蒋贵云、张明为项目实施现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。

3、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

4、甲方有义务向乙方提供一切在施工过程中的用电、用水。

5、甲方有义务去有关部门办理占道施工相关手续(若因有关部门因手续问题导致的停业施工，损失由甲方承担)。

(二)乙方权利和义务：

1、按施工安全规范做好施工质量、安装的安全责任，确保规范、安全地完成项目工程，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4、对现场所有已完工的工程和设备器具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。

5、乙方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须告知甲方，甲方在收到通知后必须及时予以确认，如二日内不答复，则乙方视为认可。

八、约定事项：

1、甲乙双方在施工过程中不得随意改变方案。

2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

4、附件作为本合同要件,甲乙双方必须遵照执行,否则视为违约。

九、违约责任：

1、乙方必须严格按合同要求按时,按质完成安装工程;安装完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

2、甲方如未按本合同的规定付款，每延迟一日，按应付而未付金额的5%计付违约金。

3、施工逾约定工期超过7日，甲方有权单方解除合同，除已支付款项外，合同余款甲方将不再支付。

4、施工过程中甲方如发现工程质量问题，乙方必须无偿整改、返修，直至达到验收标准。

6、甲乙双方若其中一方无故导致合同终止，所有损失由其全部承担。

十、其他：

1、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成，可向当地法院诉讼解决。

2、本合同一式两份, 甲乙双方代表签字盖章后生效，由甲方执一份,乙方执一份。

甲方(签章)乙方(签章)

年月日：

总承包方 (以下简称甲方)：

内部承包方(以下简称乙方)：

威海市房地产开发有限公司开发的威海北海福地项目安装工程经甲方评审，现指定乙方为该项目的水电安装内部承包人，甲方为该工程的总包实施单位。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本总包方公司实际情况，同意将总包方公司承包的威海北海福地项目A区安装工程工程交予乙方进行承包经营，同意乙方以甲方的名义对本项目进行施工，包括自主采购，在甲方的管理下组织施工，与建设方办理工程签证和竣工结算。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲乙双方协商同意签订本协议书。

第一条 工程项目概况

1、工程名称：北海福地项目总承包工作范围内的水、电、暖安装工程，建筑面积详见项目一览表;

2、工程地点：山东省威海市初村镇

3、项目来源：见甲方与建设方签订的《施工承包合同》，为附件。

4、乙方承包范围和内容：

甲方与建设方签订的《施工承包合同》承包范围内的所有安装工程。建设方专业分包除外。

免费义务完成现场总承包生活区的临时设施水电工作(包工)。

免费义务完成建设单位现场生活区的临时办公区用房水电工作(清包工)。 免费义务完成施工现场的的临时水电安装工作(清包工)。

甲方承诺不将工程承包范围内的任何安装内容另行分包给第三方。

5、工程造价：按照施工总承包合同，交甲方管理费8.5%。

第二条 双方义务

一、甲方工作：

1、 组建于工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量、安全向建设方负责。

2、 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、隐蔽、检测等进行控制、监督和验收。

3、 按与建设方签订的《施工承包合同》约定，同期向乙方支付工程价款。

4、 甲方提供乙方完整的施工图3套。

5、 甲方向乙方免费提供生产、办公、生活临时设施。

6、 甲方应督促协调土建、装修专业跟安装工作密切合作，确保安装工程顺利进行。土建配合内容包括：提供垂直运输等机械，现有脚手架配合等。

7、 乙方享有甲方在总承包合同中相应的权利，需要以甲方的名义开展工作时，甲方应提供足够的证明文件和相应的配合。

8、 甲方提供给乙方的所有与建设方的相关合同文件均作为本合同的附件，经双方签章并附加在本合同后。甲方保证提供给乙方的合同资料为完整和相互关联的，即：除此之外，针对该项目甲方和建设方没有其他任何形式的协议、洽商和往来文件。乙方据此进行决策、经营。如因甲方提供的资料不完整，造成乙方误解合同并对乙方造成经济损失的，应由甲方负责赔偿。本协议签订后，甲方与建设方发生有关本安装工的所有洽商、变更、协议必须经过乙方同意。合同所有条款按照1--10号楼的总承包合同条款标准执行(除合同金额及付款)。

