土地联产经营承包合同
全文共 3073 字
+ 加入清单发包方:_________________
承包方:_________________
双方根据_____________,协商签订本合同。
一、承包内容:_________________。
二、承包经营期限:_________________自_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止,共_____________年。
三、承包形式:_________________税后承包金(递增)包干。
四、承包方上交承包金数额:_________________承包方按_____________(递增)_____________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_____________计算,即:_________________年_____________月交_____________元;_____________年_____________月交_____________元;_____________。
五、承包经营风险担保方式:_________________风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_____________月_____________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_____________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。
六、企业留利部分:_________________生产发展基金_____________%,福利基金_____________%,奖励基金_____________%。
七、主要经济技术指标:_________________
1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_____________元人民币,其中固定资产为_____________元人民币,流动资金为_____________元人民币;
2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_____________万元,其中_____________年_____________万元;_____________年_____________万元;_____________。
3、企业资产的维护:_________________设备完好率达到_____________%;固定资产净值率_____________%。
4、闲置资产的处理办法:_________________。
5、新产品开发_____________项,主要新产品是_____________,合同范本《生产经营承包合同》
6、承包期间技术改造技术投资总额_____________元;_____________年为_____________;_____________年为_____________元;_____________。
八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:_________________。
九、双方的权利与义务
(一)发包方:
1、应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权;
2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;
(二)承包方:
1、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;
2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;
3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动,应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;
4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;
5、承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;
6、所得承包收入应依法缴纳所得税;
7、应每_____________月(季)的_____________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;
十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_____________。
十一、承包期间对企业原有人员的安排:_________________。
十二、承包期间企业的劳动管理:_________________。
十三、承包期间工资、福利管理:_________________。
十四、承包期间企业的保险办理:_________________。
十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式:_________________。
十六、承包经营期内中止或承包期满时:_________________
1、被承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证;
2、清产核资的原则:_________________;
3、计价办法:_________________;
4、移交程序:_________________。
十七、违约责任:_________________
1、发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限;
2、发包方违约或非法干预,造成承包方无法正常生产的,经_____________的,发包方仍不改正的,承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失;
3、承包方因经营管理不善,在_____________时间内不能上交承包金的_____________%,发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。
4、连续_____________年(月)未按合同规定上缴承包金的,或承包方严重违反合同或严重违背法律、法规的,发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外,还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿;
十八、争议的解决方式:_________________凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交_____________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由_____________到登记机关办理登记手续。
二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应提供必要的协助。
二十一、双方约定的其他事项:_________________。
二十二、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议,并送经原审批机构批准,协商不成,应提请仲裁裁决。
二十三、本合同一式_____________份,发包方、承包方各执_____________份。副本一式_____________份,分送_____________、_____________。
二十四、本合同于_____________年_____________月_____________日在_____________签订。
发包方(盖章):_________________承包方(盖章):_________________
代表人(签字):_________________代表人(签字):_________________
更多专题范文
厨房承包合同_厨房承包合同范本
聘用单位(简称甲方):身份证号:
厨师(受聘人):(简称乙方)身份证号:
根据劳动局,民政局及烹饮协会的有关法规条文,经甲,乙双方协商,一致同意签订本协议书,以供共同信守执行。
一.甲方将座落于市(县.区)地段的厨房给乙方做技术和管理工作,职务为,有效期为年月日止。
二.甲方每月付给乙方工资:人民币元,(大写:万千百元整)。每月号为支付上月工资发放日。甲方不得以任何理由拖欠,如甲方拖欠工资自每月的工资发放日起7日后,乙方则无需再遵守本协议,并可要求甲方支付乙方全部工资(上月未发工资加本月实做天数的工资)。如协议未果,乙方有权向劳动仲裁机关申请仲裁解决。
三.在乙方工作期间中,甲方有义务为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇《包括免费提供乙方的食宿》。如对乙方安排烹调技术的所异议,可及时向乙方提出,乙方应及时改进,达到双方满意。乙方在工作期间期应遵守甲方制定的文明规章制度。甲方在营业期间若生意红火,增收营业额,应相应增加乙方工资。
四.乙方自行组织及安排厨房工作分配,管理,厨房内洗碗工,洗菜,煮饭由甲方承担工资工作。乙方为了保证出品,并对甲方清洗,清洁,煮饭进行监督。
五.乙方为了保证质量出品,并对甲方采购进行要求(乙方会明确指导甲方对菜品调料干货进行检验)甲方进行采购质量不行不收货,数量不够不收货,严格把好质量关,并希望甲方采购配合厨房工作。
六.乙方需给甲方明确指导工作,以免甲方铺张浪费。
八.乙方工作人员患病因需要妥当安排工作,保证甲方正常营业运转。
七.甲,乙方欲解除本协议,一方应以书面形式提早30日向另一方提出,以便安排工作,否则,一方应加倍赔偿另一方相对应的经济(公费)损失。