9、 甲方的现场工作部门应及时履行合同职责，工作地点为施工现场办公室，甲方向乙方发出的工作联系内容应以书面文件为准。对于甲方的口头指令，当乙方要求书面文件时，甲方应提供书面文件。

10、甲方向乙方发出的所有通知、工作联系函乙方书面签收后，方可视为送达。甲方单方面发出任何指令文件，如果没有得到乙方的确认，对乙方不发生效力。

二、乙方工作：

1、 自行安排施工人员、材料和施工机械的进场;

2、 编制施工方案。根据土建施工进度计划编制相应的安装施工进度计划，编制材料采购计划等。

3、 乙方服从甲方的现场管理和协调。

4、 乙方承担甲方在总承包合同中相应的义务。

5、 严格履行本合同约定的各项责任和义务，必须配备合格的项目管理班子，服从甲方对工程进度、质量、安全等具体事项的管理。由于自身造成的安全质量事故全部由乙方承担。

6、 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其他单位协调配合工作。

7、 按甲方统一规划和标准堆放材料、机具。

8、 做好施工场地内建筑物、构筑物、地下管线和已完工部分的成品保护工作。因他方引起的损坏或偷盗由甲方处理，责任方承担受损方由此产生的一切经济损失和违约处罚。

9、 乙方服从建设方及监理工程师的指令。

10、乙方人员遵守甲方单位的各项规章制度和项目部现场施工管理条例，严禁发生违纪行为，乙方在本工程中承诺不使用童工。

11、乙方在施工过程中应做到工完场清。

12、对本合同承包范围内的工程质量向建设方负责，组织熟练工人投入工作;

13、在甲方的授权下乙方代表可直接与建设方有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及建设方、甲方的有关规章制度和项目部现场施工管理条例。

14、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

15、乙方确保有足够的施工人员，以满足本工程总进度及分部分项工程进度要求。

第二条 工期约定

合同工期：执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》。

1、乙方紧密配合土建的施工进度，合理安排施工，如因建设方或其他分包方原因引起工程缓建、暂停等，造成乙方窝工损失的甲乙双方应协商解决，并共同与责任方交涉。

2、甲方未按合同约定支付工程进度款而影响施工的由甲方负责，乙方不承担责任。

第三条 工程质量

1、工程质量等级：合格。

2、质量要求：按照执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》要求执行。

3、乙方按照质量验收标准，规范和设计图纸要求以及建设方、监理方依据合同发出的指令施工，随时接受建设方、监理方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

4、隐蔽工程或中间验收部位，乙方应以书面的形式进行自检，包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，自检合格后报建设方、监理三方验收签字后，可进行隐蔽和继续施工。

5、工程竣工后，乙方对承包范围内的工程实行保修，保修条款按总承包工合同规定。

第四条 材料、设备供应

所有设备、材料均由乙方根据建设方的指令和施工要求，进行采购。乙方需要以甲方名义对外联系时，甲方应进行签字盖章。

第五条;工程价款的支付与结算

一、工程价款结算：

1、工程价款结算由乙方严格执行甲方与建设方《施工承包合同》中各项有关条款。乙方需以甲方名义方可办理各项工作，甲方须予以配合。

2、根据甲方与建设方的合同约定，乙方向建设方提供安装工程的进度报量并配合建设方的审核。

二、工程款支付

1、甲方根据总承包合同约定向乙方支付工程进度款(在每栋楼的正式施工图纸发出后，按照甲方与建设方的合同确定每栋楼的合同价调整后七日内，甲乙双方签订补充协议，约定付款时间节点及具体金额)。

2、乙方根据总承包合同的约定，向甲方提供进度款申请资料，并配合建设方的审核。甲方收到进度款，在三日内全部支付给乙方。

3、甲方拖欠乙方工程进度款，影响施工进度的乙方不承担责任。

4、本安装工程的竣工结算经建设方确认后，甲方应在七个工作日内与乙方办理结算手续。建设方根据合同约定付款后，甲方应在三个工作日内将扣除综合管理费和税金后的结算款全额支付给乙方。