八.本协议未尽事宜,甲,乙方双方按照有关规定,本着互相谅解的精神,共同协商处理,如协商未果,按原则协议执行。
九.本合同期限届满,劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同,如协商未果,则合同到期本协议自动失效。
十.本协议一式两份,甲,乙方双方各执一份。双方签名盖章(手印)后生效。同时产生法律效力。
十一.乙方患病或非工负伤,疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。
十二.本协议条款如与国家法律,法规相抵触时,以国家法律,法规为准。
甲方:签名盖章(手印)乙方:签名盖章
聘用单位:
(简称甲方)、身份证号:
承包厨房者(受聘人):
(简称乙方)、身份证号:
根据劳动局、民政局及烹任协会的有关法规条文,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本协议书,以供共同信守执行。
一、甲方将座落于市(县、区)地段的厨房承包给乙方做技术管理工作,职务为为年,自年月日至年月日止。
二、为甲方每月付给乙方承包工资,人民币元,(大写:万千百元整)。每月号为支付上月工资发放日,甲方不得以任何理由拖欠,如甲方拖欠工资自每月的工资发放日起7日后,乙方则无需再遵守本协议,并可要求甲方支付乙方全部工资(上月未发工资加本月实做天数的工资)和厨房人员回湖南的相关车费。如协议未果,乙方有权向劳动仲裁机关申请仲裁解决。
三、为乙方自行组织安排熟练操作技能的厨师担任厨房内切配、正、副灶台、蒸炉、打荷、冷菜间等技术岗位工作,并负担工资。厨房内洗涤卫生杂工由甲方负责安排人员并负担工资。
四、为在乙方承包期中,甲方有义务为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇(包括免费提供乙方工作人员的食宿)。如对方人员安排烹调技术有所异议,可及时向乙方提出,乙方应及时改进,达到双方满意。甲方在营业期间若生意红火增收营业额,应相关增加乙方工资。
五、甲、乙双方欲解除本协议,一方应以书面形式提早30日向另一方提出,以便安排工作,否则,一方应加倍赔偿另一方的经济(工资)损失。
六、本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神,共同协商处理,如协商未果,按原协议执行。
七、本合同期限届满,劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向,甲乙双方经协商同意。可以续订劳动合同,如协商未果,则合同到期本协议自动失效。
八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签名盖章后生效,同时产生法律效力。
九、乙方或者乙方所属人员患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。
十、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
装饰工程施工承包合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着协作互利的原则,经协商一致签订下列条款,以供双方共同遵守。
第一条:工程名称
第二条:工程地点
第三条:承包方式及范围
承包方式:清包工(含工具及工具消耗品),不得转包。
承包范围:(工程量清单见附一)
第四条:工期要求
1、工程工期: 年 月 日至 年 月 日竣工,总日历工期 天。
2、除不可抗力(包括地震、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非由于甲方责任造成的爆炸、火灾)外,工期不予顺延。
第五条:质量要求
1、乙方必须严格遵守国家和省市有关部门颁发的现行施工质量验收规范和质量标准及设计图纸要求进行施工,工程验收以施工图及国家颁发的施工质量验收规范及质量标准为依据,工程质量合格率达到100%,达到“杯”标准。
2、若质量达不到 “杯”标准,乙方应返修至“杯”质量标准。若返修后质量未达到“杯” 标准的,甲方不予支付任何价款,乙方承担由此发生的一切责任和经济损失,包括退还已付价款及延期违约金等。
第六条:工程款计取及结算方式
1. 工费单价(工费报价单见附二)
(1)报价均为人工费包清工单价(含机具及工具消耗品),不含税。工程量暂估,工程验收后按实结算。
2. 工程款总额暂定为(人民币):
3. 甲方根据乙方已完成工程量进度按月结算,乙方每月25日前向甲方上报当月完成工作量;经甲方审批后在下个月10日前支付乙方上月工程进度款的80%;工程完工工 程款付到80%,(如在20xx年1月20日前完工工程款付到87%),全部工程款的17%,(如在**年*月**日前完工工程余款的10%)在建设单位、监理、甲方及有关部门验收达到合格标准后一个月内结清。全部工程款的3%作为质保金,质保期二年。到期后一次性无息退还。
第七条:施工变更
甲方提供给乙方的设计施工图及工程量清单中所有内容,在施工过程中,
(1) 如产生变更,变增或变减按原单价工费据实调整增减。
(2) 如有工程量清单描述内容与现场不符或有缺项、漏项及所确认单价不能满足实际施工内容时,可同项目部现场协商,调整价格,双方确认。
第八条:甲方责任
(1)全面负责施工现场的组织工作,编制施工组织设计和施工方案。
(2)如实准确地向乙方提供施工图纸。
(3)为乙方提供正常施工所必需的现场施工条件和施工材料。提供垂直运输条件,提供三级配电箱,保证每层有2个配电箱。
(4)按期支付乙方费用,承担因现场条件不足和施工材料不到位给乙方造成的经济损失和工期延误。
第九条:乙方责任
(1)服从甲方施工现场的各项管理制度。
(2)依据甲方施工计划和施工方案要求,调整组织,准时如数地配备合格的工人,派专人协助甲方做好现场的技术管理和人员管理工作。
(3) 督促和检查工队人员,做好施工项目的自检互检工作,确保工程质量,文明施工,安全施工、做到工完场清。如发生安全事故,均由乙方自行负责处理并承担责任.
(4) 因管理不善、违规操作及其它意外原因发生事故导致人员伤亡或工程返工,以及材料损耗或损坏现场设备、临时设施、安全消防设施等,均由乙方承担其经济损失,结算时予以扣除。本条所示材料损耗是指乙方施工过程中使用材料超过设计量的部分.
(5) 承担因管理不善、人员不到位造成的工期延误责任及产生的经济损失。因乙方原因引起的工期延误,按本合同有关条款,工期每拖后一天,甲方按合同价的5‰对乙方收取违约金。
(6) 按甲方要求提供进度统计报表和施工资料。
(7) 负责本施工区域内的卫生及成品、半成品保护工作。
(8) 乙方的现场负责人为
第十条:合同终止
乙方如发生实质性违约行为;或因乙方施工力量、管理因素造成工程进度严重滞后;施工工艺无法达到设计要求、施工质量达不到施工规范优良等级等,甲方有权随时单方面变更或终止合同。乙方应在甲方发出退场通知3日内,自动全部退场,并承担由此给甲方造成的全部损失(含名誉损失)。且甲方对乙方不予支付任何价款.
第十一条:隐藏工程验收
工程具备覆盖、隐蔽条件或达到甲方项目部指令约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽24小时前通知甲方代表组织验收。通知包括乙方自检记录、隐蔽验收的内容,验收时间和地点,乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收(工期不得顺延)。若经甲方检查不合格或乙方拒绝甲方检查的甲方有权照本协议第十条约定办理.
第十二条:安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方工人违规操作造成安全事故,由乙方负责处理并承担安全责任,所发生的一切费用由乙方承担,与甲方无关。工程施工期间乙方必须购买全部施工人员的人身意外伤害保险,保险金由乙方承担。
第十三条:其它
(1) 本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成提请合同签订地人民法院诉讼解决。
(2) 本合同壹式贰份,双方各执壹份,合同自签订之日起生效,工程竣工结算完成且质保结清后自动失效。
(3)合同签订地:
甲 方: 乙 方:
负责人签字: 负责人签字:
年 月 日 年 月 日
楼房承包施工合同
甲方:______ 乙方:______ 甲方在___镇___村建房屋一栋,建筑总面积约____平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格 每平方米____元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担____%.
四、付款方式 完成
第一层砖砌并捣制好楼面付____元,完成
第二层付款____元,完成
第三层付款____元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
五、双方责任 甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、注意安全 文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求 主体工程工期为____个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在________年____月____日前完成主体工程,完工时间不能超过___天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。 甲方负责人签字: 乙方负责人签字:甲方盖章: 乙方盖章: 签订日期: 签订日期
2024单位承包合同协议格式
甲方:(以下称甲方)
乙方:(以下称乙方)
经双方协商同意,特签定如下承包合同:
一、乙方自20xx年7月2日至20xx年7月2日,承包甲方旅馆(店名: ),经营一年整。年承包费叁万元整(30000.00)。
二、乙方承包旅馆后,自主经营、自负盈亏;甲方不得干扰和参与经营。
三、乙方承包经营旅馆后,继续使用甲方店名和执照,乙方要合法经营、遵规守纪。如出现违规违法等问题,乙方要负全责。
四、乙方承包期间,不经甲方同意,不得私自转租、转让,对旅馆设施要保持原貌,不得改造扩建。否则要处一万元至三万元的罚款。乙方经营期间,对旅馆设施、物资的维护费用乙方自负。
五、甲方在乙方经营期间,要保持旅馆原貌及原有的正常经营所需的物资,不得随意撤换、搬走。旅馆设施及物资,在签定合同之日起三日内点清交接,承包期结束,乙方按照清单清点交还给甲方。如有丢失或损坏,要照价赔偿。
六、本合同自签定之日起即生效,不尽事宜双方协商解决。
附注:
(附:物资清单)
甲方代表: 乙方代表:
身份证: 身份证:
住址: 住址:
电话: 电话:
邮政企业承包经营合同
发包人:_________(简称甲方)
承包方:_________(简称乙方)
甲乙双方根据_________经协商签订本合同。
一、承包形式为上缴利润递增包干。
二、承包期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。
三、上缴利润数额
1.乙方以_________元为上缴利润包干基数,自_________年起,按平均每年递增_________%的比例上缴利润,即_________年为_________元,_________年为_________元,_________年为_________元。
2.上缴利润后剩余部分,全部留给乙方,由乙方首先归还国家贷款,然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为:
┌──┬────────┬───────┬───────┬────┐
│ │ 生产发展基金 │ 奖励基金 │ 福利基金 │ 备注 │
├──┼────────┼───────┼───────┼────┤
│ 年 │ │ │ │ │
├──┼────────┼───────┼───────┼────┤
│ 年 │ │ │ │ │
├──┼────────┼───────┼───────┼────┤
│ 年 │ │ │ │ │
└──┴────────┴───────┴───────┴────┘
3.乙方完不成上缴利润时,其差额由乙方用当年留利抵交。不足时,用企业资金抵交。
四、承包期间,乙方保证完成国家的指令性计划:_________。
五、主要经济技术指标
1.乙方保证_________年达到_________企业标准,_________年达到_________企业标准。
2.承包期间,新增固定资产总额为_________元。其中,_________年_________元,_________年_________元,_________年_________元。
3.新产品开发数分别为:_________年_________个,_________年_________个,_________年_________个;主要项目是_________;新产品产值率为:_________年_________,_________年_________,_________年_________。
4.承包期间技术改造投资总额共_________元,新增总产值_________元,利润_________元。
5.承包期间产品质量达到_________级标准,新创_________。
六、承包期间,甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查;有权_________。承包期间,甲方必须尊重乙方自主权,不干预乙方正常经营活动;并帮助乙方解决下述问题:_________。
七、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者_________为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:_________。
八、违约责任
1.甲方无理干扰乙方的生产经营活动,给乙方造成损失的,从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为_________。
2.甲方不按合同第_________条规定为乙方解决_________问题时,按_________的_________%交付违约金,违约金从上交利润中扣除。
3.乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额,按下述办法交付违约金_________。
4.乙方未实现第_________条规定的经济技术指标的,按下述办法交纳违约金;未实现企业升级时,_________;新增固定资产达不到规定数额时,_________;技术改造任务未完成时_________;产品质量未达到规定标准时_________。
5.乙方承包期间,给企业财产造成损害的,按下述办法支付赔偿金:_________。
九、企业经营者的奖惩
乙方完不成承包指标时,分别下列情况对企业经营者进行处罚:_________。
乙方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:_________。
十、合同的变更和解除
_________。
十一、争议的解决方式
因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第_________种方式解决:
1.交_________仲裁委员会仲裁;
2.交_________法院审判。
十二、本合同自_________时起生效。合同正本一式_________份,甲、乙双方各执一份,副本一式_________份,分送_________。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
江苏企业承包经营合同利润递增包干
特别提示:
1、本合同范本仅供中外合资、中外合作、外商独资企业以(下简称承包企业)承包经营时参考;
2、企业发包时,中外合资、合作者或外方独资者应已按照合资、合作、独资合同的规定如数如期出资并经过验资;
3、发包方应是合资企业,而不应是合资、合作或独资企业中的股东一方,但承包方可以是股东的任何一方,也可以是第三方;
4、承包经营期限一般为1-3年,最长不得超过5年;
5、风险抵押金不得再另设担保,不得以在承包企业中的出资作抵押,风险抵押金或风险保证金保函数额均不得低于当年承包利润总额的百分之五十。
6、承包合同应依照中国的有关法律订立,并应符合原合资、合作、独资合同的宗旨和原则,不得修改其中与承包经营有关的条款。
7、合营企业在承包期间的负债余额不得超过当年承包利润的总额。
发包方:
法定代表人: 职务:
承包方:
法定代表人: 职务:
双方根据 ,协商签订本合同。
一、承包内容: 。
二、承包经营期限:自 年月 日起至 年 月 日止,共 年。
四、承包方上交承包金数额:承包方按 递增 %比例上交承包金。承包方上交承包金时间按 计算,即
年 月交 元;
______年 月交 元;
______年 月交 元;
______年 月交 元;
______年 月交 元。
五、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的 月____日前向承包企业提交承包经营风险保证金保函或风险抵押金,数额为人民币 元。风险保金、保函须以银行不可撤销、承包企业可以单方面提款的形式提供。
六、企业留利部分
项目
生产发展基金 %
福利基金 %
奖励基金 %
七、主要经济技术指标
1.通过清产核资,发包时,承包企业的总资产为 元人民币,其中固定资产 元人民币,流动资金为 元人民币;
2.承包期间固定资产应增值总额为 万元,
其中 年 万元; 年 万元;
______年 万元; 年 万元;
年 万元; 年 万元。
3.企业资产的维护 。
设备完好率达到 %;固定资产净值率 %。
4.闲置资产的处理办法 。
5.新产品开发 项,主要新产品是 。
6.承包期间技术改造技术投资总额 元;
______年为 ; 年为 元;
______年为 元; 年为 ; 年为 。
八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理: 。
九、双方的权利与义务
(一)发包方:
1.应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对企业行使生产管理职权;
2.负责办理本承包合同的审批、开业、变更、注销等批准和登记手续;
3. 。
(二)承包方:
1.在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任,并行使一切生产经营管理职权;
2.必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,接受承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;
3.在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动,应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;
4.对承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;
5.承包经营期间,若以承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;
6.所得承包收入应依法缴纳所得税;
7.应每____月(季)的 日前据实向合营企业董事会报送企业的财务报表;
8. 。
十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的 。
十一、承包期间对企业原有人员的安排: 。
十二、承包期间企业的劳动管理: 。
十三、承包期间工资、福利管理: 。
十四、承包期间企业的保险办理: 。
十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式:
1. ;
2. ;
3. 。
十六、承包经营期内中止或承包期满时:
1.承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证
2.清产核资的原则: ;
3.计价办法: ;
4.移交程序: 。
十七、违约责任
1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限;
2.发包方违约或非法干预,造成承包方无法正常生产的,经 的,发包方仍不改正的,承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失;
3.承包方因经营管理不善,在 时间内不能上交承包金的 %,发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金;
4.连续 年(月)未按合同规定上缴承包金的,或承包者严重违反合同或严重违背法律、法规的,发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外,还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿;
5. ;
6. 。
十八、争议的解决方式:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十九、本合同须经承包企业原审批机构批准后方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由 到登记机关办理登记手续。
二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的开业、变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应提供必要的协助。
二十一、双方约定的其他事项
1. ;
2. ;
3. ;
4. 。
二十二、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议,并送经原审批机构批准,协商不成,应提请仲裁裁决。
二十三、本合同一式 份,发包方、承包方各执 份。副本一式 份,分送 , , 。
二十四、本合同于 年 月 日在 签订。
发包方:(盖章)
法定代表人:(签字)
承包方:(盖章)
法定代表人:(签字)
经典工程劳务承包合同
甲方: 乙方: 身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合本工程的实际情况,为了更好的明确双方的权利、义务和责任,经双方慎重协商签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称: 遵义市绥阳富豪广场
(二)工程地点:
(三)工程内容: 模板工程
(四)建筑面积: 约40000㎡
二、承包方式
劳务计量承包。包机具,工程质量、工期、安全生产、文明施工等。
三、甲方提供的现场条件
(一)甲方负责施工用电、用水至各单位工程的各楼层,
一、二、三级配电箱安装。
(二)甲方提供支模所需的架料、模板。
四、乙方的承包范围及内容
(一)本工程的模板制作、安装、护模、拆除等(含后期圈梁压顶、构造柱的模板)。
(二)本工程的模板制作 、安装所需的对拉杆、步步紧、穿墙管、电锯、圆盘锯、刨木机、钉子、铁丝等机械设备由乙方自行负责解决。
(三)乙方负责模板、木方、架料等原材料的下车,含吊范围内的转运,另补助乙方5000元上下车及转运费。
(四)施工过程中模板刷脱模剂。
(五)施工过程中与其他工种的配合,安全文明施工,楼层及施工现场的清理、材料堆码,模板班组施工完毕拆除后,施工现场应达到砌体班组、楼地面班组、抹灰班组不需要清理就能直接进入现场进行下道施工工序的程度。
(六)砼浇筑过程中若因模板支护原因造成的爆模、涨模引起质量问题,乙方应及时进行因自身原因造成的砼剔打、清渣等。
(七)模板支护所需的砼内撑由乙方负责购买。
五、工期要求
乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务按期完成,如乙方逾期完成,甲方有权神表节轻重对乙方予以处罚。
六、质量标准及验收要求
(一)工程质量要求标准:本工程为合格工程,争创优良。乙方必须按照本工程项目部的作业指导书及相关技术、质量交底资料精心组织施工,达到建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定标准。
(二)乙方支设模板质量的基本要求是:保证截面尺寸正确;要有足够的强度、刚度和稳定性及不得漏浆。
(三)对拆模后的成品质量,其垂直度与平整度必须达到验收标准,发现爆模、扭曲、凹凸不平等问题,乙方负责修凿平整。乙方对承包的工程向甲方承担质量责任,出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方进行处罚。并由乙方承担由此而造成的损失。
(四)乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经认真的自检、互检合格后,才可报甲方核验。
(五)按《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》和项目部所编制的《施工组织设计》、《支模架施工方案》搭设模板施工所需的支撑架。
七、限额用料
甲方对乙方承包的工程实行限额用料,乙方必须精心组织模板制作安装,严禁长料短用、大料小用,未经施工员的指令同意擅自肢解模板材料,由乙方向甲方赔偿所肢解材料两倍以上价格的材料款。
八、模板劳务承包单位价及计价方式
本工程模板劳务费按模板接触面积进行计算,地梁以上非标准层、标准层的单价均为18元/㎡,属于甲方开出的零星技术用工,按200.00元每工日计算,杂工按80元/工日计算。以上单价包括:人工费、停工费、未能预见费、管理费、抢工费、风险费、利润等以及未完成本工程所需的其他辅助的工作内容。
九、付款方式
(一)甲方按每单位工程所要求完成的节点计算。乙方完成至主楼封顶后,将完成量清单交给甲方施工员审定,甲方在10个工作日内按完成量的90%支付给乙方第一次劳务款,抹灰完工后付10%(拆除、转运、堆码以及扣除剔打费用)。
(二)乙方进场后甲方根据乙方上岗人数的情况,甲方每人每月支付乙方人工费及其它费用,每人每月20xx元费
用(在有食堂的情况下,可在食堂服务部借支饭票)。
(三)甲方及公司对乙方的违章罚款和所借支的饭票从乙方每次实发劳务费中扣除。
(四)乙方在每次领取进度款时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人的结算金额和班组人员的委托领款签名,并将一份报送甲方财务部门。
(五)甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所需人员的劳动保护费用、社会保障费和保险费,基本养老保险、医疗保险等。
十、保证金的交付与退还
乙方在了解了甲方的工程进度、质量、安全文明施工和有关制度后,愿交履约保证金5000元给甲方。甲方在±000砼浇筑完毕后,一次性退还给乙方保证金,保证金不计利息。
十一、甲方的责任和义务
(一)向甲方提供施工图、模板翻样图、所需的模板材料和具备施工条件的工作面。
(二)对乙方进行操作规程、质量标准、质量要求、安全生产和文明施工等内容交底。
(三)对乙方施工质量、进度、安全、文明卫生及工完场请工作进行监督、检查与验收。
(四)按合同规定,向乙方支付具备付款条件的劳务费。 十二、乙方的责任和义务
(一)本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
(二)严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
(三)应指派专人放线、现场施工管理,并接受劳务公司委派的施工员的管理、指导和检查,必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收,做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看后使用,在安全没有保障情况下不准施工,杜绝违章指挥、违章作业。
(四)制止所属人员乱拉乱拉电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
(五)服从现场施工员、质检员、安全员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
(六)负责保护各炒面预埋管线、预留孔洞的完成和正确位置,不得任意堵塞或移动。
(七)每天做好施工现场的共完后料清,打扫宿舍 内外环境卫生,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
(八)乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚,如由此发生意外损失由乙方负责。
十三、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方承包人经常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而应向甲方总体施工进度;
2、乙方在甲方规定的时间内拒绝整改,并经一再催促无效;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序。对乙方的违约行为,甲方可对乙方进行罚款、要求赔偿损失和终止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:
1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失;
2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间打一年以上的,由甲方按同期银行利率支付给乙方拖欠工资费的利息。
十四、安全、治安防火管理
(一)凡在甲方单位生产作业的乙方人员,在进场后由乙方负责人向甲方提供队伍人员情况,造具名册,按规定交予甲方。乙方必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方单位安全、治安、防火管理有关制度的宣传教育。