5、保修期为合同中约定的安装部分的保修期，超过二年的其他保修义务与本合同无关。

6、甲方应将乙方应收的所有款项支付到乙方书面指定的账户。未经乙方书面同意，甲方不应将款项支付到其他账户或收款人，否则视为甲方未支付该款项。

7、由于工程税金由甲方代扣代缴，乙方收取工程款时只提交相应的材料发票与职工工资表给甲方，差额部分不补发票。

8、乙方按照甲方财务制度，农民工工资的发放需签订劳务聘用合同，并按照合同在甲方监督下向农民工发放工资。

第六条;违约责任

乙方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

二、乙方对自己的经营负责，乙方的债权、债务和法律诉讼与甲方无关。 甲方的责任：

一、未能按照合同的约定履行职责，应赔偿由此给乙方造成的损失。

二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成返工的，甲方应采取措施减少各方损失，并共同向建设方交涉。

第八条、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同;

(2) 本合同附件;

(3) 双方加盖公司印章及签字按印的补充协议;

第九条、职业健康、生产安全、文明施工以及安全保护和检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理条例规定，配合安全、防火等专职人员进行自主管理，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防范措施，并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查。

2、杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故。

3、工伤事故频率为1‰以内，确保重大安全事故为零，重大火灾事故为零、工程项目按达标为100%、危害场所劳动保护用品发放率为90%、达到竣工安全考核为优良等级。

4、由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。

5、乙方必须保证合法用工，不得违反下列规定：

(1)、乙方保证不使用不满16周岁的童工;

(2)、对16周岁以上，不满18周岁的未成年人不安全从事第四等级以上体力强度的工作;

(3)、不拖欠民工工资。

6、个人安全防护的一般要求;

(1)、进入施工现场必须带好安全帽，高处作业(2米以上)必须系好安全带，并高挂低用。

(2)、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜等。

(3)、乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品。

7、乙方应采取所有合理的措施保障施工安全，施工过程中如因乙方原因发生的人员伤亡、财产损失由乙方承担完全的责任。若发生重大伤亡事故，乙方应及时通知甲方，同时在第一时间内把伤员送到附近医院抢救。甲方为抢救伤员提供必要条件，发生的费用由乙方承担。

8、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施计划，经甲方认可并把防护措施落实到位后方可施工，其安全防护措施费由甲方承担。

9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

10、乙方必须服从甲方管理，严格执行山东省及威海市施工项目管理的有关施工要求施工。

11、乙方施工人员进入工地必须遵守安全生产的有关规定，佩戴好安全用具，严禁违章作业。

第七条 事故处理

1、若发生重大伤亡或其他质量安全事故时，乙方应按有关规定立即报甲方现场代表，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2、若乙方人员发生工伤事故由保险公司负责赔偿并承担费用，发生工伤事故具体善后工作有乙方负责处理。但如因病、打架斗殴等非工伤事故发生的费用和善后处理由乙方或责任方承担和解决。

3、乙方在施工期间，应确保无重大安全事故的发生。一旦发生事故，一切费用均由责任方承担，甲、乙双方有责任采取必要的补救措施，防止或减少事故造成的损失。

4、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按上级主管部门相关规定处理。

第八条 争议解决办法

三方对本合同如有争议应协商解决。协商不成，任一方可向人民法院起诉。

第九条 附则

一、 本合同一式 六 份，双方各持叁份。

二、 本合同自甲方加盖公章、乙方代表签字后即生效。项目完工，并结清工程款、保修金后合同终止。

三、 本合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

总包方：(盖章) 承包方：(盖章) 法定代表人：(盖章) 委托代理人签字： 单位地址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

为了明确各自职责和经济关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致，达成如下协议，共同信守。

一、工程名称：四川。。房产公司。。商住楼工程。

二、分包范围和工作内容：四川。。房产公司。。商住楼，施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道，弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填，包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。

三、分包方式：按建筑面积计算人工费。

人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。

四、工期：必须满足甲方施工总进度要求。

五、质量标准：工程质量标准合格。

六、甲方职责

1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。

2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。

3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。

4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。

5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理权。

6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。

7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。

七、乙方职责

1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。

2、乙方应根据本工程特点和工作量，组织足够的施工作业技术人员，严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作，严禁事后剔槽打洞，违者由乙方承担责任。

3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作，若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故，全部损失及费用由乙方承担。

4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。

5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。

6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。

7、负责做好民工工资发放工作，承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后，其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题，凡因返工率超标或维修时间不及时，造成用户投诉，影响甲方信誉，视为乙方违约，应承担违约责任。

八、结算办法与付款方式

1、结算办法

(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。

(2)分包合同范围外的增加项目，双方据实协商结算。

2、付款方式

(1)工程款支付：按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间，由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时，扣除工程结算总价3%的质量保修金)。