(二)乙方人员内部治安纠纷、案件事故,由乙方负责查办。对私拿、盗窃甲方财务人员,由甲方保卫部门按规定呈办、处罚 。丢失在甲方领取或借用的器具,由丢失原价赔偿。
(三)甲方有权对乙方进行防火检查、督促、查处防火违章行为,乙方人员因违章引起火警、火灾,除对责任人员依法查处外,还必须承担火灾造成的一切损失,并对乙方进行处罚,一般火灾事故,罚款200.00元,重大火灾事故200.00-500.00元。
(四)乙方不得以任何理由停工或闹事,否则所造成的一切工期损失和经济损失全部由乙方承担,并处罚人民币
1000.00元/天,决不允许打架斗殴、不听从甲方及公司现场管理人员的安排等现象发生,一旦发生以上现象甲方视情节轻重对乙方进行50.00-500.00元的罚款,若情节严重者按公安机关处理,且甲方有权拒付工程劳务费。
(五)乙方在施工过程中,必须做好一切安全防范措施,服从甲方管理人员的安全指挥,甲方将不定期检查乙方的安全防范工作,对防范不到位的将视情况给予警告、责令整改,甚至经济处罚。如发生在5000.00元以内的安全事故,由乙方自行负责,如发生在5000.00元以上的安全事故,由甲方负责80%的费用,其余20%的费用由乙方负责。
十五、其他
(一)本合同签订后,由于政策变化、不可护力业主与甲方双方以下原因导致工程停建或缓建,是合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完成工程的保护和移交工作;如需继续施工到部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位,按甲方要求将自带工具和人员撤除施工现场。但甲方必须为乙方撤除提供条件,并按合同规定支付已完工程的工程乙。乙方无故中途退出施工,甲方拒付已完部分工程款,其损失由乙方自负。如严重影响甲方施工进度或现场,乙方必须承担经济责任。
(二)乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求以及有违法乱纪行为,甲方有权提出更换,由乙方自行承担所有的损失和责任。
十六、本合同是在甲乙双方认真审阅后签订,具有同等法律效力。本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份,双方签字和履约保证金执行之日起生效,合同履行完毕、付清尾款后自动失效。其他未尽事宜,由双方签订补充合同,作为本同的附件。
十七、特别约定
转换层以下7天一层楼,转换层15天完成,标准层3天一层楼,保质保量完成,如达不到本工程工期进度,甲方将予以重罚。
甲方: 乙方: 代表: 代表: 电话: 电话:
年 月 日
市规划与建设局绿化工程承包合同
甲方:__________
乙方:___________
经招标决定,甲方将_________至_________道路绿化工程承包给乙方施工,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定,遵循平等自愿、互利和诚信的原则,双方达成如下施工合同望共同信守。
一、工程内容:
1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。
2、根据不同地形,双方协商调整施工。
二、承包方式及付款组成:
1、本工程以包工包料包总价的方式承包,其承包总价为人民币(大写)_________元(¥:_________元)。
2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍,按招标文件规定花池数量有所变动,花池内植物种植相应变动,数量待定,故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价,每组花池_________元,工程结束验收后按实际发生的工程量计价。
3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。
三、开竣工日期:
1、本工程于_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工。
2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决,工期相应顺延。
四、安全生产:
1、乙方在施工过程中,应按国家有关安全规程规章进行,加强施工人员的安全教育,增强安全措施。
2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责,甲方概不负责。
五、付款方式:
合同签定后,乙方施工人员进场施工,甲方付乙方合同总价款_________%,施工完成 _________%付_________元,余款_________ 元待工程验收合格扣出质保金,乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。
六、双方应尽的义务和责任:
1、乙方在施工过程中,应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。
2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。
3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点,所发生的水费甲方负责,电费和运输车辆乙方负责。
4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植,因协调无效遭到人为破坏,甲方根据实际发生的损失计价补偿。
七、工程质保金:
1、工程质保金按工程总价_________%_________元扣取,质保期内出现质量问题,乙方无条件修复。
2、质保期过后如无工程缺陷,甲方无条件返还乙方质保金。
八、检查验收:
施工结束后,乙方提出书面申请,甲方在十天内组织相关人员验收。
九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方: ___________ 乙方:__________
法人代表(签章):_________ 法人代表(签章):________
委托代表(签字):_____________委托代表(签字):________
_______年_____ 月___ 日_______年_____ 月___ 日
个人林地承包合同
甲方(转让方):王占伟 程晓玲
乙方(承包方):韩云峰 王艳春
丙方(承包方):王艳红 王占臣
根据中华人民共和国《森林法》、《土地法》、《土地管理法》及有关法律法规,双方本着平等自愿、有偿、诚实、信用的原则,经平等协商,双方签订林业用地承包转让合同如下:
1、甲方自愿将坐落在林东镇新井村朝阳庄自然村 林地共计50亩有偿转让给乙方和丙方。
2、此林地的四至为:南至: 北至:东至:河套 西至: 亩数以林业部门测量为准。
3、乙方与丙方负责对该林地进行植树,甲方负责提供相应数量的杨树苗。
4、转让价格为(大写人民币)贰万元¥20_0.00元,一次性给付,以甲方出具的收据为准。
5、甲方负责与村方协调办理林权证及林地的年限为70年,林业权属证应办在乙方或丙方名下,所产生的费用由乙方与丙方共同担负。
6、如果此林地在20_年至20_年开发,甲方应按此地块按三分之一进行分配补偿款。
7、丙方与乙方共同承包此地块与甲方产生的承包费用为各自承担一半,分别是:乙方向甲方支付(大写人民币)壹万,¥10000.00元整,丙方向甲方支付(大写人民币)壹万元,¥10000.00元整,此林地是属乙方与丙方共同所有。
8、乙方与丙方共同经营、管理、投入,所得的收益及投入为各按总投入和收益的50%经行分配。
9、本合同未尽事宜由甲乙丙三方协商后签订补充合同,补充合同与本合同都具有同等的法律效力。
10、如在本合同履行过程中发生纠纷,由三方共同协商解决,确实解决不成由巴林左旗仲裁委员会进行仲裁,也可以直接向巴林左旗人民法院进行起诉。
11、本合同一式三份甲乙丙各持一份,都具有同等的法律效力,此合同三方签字后生效。
甲 方:
乙 方:
丙 方:
合同签订地:
合同签订时间: 年 月 日
拆除工程承包合同模板
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称: 水塔拆除工程。
(二)工程地点:
(三)工程范围:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式:人工作业拆除。
(五)工程施工期间:20__年 月 日20__年 月 日,共 天。
二、工程造价及付款方式
(一)工程总价:人民币 元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
三、双方权利及义务
(一)甲方权利及义务
1、清理工程施工范围内的财物;
2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行;
3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;
4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方必须编制施工方案,报甲方备案,未经甲方同意不得私自变更,乙方必须严格按照施工方案进行施工;
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
4、在施工中,乙方必须安全、文明施工,全权负责施工现场的一切安全责任,落实安全责任人员,负责制定安全制度,落实安全防护和警示措施,加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担,包括但不限于:电费、水费、税款、垃圾清理费等;
7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。
四、工程验收
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