(2)乙方在收取工程款时，应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。

九、其他

1、违约责任：在实施过程中，不论谁方违约，将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。

2、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

3、本合同双方签字盖章后生效，在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。

4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《劳动法》和《劳动合同法》，本着自愿、平等、互利的原则就 (项目名称)电梯安装工作劳务分包相关事宜达成以下协议条款，供双方遵照执行。

一、工程概况

项目地点：

项目名称：

工程内容：

二、工程承包范围： 台电梯的安装工程，即场内保管、安装、调试、维修保养等，直至通过国家法定机构检测合格发放检测报告和准用证及 年质保并保证年检合格的所有工作内容。

三、安装设备型号、数量及安装检测费用价格单位： 元

四、安装调试费组成以及支付方式：

1、本合同安装调试费用总金额为￥ 元(人民币大写： 元整)，该价款包括场内保管、安装、调试、维修保养等，直至通过国家法定机构检测合格发放检测报告和准用证及 年保修并保证年检合格。不包括土建配合费用，该费用由甲方支付。

2、施工班组承包费支付流程如下：

①开工10日内支付25%：支付时需提供→电梯井道检查记录→施工现场问题书面报告→电梯开箱情况确认清单→随机文件：电梯合格证、型式试验报告、安装说明书、装箱清单后，填写工程进度付款审核表，由施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。

②动慢梯7日后支付30%：支付时需提供→电梯导轨枪柄记录、(此项为现场监督枪柄确认后才能进行轿厢安装)。填写工程进度付款审核表，由施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。

③电梯验收后支付20%：支付时需提供→安装自检完成，并通过制造商厂检→甲方物业验收→维保检验整改及完工确认单→交安装部电梯现场质量记录、厂方电梯安装过程控制记录、自检记录报告、竣工资料、电梯厅门及基站钥匙，填写工程进度付款审核表，由施工监督确认、工程部负责人确认、总经理审核、提供发票交财务部。

④最后25%支付时间为：每年年底前支付20%。质保金5%在6个月支付。填写施工现场完工确认单，安装部负责人签署确认单，维保负责人签署确认单、总经理审核、提供发票交财务部。

3、安装基本价格包含的项目：

现场土建勘测、每周参加业主或监理公司主持的工作例会、配合卸货、从现场货物堆放地至库房及电梯井道内的搬运(货物堆放地至库房的距离不大于300米)、开臬、样板架制作、部件安装、进厂后至竣工移交产品阶段的材料保管及成品保护、井道临时照明安装及永久照明安装的人工、底坑爬梯安装的人工、调试、检验的配合、检验过程中的磕码搬运人工、安装过程记录的填写、班组自检、维护移的整合整改、安装所需的工器具。

五、电梯设备的安装施工期：

1、甲方提供井道日期： 年 月 日前(以现场签证为准)，如逾期提供井道的，则应提前 书面通知乙方，乙方完工的期限可适当顺延。

2、安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘后，确定安装进场之日起：

5.2.1、合同中工期不含政府验收及中间土建配合延误的时间(须有甲方签证)。

5.2.2、分批次进场时，以上工期是以每批次进场之日起计。

5.3、如一周内遇连续超过八小时以上停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。

5.4、甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。

六、甲方责任义务：

6.1、在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

6.1.1、货到现场后，由于甲方原因超过双方约定的时间后二周时间导致电梯不能及时安装时，负责货物的保管工作(防盗、防潮、防腐蚀、防高温)。

6.1.2、协调总包方提供在安装作业附近有适当面积的电梯材料、零件、工具的储存场所。

6.1.3、协调总包方提供安装、施工期和调试期间所需的电源和水的接驳点，乙方自行挂表并接入施工现场，费用乙方自理，电费计算方式：(电表读数+损耗)×电费单价。

6.1.4、协调相关单位安装可靠的机房正式门窗，以便保管曳引机、控制柜等电器设备。

6.1.5、提供电梯的标高和轴线至电梯的厅门口。

6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务：

6.2.3、协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

6.2.4、指定专业工程人员对电梯进场、安装、调试活动进行跟踪管理。

6.2.5、协调总包单位配合提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。

6.2.7、双方验收合格、交接后，负责电梯的保管工作(防盗、防潮)及成品保护。

6.2.8、负责协调土建单位。如因土建配合问题而延误的时间，将不计入安装工期内，但须有甲方的书面签证。

6.2.9、负责三方通话的机房至监控中心之间埋管及产生的人工费用。乙方负责轿厢至机房的通话敷线、连线，同时提供值班室的监控电话并协助调试。

七、乙方责任义务：

1、施工班组承包要求：

工程由施工安装队直接承包：

①、在进入施工现场前安装队将安装人员名单报公司备案，在公司监督下管理，不得进行外包，若不按公司规章管理制度违章操作，出现安全事故、材料损失、造成不良影响的则由安装队自行承担全部责任。

②、电(扶)梯交政府部门验收不合格，第二次复检费用由施工班组自行承担一切费用，但公司将对施工班组进行罚款，罚款费用为安装总费用的5%。

③、不属于公司安装合同范围内的施工内容，公司不给施工班另行计价。在七区十二县外安装的项目可报销往返车费一次，进场施工人员报安装部确认。

④、施工脚手架由公司租凭搭设完毕后移交给施工班组管理，施工班组有责任保管好脚手架材料堆放在安全可靠的地方，如若被别人偷盗，公司将在工程款中扣除相应的费用。

7.1、电梯到货前 ，以甲方提供的土建图纸为准，乙方对甲方电梯井道进行检查是否合格，并提供验收意见，否则，由此造成的一切损失与费用由乙方承担。

7.2.1 本协议生效后，乙方立即派员前往安装现场进行土建勘探，如不具备安装条件，把存在的问题以书面形式通知甲方，让甲方安排人员进行整改，否则，由此造成的损失由乙方自行负担。同时与甲方约定具体开工日期，在设备到货时，会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

7.2.2 负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

7.2.3乙方保证在合同约定的时间内通过政府部门的验收。

7.2.4电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合，费用由乙方自理)。

7.2.5 在安装期间，负责保管设备及部件，负责成品、半成品保护及防盗，直至验收合格移交甲方。

7.2.6 按照GB10060-20xx电梯安装验收规范和本合同的电梯质量标准完成设备的安装、调试工作。

7.2.7乙方提供脚手架的材料，由乙方自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

7.2.8乙方负责井道内部的井道照明。

7.2.9乙方保证其施工人员具备相应专业资格，并对其施工过程中的安全生产负全责。乙方负责乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

7.2.10 负责安装质量的自检验收，在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

7.2.11负责由于安装乙方原因造成的二次检验的整改和验收费用。

7.2.12 保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议，配合甲方土建施工。

7.2.13施工过程中不能损坏其他施工单位的成品、半成品或原材料，造成损失的，由乙方无条件在三日内修复至合格或据实赔偿。

7.2.16乙方负责机房的防尘地坪、通风及空调施工，并保证能通过甲方及政府相关部门的验收。

7.3甲方要求总承包合同约定的管理配合职责：

7. 3.1负责井道的土建施工过程，包括门套、嵌缝、召唤按钮箱、机房曳引机座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后土建总承包方要及时清理井道的杂物，保证机房门窗完整。排水、防水工程由甲方直接督促土建总承包方完成，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应当督促土建总承包方在双方约定的时间内完成。

7. 3.2提供足够大的电梯保管场地，安装期间电梯保管责任乙方自负。

7. 3.3提供安装期间所需的电源，以便电梯安装用，电费由乙方按实支付。

7. 3.4在乙方进场安装施工前，甲方提供合适房间，以供乙方保管及储藏设备和材料工具。

7. 3.5安装前，提供电梯的标高线至电梯的厅门口。

7. 3.6配合提供塔吊或土建升降机以便乙方进行电梯垂直吊运工作。

7. 3.7甲方负责土建总承包方完成电梯完工后的土建修补余尾工程，但乙方亦应派员会同甲方检查。

7. 3.8甲方负责楼地板地坪装修高程与电梯安装完成之高程平整。

7. 3.9甲方提供工地用水方便，水费由乙方按实支付。

8、安装验收：

8.1 电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同总包方/业主及乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

8.2 乙方应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用，甲方应积极配合。

8.3 电梯产品未经当地质检部门验收或验收完毕尚未发放准运证时，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一起后果由甲方负责。