五、违约责任
乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
六、争议解决
在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由人民法院管辖。
七、其他
1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件,与本合同具有同等效力;
2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
农村房屋建造承包合同模板
甲方: ,男,汉族, 住 。 身份正号:
乙方: , , ,住 。系承建甲方房屋的建筑队负责人。身份证号: 经甲乙双方平等协商,就乙方承建甲方自有的位于登封市卢店镇政府西500米即登封市交警二中队后边的 亩宅基地的事宜,自愿达成如下协议:
一 承建标的物、面积
甲方自愿将其自有的位于登封市卢店镇政府西500米即登封市交警二中队后边的 亩宅基地承包给乙方,规模为 层。
二 承建期限
自20xx年 月 日 至 年 月 日。
三 承包方法:乙方包工,甲方包料;
1、甲方负责水、电(线杆至配电盘)、路三通以及铁钉、铁丝、线绳材料;
2、乙方负责建筑所需一切用具(壳子板、脚手架、机械设备、混凝土小车、靠尺杆等;
四 承包范围及质量
按照图纸和甲方要求,参照国家普通民宅施工规范进行施工。 楼层高度:一层净高度为 米;二、三净高度为 米
放线、主体、内外粉刷、墙砖、地板砖。
做法:主体一至三层厨房、卫生间和三层顶面要求现浇预制,其它以
预制板为主,出檐 厘米。
粉刷:前墙、东墙瓷砖;后墙、西墙水泥压光。
地面:室内全部地面地板砖;卫生间,厨房高度不低于2米的墙砖;楼层内部不高于 厘米的墙裙砖。
五 支付方式
承包总价款以每平方米/ 元的价格计算,主体结束付总价款的45%;内、外粉刷、地板砖及墙砖完工付总价款的90%,扣留总价款的10%作为工程保证金,待完工两个月后,尾活结束,复验无误后,甲方结清全部价款。甲方支付价款,以乙方出具的收到条为准。
六 甲方的权利义务
1、甲方应与承包建筑工作开始前,处理好四邻关系,保证乙方承建工作的顺利开工。
2、甲方应提供合格、足量的建筑用沙、石子、水泥等原材料,以配合乙方保质保量的建房工作。
3、甲方应提供安全的水电,以便于乙方安全施工。
4、乙方施工期间,不按甲方要求或存在严重质量问题甲方有权要求乙方返工。
5、甲方应按合同约定按期给付乙方施工款项。
五 乙方的权利义务
1、乙方保证自备的建筑队,能保质保量的安全施工,按期竣工。
2、乙方应与施工前,挑选、筹备有能力、有技术的建筑工人组成符合国家规定的建筑队,并按行业规定进行必备的培训,以确保工人能熟练干活、安全施工。
3、乙方在施工前应准备与施工相关的机器设备,并应提前调试到位,保证其能正常运转、安全施工。
4、乙方有权利按合同约定要求甲方按时支付施工款项。
5、乙方在施工过程中,应尽到安全注意义务,若因过失、故意出现安全事故,由乙方即建筑队负责人承担事故后果。
6、乙方负责建筑队内部施工款的发放及分配,由此引起的纠纷与甲方无关。
7、经甲乙双方同意,在正常施工期间若因乙方人员操作失误、设备故障等因素出现安全问题,需要赔偿的,由乙方自行承担后果,与甲方无关。
六 违约责任
(1)、甲方违约
1、不能提供有序的四邻环境、安全水电、合格的建筑原材料,造成乙方施工延误期限,乙方有权追究其违约责任。
2、没有按时支付乙方承包款,乙方有权追究其违约责任。
(2)、乙方违约
1、没有组织工人上岗培训,不能提供合格、技术熟练、对建筑安全熟知的建筑队造成安全事故的,由乙方自行承担事故后果,甲方免责。
2、没有提供性能完好、调试无误的建筑设备造成安全事故的,由乙方自行承担后果,甲方免责。
3、施工过程中偷工减料,不按施工程序,不熟悉施工技术,不按行业规定,造成房屋质量出现问题且需要返工的,甲方不再重复支付施工款;若出现重大质量问题,无法返工或者返工会造成甲方严重经济损失的,甲方有权扣除乙方工程保证金且乙方应向甲方赔付因乙方原因而给甲方造成的相应损失;若因质量问题造成安全隐患或安全事故,甲方除行使上述权利外,有权追究乙方法律责任。未尽事宜,有甲乙双方另行协商。本合同自甲乙双方签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
20xx年 月 日
长期承包企业食堂合同
甲方:
乙方:
为了稳定职工队伍,确保职工身心健康;使公司职工食堂更好地为一线员工服务,使其更加规范和便于管理,经双方平等协商,甲方同意职工食堂由乙方承包经营;为明确双方权利义务,特订立本合同。
一、甲方同意将职工食堂承包给乙方。
二、乙方必须依法经营,严格遵守公司制定的《食堂管理制度》及相关规定。
三、承包期限:自__年月日起至__年月日止。
四、乙方承包期间保证食堂卫生及安全;承包期满,甲方根据乙方的经营状况和合同履行情况,优先考虑乙方继续承包。
五、甲方提供部分食堂用具、住宿、餐桌凳和经营场地,其他增补或改进措施及电费由乙方承担;电费按月上交财务。
六、乙方应保证厨房无大油烟;无污染。
七、乙方保证随时向甲方职工提供就餐,如实公布菜单和食谱,价格必须合理;每天品种数量要求:早餐提供3个以上品种的早点,中餐和晚餐提供4个以上品种的菜,夜宵提供2个以上品种,免费提供菜汤;采购的米和油等原料必须优良无腐蚀。
八、甲方有权全面监督和检查食堂经营状况,每月对乙方经营进行考评,并在用膳员工中开展测评,及时反馈信息,如果在职工测评中,用膳员工满意率达到70%以上,甲方依据情况给予乙方奖励,否则予以罚款。
九、乙方员工自行招聘,自行管理,甲方予以监督。
十、乙方员工必须每人持有健康证,无健康证上岗的,立即退出岗位;工作期间穿工作服,戴工作帽,着装要整洁干净。
十一、乙方对具体的经营和操作负全责,如:食品质量、卫生防疫、伙食卫生、人身安全、工伤事故等一切自负,经济自负盈亏。
十二、乙方向员工赊账引发的债权债务由乙方自行负责。
十三、乙方应管理好饭堂员工,坚决杜绝损坏公司形象和利益的事情发生。对甲方形象及资产等利益造成损失时,应据实赔偿。十四、乙方负责维护和保养公司提供的餐桌、凳子及公共设施,如有损坏,照价赔偿。
十五、小店不得经营假冒伪劣、过期、变质商品、食品。商品和食物进货渠道一定要正规、固定和规范,所有食物必须符合国家卫生标准。
十六、乙方不准在承包中途进行转包和单方面终止合同,否则造成甲方损失和不利影响的将予以赔偿。
十七、乙方在经营过程中应根据甲方提供的场地进行必须的清洁、和卫生打扫;以保持食堂整洁,干净。
十八、乙方不得违反《食堂管理制度》及公司相关规定。
十九、乙方承包期内,冬季时间每天都必须给甲方职工烧热水洗澡等后勤保障工作。
二十、本合同连同附属文件一并执行。未尽事宜,双方协商解决。
二十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑钢结构工程承包合同书
发包单位(甲方):
承 包 人(乙方):
第一条 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:结构安装以实际主钢次钢实际吨位为准。实际吨位 吨。360元/吨。彩钢安装以实际发生面积为准, 12元/平。
第二条 工程承包方式:
承包方式:清包,甲方负责所有材料进场。如有二次倒料甲方负责。
第三条 工程工期要求:
第四条 结算内容及工程款交付:乙方进驻现场设备安装完毕,甲方付给乙方全部工程款的30%,计: 元。结构安装完毕,甲方付给乙方全部工程款的30%计 元。彩板门窗安装完毕甲方付给乙方全部工程款的30%计 元。在工程结算验收合格,甲方付给乙方全部工程款的10%计元。
第五条 双方其他约定
(一) 水电部分:
在建筑过程中:甲方负责水电,电安装到现场。
(二) 工程质量:
按照国家要求安装结构及屋面墙体彩板安装。
(三) 乙方负责伙食,乙方自行负责施工人员及设备安全,出现一切事故均由乙方承担。
(四) 在工程施工期间甲方必须按照合同约定按时给付乙方工程款,如出现拖欠款项造成工程延误等由甲方负责。
(五) 乙方负责保修一年,从工程结束验收合格之日起。
(六) 不尽事宜甲乙双方协商解决。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
发包单位(甲方): 承包人(乙方):
代表签字: 身份证号:
签订日期: 年 月 日
厂房设备承包合同
甲方:
乙方:
根据合同法相关规定,甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就乙方承包经营甲方厂房和设备(以下简称承包)事宜,达成协议并约定合同如下:
一、承包经营厂房和设备的概括
1、甲方承包给乙方的厂房(含办公、住宿、厨房、车间、库房等)位于西安市洪庆工业园西区16号院内,所承包的建筑面积约为2500平方米。
2、设备(详见清单)
二、厂房和设备承包经营日期及期限:
1、厂房设备承包自20xx年1月1日起至20xx年11月31日止。
2、承包经营期满,甲方有权收回承包经营厂房和设备,并终止经营合同,乙方应如期归还。
三、承包经营费用及三人工资支付方式:
1、甲乙双方约定,该承包经营费用按月支付,每月3万元,月初5号前付清。
2、三人工资总额为5800元(第一人负责打扫卫生、第二人负责外联,第三人为会计代管)按月支付,月底付清。
四、甲方双方责任:
1、甲方责任:保证乙方正常生产经营,一切外联问题由甲方负责解决,此前甲方所产生的债权债务与乙方无关。
2、乙方责任:
①合法经营照章纳税
②按时发放工人工资和承包费
③做好消防、安全、卫生共组
④承包期甲方所移交给乙方的设备和工具(见清单)要爱护、保养、维修使用良好、费用乙方承担;
⑤丢失损坏照价赔偿乙方
五、承包期间双方其它约定:
1、甲方所有建筑物,乙方需改建要征得甲方同意后实 施,承包期内建筑物和设备维修费用有乙方承担。
2、甲方所剩余原材料及半成品等,均有双方作价交由乙方继续使用或帮甲方销售处理,乙方从接受和销售处理之日起,一月内支付清以上料款和销售款项。
3、酸、碱要重点入库保管,库外不许堆放,外包装和其它废品在库房内堆放并及时销售处理,厂区卫生整洁无垃圾,禁止吸烟!