8.4关于材料设备供应条款的特别约定：

(1)、同类问题本合同其它条款中有约定的，按本条款执行。

(2)、材料设备进场前，乙方必须联系供应商提供材料设备样品，且需根据合同条款要求附带齐全的书面资料。材料设备封样后必须及时移交甲方工程管理部(项目部)，作为进场材料设备验收的主要标准和依据。

(3)、在验收时发现影响功能、结构安全的甲方有权拒绝签收(含外观验收无法判断，后经相关权威检验部门检测不合格的)，乙方必须无条件退货，如已经使用，需要返工的，除无条件退货外，乙方承担全额返工损失的120%，但不免除其它责任。

(4)、在验收时发现进场材料的规格不符合合同约定规格的，如壁厚、长度等若不影响功能和结构安全，甲方有权按照实际规格与合同约定规格的比例的80%结算材料款。

(5)、在验收时发现进场材料的等级不符合合同约定要求，若不影响功能和结构安全，进行降级使用，并按照实际等级价格的2/3进行结算。

(6)、若发现不符合合同规定或招投标文件规定要求使用知名名牌的材料设备，若材料设备尚未开始使用必须无条件退货，若已经开始使用，则按照实际品牌材料设备2/3的价格计算。

(7)、对混凝土、抹灰、钢筋绑扎等施工工艺、产品构件尺寸上偷工减料的，按照实际尺寸与国家规范规定的尺寸比例的80%进行结算;凡不按规范施工，减少施工工艺环节的，按定额扣减相关费用的120%。

(8)、材料设备供应不及时或退换货造成供应迟延的，按本合同约定的工期违约条款承担违约责任。

(9)、超用甲供材的(若有)，乙方支付承担相应金额的30%的违约金给甲方。

(10)、发生本条约定的情形的，以甲方所拍照片或监理公司出具的证明或物业公司出具的证明为准，而无须任何其它证据，也无须乙方认可或确认。

11、其它约定：

11.1 本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。 11.2本合同及附件生效后，合同的任何修改均必须得到双方盖章确认。

11.3合同争议的解决：如双方在本合同履行过程中产生争议，应通过友好协商方式解决。如协商解决不成，可向电梯安装地人民法院提起诉讼。

11.4乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，乙方须负全部责任。

11、5未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人，否则甲方有权单方解除合同，乙方支付本合同约定总额30%的违约金给甲方。

11.6本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充协议。

11.7本合同正本一式捌份，双方各执肆份，每份具同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： 乙方： 甲方在____省____市同合乡干石山村7组宅基地自建房屋一栋，由乙方承包施工。甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、脚手架用材、跳板、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、后向墙面粉水泥砂浆、下水管道、落水管等;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格 房屋建筑总面积 平方米，每平方米按 元计算。女儿墙按每米 元计算，包括水泥砂浆抹面。

四、付款方式 主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的 %，即(金额大写)： 元;待工程完工后，经甲方验收合格，于____日内付清工程的余下款项。

五、双方责任 甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求 施工中，乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方的要求进行施工。主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理。

七、安全问题 文明施工，工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。

八、工期要求 主体工程工期为 天，从签订合同之日起计算，乙方必须在________年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。

九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自________年____月____日签定之日起生效。 甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

________年____月____日

甲方：______(发包方)

乙方：______(承包方)

甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

第五条 甲乙双方的基础工作

第六条 工程进度计划

第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

第八条 人事同价款及其调整

第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

第十条 工程验收

第十一条 决算

第十二条 保修

第十三条 争议处理

第十四条 违约责任

第十五条 双方约定的其他内容

第十六条 本合同一式____份，当事人各执____份。本合同自____年____月____日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

甲方：______乙方：______

单位名称(章)：______ 单位名称(章)：______

单位地址：______ 单位地址：______

法定代表人：______ 法定代表人：______

委托代理人：______ 委托代理人：______

电 话：______电 话：______

______年 ______月 ______日 ______年 ______月 ______日

建筑水电安装合同

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％ ，整体竣工验收合格后支付20％。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米

5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

共2页，当前第1页12

1.安装工程名称：

2.工程地点：甲方_________________港口。

3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括主机试验运行。

5.安装工程总价格：_____________美元整。

6.安装工程付款进度：

第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;

第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;

第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;

第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;

第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;

第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。

7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。

8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人

力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好年。

13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14.本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

附件包括：(1)图样;(2)估价单。

15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对其保养服务年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方：______________乙方：_____________

由：_______________由：______________

承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。

工程承包有综合承包人(总承包)(generalcontractors)和专业承包人(specialistcontractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。

国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

建设单位： 设计室(以下简称发包方)

施工单位： (以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称： 开发区太阳能组件安装工程

第二条：工程地点：

第三条：太阳能板数量：

第四条：安装费用及付款方法：

乙方安装50%，甲方付给乙方工程款总额的款项。乙方全部完工经验收合格后，甲方在三日内将工程款余额全部付清。

第五条：工程期限

第六条：工程质量标准:以甲乙双方共同看过的样品为标准

第七条：承包形式及材料设备供应:甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运.

第八条：发包方义务：

1.甲方给乙方施工图一式1份.

2.按协议分工，甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

4.按协议负责按期拨款。

5.负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。

第九条：承包方义务

1.按协议分工负责材料保管。

2.施工组织和施工人员形象。

3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

4.负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。

5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

6.负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。

第十条：违约责任及奖励条款

如乙方未能按照合同约定如期完工，每日罚款人民币 元，如提前完工，甲方奖励乙方 元。

第十一条：安全施工

施工期间，乙方必须按安全生产的相关规定执行，防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因，导致任何事故，由乙方承担全部责任和损失，与甲方无关。

第十二条：本合同正本2份，承包方、发包方各一份，

第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

身份证号： 身份证号：

地 址：________ 地 址：_________

开户银行：______ 开户银行：_______

帐 号：________ 帐 号：_________

签约日期：____年__月__日

发包方 ： 驻马店XX公司 承包方 ： 依照《民法典》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。

1.

甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置；750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装； 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

2.

承包方式：包清工的方式。

3.

承包价格：一次性包死价人民币壹拾捌万元整（180000.00元）

4. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐，以免造成工期延误。

5.

甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。

6.

在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

7.

乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。

8.

付款方式：在乙方施工人员进厂后，甲方需先付人民壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币柒万元整，剩余拾万元整在设备安装调试完毕后，甲方应在一周内结清余款。

9.

本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责，甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

10.

违约责任：如乙方因自身施工技术不足，不能胜任该安装工程，中途退场，乙方不得结算任何工程款，甲方有权索赔。 1

1.

本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，本合同甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方 ： 乙方：________年月____日

合同编号:

户外灯箱制作安装合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签约地点：

签订日期：  年    月  日

户外灯箱制作安装合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作、安装户外灯箱事宜，达成一致意见，特签订本合同，以兹信守。

第一条  委托内容

甲方委托乙方制作安装户外灯箱，  年  月  日前制作安装完成，维护期限一年：  年  月  日至  年  月  日。

第二条  合同总价款及付款方式：

（一）价款

位置

规格

单价

（元/灯杆）

总价（元）

总价

人民币大写    元整（￥    ）

合同期间如甲方需要更换画面，乙方应根据甲方要求制作，画面费用按   元/个灯杆收费。

以上单价为包死价，包括税费、制作费、材料费、人工费、灯箱照明电费、发布费、含首次画面费用、设置费、维护保修费、城管等相关政府部门协调费等全部费用。

（二）付款方式：

1、灯箱制作完成验收合格相关资料提交完成后支付合同价款的50%，验收合格6个月后无质量问题付至合同价款的90%。

2、合同总价款的 10 %作为质保金，维护期满后扣除甲方维修发生的费用以及乙方违约金后，剩余价款一次性无息付清。

3、以上付款，甲方将以转帐支票、电汇或其他银行结算方式支付。同时，乙方应向甲方开具中华人民共和国大陆地区合法有效的等额发票，否则甲方可顺延付款且不承担由此引发的违约责任。

4、乙方须积极配合甲方结汇相关事宜，包括乙方依照合同约定已经收取的合同价款以及尚未收取的合同价款，由于结汇导致延期付款，甲方无须承担逾期付款的违约责任。同时，结汇所需发票费用由乙方承担，乙方不得要求甲方垫付，乙方不得因甲方结汇向甲方收取任何结汇费用。如甲方要求乙方提前配合甲方的结汇工作，乙方仍须积极配合，按甲方要求提前开具发票，费用由乙方自行承担，并不得向甲方收取任何结汇费用。