4、承包经营范围及所管理的人员在场内外所发生的一切事故(含病、伤、残、死等)及违法行为,乙方自负,并承担一切经济和法律后果。
5、以上乙方支付给甲方的所有费用,为现金支付或银行转账。
六、承包经营期限内,所承包经营范围,因不可抗拒的原因和市政拆迁造成本合同履行时,双方互不承担责任,乙方在承包期内,如有一项违约或晚一个月支付给甲方承包经营费用,甲方有权终止合同,收回生产经营权。
七、合同终止时,乙方因将所承包经营范围内的建筑物和设备及工具等,在正常使用良好的情况下交回甲方,另甲方应保证乙方所投入的设备及剩余的物料全部撤离,否则乙方有权增收所投入设备、物料(按市场价)收取甲方5%的滞纳金。
八、承包经营期间,如甲方提前终止合同而违约,应赔偿乙方按月3万元支付的违约金(以12个月计算,每少一月罚交给乙方违约金3万元,以此累计);如乙方提前退出经营承包而违约月3万元支付的违约金(以12个月计算,每少一月罚交给乙方违约金3万元,以此累计);
九、本合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决,如达不成协议,可通过法律程序予以解决。
十、本合同一式三份,双方各执一份,保证如一份,合同双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工承包热门合同
发包方:
承包方: (以下简称甲方) (以下简称乙方)
甲方现将鹿寨县汇一联办公楼的内墙批灰工程分包综给乙方,由乙方负责组织人员施工完成。为明确双方的“责、权、利”关系,经双方充分协商,同意签订以下条款,双方共同遵守执行。
一、工程地点:鹿寨县纬二、三路之间,经四路旁。
二、乙方承包内容(室内批灰)
按图纸内容、图约会审、变更通知资料、图约所有内墙的承包,在施工过程中如有特大变动,双方协商解决。
三、劳务单价(室内批灰统价为6.2元/㎡)以实际发生面积算。 上述单价在图纸不变动情况下不需调整,如乙方无故停工、中途退场视为违约,按不结算处理。
四、及结算方式
1、进场施工,甲方按乙方出场人员每天预付生活费20元每人天,直至工程完工。
2、工程初验合格后20天内支付总价80%。
3、工程竣工验收合格后10天付清人工费。
五、乙方责任
1、乙方工人在施工中尽量节约材料,做到工完料清。如浪费材料,每次罚款50元。
2、乙方应准备足够的劳动力,正常情况下出勤人数不少于7组开工,随时听从甲方安排,如人力不足双方协商不成,两天内乙
方不增加人员又不完成预定工作量,甲方有权调动人员或补充施工队伍,人工款从乙方扣除。
3、乙方管理人员每天应在工地现场指挥管理,上下班所用的工具、铁钉、铁线应当天收回仓库保管,不许乱丢乱放,如不收回仓库保管被人所偷,造成的经济损失由乙方原价赔偿。
4、各种机械应专人开机、专人看守养护,并做好上下班机机械的检查是否正常才能动作工作。
5、特种工作人员应持证上岗,如无特种证件上岗坚决杜绝使用各种机械操作,不听从指挥者,甲方有权强行停工。
6、乙方必须按工期完成工程,如不按期完成工程,造成建设方未按期移交给购房客户使用,导致建设主驻购房客户投诉和索赔,乙方承担连还经济赔偿责任。
7、负责每次安全检查的协助工作,民工宿舍卫生的清理,日常生活剩饭剩菜的清理,门前门后的打扫,外架安全网内杂物的清理,安全网脱落的绑扎。
8、不能用电烧水、电棒、电炉取暖、木条、木板烤火煮食等,如发现用电器甲方有权没收电器并罚款(电饭煲除外)
9、未接受甲方安全三级教育,技术交底、持证上岗的,杜绝进入工地上班,杜绝小孩进入工地。
10、乙方必须提供各工人身份证复印件一份给甲方,坚决杜绝不戴安全帽、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、酒后上班。
11、乙方所用的斗车、机械应当天清理冲洗,定期清理场地,杜绝在工地楼层大小便,发现在楼层大小便乙方应清理干净并罚款。
12、乙方不得故意停工,不得在工地有意打架闹事,不得有意损坏甲方三材六料,破坏周边环境,不得偷甲方财物,发现者偷一罚十。
13、乙方不能盲目施工,不听从甲方管理人员指挥造成翻工现象,伤亡事故一切后果及经济损失由乙方负责承担。
14、乙方必须严格把关安全、质量、消防、环保、卫生、治安、毒品、赌博、文明施工、施工现场管理脏乱造成的损失。
15、上述条款乙方应认真遵守执行,否则甲方有权终止合同,变换施工队伍而自动放弃退场。
六、甲方责任
1、负责技术交底及安全三级教育,日常生活用水、照明用电、住宿、周边关系协调、三通一平。
2、负责提供图及有关资料、机械使用、安全帽、安全带等。
3、负责监督乙方各分部质量、安全防范措施、轴线核对。
4、负责施工安全。
七、附则
1、未尽事宜,甲乙双方另行协商。
2、本合同一式两份,双方签字生效。
3、支付款完毕本合同自行终止无效。
甲方签字: 甲方代表:
乙方签字: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
有关小区绿化的承包合同范文
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
一、工程名称:
××××××绿化工程。
二、施工地点及范围:
本工程位于××××××,绿地总面积为×又平方米。
三、工程内容:
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体 树种种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后 按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规 格要求补植;
5.种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得 超过一指宽。
四、工程造价:
工程总造价为人民币××元整,一次性包干。
五、付款方式:
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;作。
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:
本工程自×年×月×日至×年×月×日竣工。
七、甲方委托×××,乙方指派×××负责施工现场的管理协调工
八、其他约定。
九、本合同一式×份,甲乙双方各执义份,图纸预算各×份。
甲方:法定代表 联系人: 日期:
乙方: 法定代表 联系人: 日期:
轻工承包合同
发包人: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
承包人住址:
承包人身份证号码:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关条例、法律、法规,遵循自愿、平等、恪守信用的原则,甲方将 工程土建工程人工费承包给乙方,经甲方双方协商决定达成以下合同条款,特签订本合同。
一、 工程名称
二、 承包方式、范围、价格
1、 承包方式:建筑工程人工费承包,施工中发生设计变更和建设方提出的变更项目,根据施工图纸和实际变更工程量合理计算后相应增减人工费(注:增加项目人工费在贰仟元以上给予调整,贰仟元以下不予调整)