第三条  制作要求及验收标准：

户外灯箱的验收分制作完成时的验收及发布期满后的验收，两个阶段的验收都可以按照以下标准进行验收，验收时须以书面形式且双方代表签字认可。

1、画面色彩的验收（如画面发白应及时更换及维护）

2、灯光效果的验收（是否灯全亮）

3、箱体的验收（是否有破损）

4、现场验收相片（现场效果图）

5、清洁度验收（画面清洁，无污垢）

第四条  双方义务

1、甲方应按合同约定付款。

2、乙方应保证其所承接的户外灯箱广告发布场地具有使用的可行性和合法性。

3、乙方应保证在广告发布期内甲方委托发布之广告的质量（完好无损），以保障甲方利益。如有损坏或故障，乙方应在该情形发生之时起24小时内到场进行修复、更换工作，在到场后 3 小时内修复、更换完毕，所需费用由乙方承担。

4、乙方应每隔 30天定期清洗、保养户外广告1次。

5、在合同有效期内，如因城市建设、道路改造、扩建和更新等原因需拆除以上路段灯箱广告或其它户外广告，或改变广告地点，应由甲、乙双方会同公安交通部门或其他相关部门重新选点登挂，所需费用由乙方负责。甲方可视重新选点之广告位置合适与否决定继续或终止广告发布，若终止广告发布，甲方按实际发布日期向乙方支付发布费用，乙方应在接到甲方通知 3 日内退回甲方按合同约定已支付给乙方的多余发布费用。

第五条  违约责任

1、若甲方未按合同约定付款，每逾期一天按应付未付金额的 1 ‰向乙方支付违约金，以上违约金累积不超过合同总价款的3%。

2、若乙方的工作不能满足甲方的要求，应立即按甲方要求整改。乙方不能按合同约定按时完成各项工作的，应承担违约责任，自乙方出现违约情形之日起，甲方有权每日按合同总价款的千分之一向乙方收取违约金，甲方有权直接在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。同时甲方有权解除本合同，甲方解除本合同的，按本合同第八条的有关规定执行。

3、乙方违反本合同第四条第4款、第5款约定的，乙方应承担违约责任，甲方有权每次扣除本合同维护保修金的 20 ％作为违约金，维护保修金扣除完毕后，若乙方仍有违反的，仍须按相当于维护保修金 20 ％的数额向甲方支付违约金。

4、乙方应确保本广告制作的安全性，若发布的广告由于乙方设置不当或由于乙方制作错误而导致倒塌或其它事故,由此造成的一切赔偿责任由乙方承担。

5、乙方应保证其所承接的户外广告发布场地具有使用的可行性和合法性，若因乙方原因导致户外广告发布场地不能使用或违反法律、法规或侵犯他人合法权益，由乙方负责承担全部经济、法律责任，乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。

6、非乙方原因（包括但不限于乙方的过错、违约行为）甲方于发布期内决定提前终止发布的，应提前20天通知乙方，并向乙方支付相当于一个月发布费用的违约金，合同解除后，乙方应在3日内退回甲方按合同约定多支付给乙方的广告发布费用。

7、乙方未按合同约定履行其他相关义务的，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应按甲方的实际损失据实予以赔偿。

8、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金等，甲方有权在应付未付合同价款中直接扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

第六条  知识产权

甲方委托乙方制作的广告，在相应款项结清后，其著作权归甲方所有，乙方不得侵犯甲方对其广告稿件享有的知识产权，否则应赔偿给甲方造成的一切经济损失及承担全部法律责任。

第七条  转让条款

未经合同其他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务，否则违约方应按合同价款的10%向守约方支付违约金。

第八条 合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除承担本合同约定的违约责任外，另须按本合同总价款的20％向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、由于甲方根本违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括因一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第九条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按合同总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十条  免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

第十一条  法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十二条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，由项目所在地人民法院依法裁决。

第十三条   其他

1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充与本合同具有同等法律效力。

2、合同附件是本合同的组成部分，与本合同有同等法律效力。

3、本合同一式 陆 份，甲执 肆 份，乙方执 贰 份，均具同等法律效力。

4、本合同自双方签字盖章之日起生效。

5、附件：廉洁协议；

乙方营业执照复印件；（以下无正文）

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人                            法定代表人

（或授权签约人）：                     （或授权签约人）：

开户行名称：                          开户行名称：

账号：                                账号：

年 月 日   年 月 日

廉 洁 协 议

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

甲方：                              乙方：

签约代表：                          签约代表：

签约时间：                          签约时间：

签约地点：