2、 承包范围:本工程涉及图纸中的全部内容(包括图纸会审及设计变更的内容)。除采暖安装工程、给排水安装工程、电气安装工程,内、外墙保温工程、涂料油漆工程、门窗工程、金属栏杆工程、防水工程的人工费。另包括承担辅助生产的脚手架搭设、拆除,临时设施的搭设、拆除、设备材料的转运、装卸,塔吊的安装、拆除及塔吊司机工资,并负责担任施工期间的施工用具(如:水桶、木抹子、灰斗、铁锹、洋镐、线绳、墨汁、红蓝铅笔、毛刷、扫帚等)。
3、 承包价格:以建筑面积(建筑面积的核定以施工图纸为依据,按计算规则据实计算)为准,每平方米人工费 元。
三、工程建设工期
1、基础工程:从 年 月 日开工至 年 月 日完成。
2、主体工程:从 年 月 日开工至 年 月 日完成。
3、装饰装修工程:从 年 月 日开工至 年 月 日完成。
4、工程竣工:至 年 月 日全部竣工。
按上述规定工期,如乙方不能按期完成,每延期一天按合同总承包的千分之五进行处罚,依次累计由乙方承担处罚。如遇不可抗力或停水停电及甲方原因造成工期延误合理进行工期顺延。
三、 人工费的支付与管理
1、每月按工程进度、完成工程量,经甲方项目部计算核实后按当月完成工程量 50% 报项目部审批支付,(注:遇到建设单位工程款拨付不到位,造成甲方不能按时支付乙方时,乙方做到优先垫资;等建设单位拨款到位时,由甲方按约定补拨给乙方)其余人工费待工程竣工验收合格后一个月内,除扣留
2、 人工费支付的管理:每月乙方必须将当月的实际考勤表、工资表交甲方项目部项目经理处审核,考勤表、工资表必须由工人、承包人、考勤人签字,方可有效,否则不予支付工人工资,责任全部由乙方承担。支付后的工资表签字手续齐全,交甲方项目部存档。
五、工程质量
1、按照国家质量标准组织施工,乙方在施工过程中必须执行施工图纸设计要求和国家现行的施工验收规范、强制性条文、验收评定标准等。
2、乙方应严格按设计施工图、及技术交底组织施工,甲方项目部有权对工程质量进行检查验收,凡达不到验收标准,不得进行下道工序,且按甲方项目部的处理意见处理,若造成返工的,返工造成的人工费、材料费由乙方全部承担。
3、乙方应对工程质量负责。在施工过程中发生事故,该返工的乙方无条件的返工,返工造成的人工费、材料费由乙方全部承担。
4、乙方应保证工程质量达到合格,若发生分部分项工程质量不合格,有权一切后果由乙方负责。
六、安全生产
1、乙方必须保证进入施工现场的作业人员身体健康,患有高血压、恐高症、精神分裂症的人员不得进入施工现场,否则所造成的一切责任全部由乙方承担。
2、乙方应严格遵守安全生产的各项规章制度及安全操作规程,不得违章指挥,违章作业。
3、乙方对进入施工现场的人员要进行安全教育并做好每日班前安全教育记录工作。
4、乙方严格要求操作人员按安全规程操作,做到不违章操作,保护好自身安全和他人安全,正确使用劳动保护用品,带好安全帽、系好安全带等保护用品,接受安全员的监督检查,确保安全生产。
5、乙方必须用专业电工进行接电作业,不得非专业人员接电,若私自接电造成安全事故责任由乙方负责。
6、乙方全权负责施工操作人员的人身安全,加强安全教育,严格管理,严格遵守安全规程及制度,如果发生由人为因素造成的任何事故一切责任由乙方负责并承担所造成的经济责任。
七、甲、乙双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方应按计划及时向乙方供应施工所需的设备、机具、建筑材料,若不及时提供,造成乙方的经济损失由甲方全部承担。
2、甲方向乙方提供的材料必须合格,若不合格乙方有权拒绝使用,强制使用造成工程质量、材料浪费由甲方全权负责。
3、甲方按合同约定及时给乙方拨付承包人工费。
4、甲方有权对工程施工进行全方位、全过程的施工管理,对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工负责管理。在施工过程中发生质量问题,有权作出处理决定:施工进度达不到施工组织设计方案的要求,有权进行调整;安全生产违章作业有权作出停工整改决定;文明施工不达标有权作出处罚的决定等。
(二)、乙方责任
1、乙方依据施工平面布置图和项目部指定的地方堆放设备、材料,乙方不得随意堆放,保证文明施工。
2、乙方应该规定合理用料,施工所需的各种材料使用时必须办理领料手续,实行定额用料,材料不得浪费,剩余材料妥善保管,合理使用。必须做到工完料净场地清,砌筑落架灰及时清理并集中过筛,再次使用。若发现浪费材料、乱截乱用材料,甲方给予乙方500---1000元的经济处罚。
3、乙方对施工机械设备、机具应有专人(有证件人员)操作并定期进行维修和保养,因维修、保养不及时造成机械设备损坏,所造成的经济损失由乙方承担。小型机具、用具要严格管理,不得损失,扣件、U型件所用数量在入库时必须按正常损耗之内入库,非正常损耗由乙方照价赔偿。
4、乙方负责人工费的支付,每月必须将职工考勤及工资表报甲方项目部审核,审核后双方签字报公司财务,乙方不论付零工及包工工资,必须按程序留份报项目部存档。
5、乙方必须配合各工种作业,对各作业班组正常预留的管道洞、槽进行修补,听从项目部的统一调配,若不配合或不听从调配所造成损失及违反各种施工规定,由项目部在当日内作出决定,并进行相应的经济处罚。
6、乙方应派专职技术人员配合甲方项目部的工作,做到定位、定岗并对施工作业技术、质量、安全全过程的管理,发现问题及时向项目部主管人员汇报,进行协调解决,不得擅自隐蔽。
7、乙方负责各结构部位混凝土及砂浆试块的取样、留置、养护工作。乙方留置试块时,必须按照规定留置,若留置的试块在施压时,达不到设计抗压强度标准一切责任由乙方承担(注:留置试块时必须报请项目部与监理工程师监督取样留置)。
8、乙方严格管理自己的施工人员,严禁在施工现场内打架、闹事、赌博、酗酒、偷盗。若发生此类事件,由乙方负责承担全部责任,情节严重者交当地司法部门处理,并相应承担5000----10000元的罚款。
八、专项条款
1、文明施工:
该工程项目部的目标是达到市级文明工地的标准组织施工,做到施工现场整洁,材料堆放整齐,施工场地平整,建筑垃圾及时清运,作业面材料堆放有序,职工宿舍、食堂干净卫生,证件齐全,防蝇设施到位。必须达到市级文明工地,若达不到此标准处以10000元得罚款。
2、工序交接:
乙方在施工期间每完成一道工序,都要报请甲方项目部进行班组工序交接验收工作手续,如乙方不通过工序交接验收工作,造成工程质量事故及安全问题和有关单位对本工程的停工、处罚等现象,根据情节严重乙方承担所有的费用和损失。
3、 材料控制:
乙方应按施工预算提供的材料数量,实行定额用料,合理用料,材料不得浪费。①对损耗材料:如钉子、扎丝、铅丝,甲方按预算定额用量一次或二次提供给乙方保管使用,乙方在使用过程中出现浪费、超支、节约等责任由乙方全权负责。以每栋楼2张切割片为准,甲方一次性给乙方钢筋工提供切扎丝用切割片。②对周转材料:如竹胶板、木撑桶、木方子、槽钢等的使用要严格控制,根据构件部位所用尺寸量材使用,不得随手乱截乱用,确实需要截用乙方报项目部批准后截用,否则处以200500元的罚款。乙方要严格控制工地现场偷盗现象,如发现有偷盗现象,扣除当事人的全部工资并对乙方进行处罚。
4、 乙方的技术负责人到位:
乙方必须派专职技术负责人到位施工现场,保证定人、定岗、定位配合甲方项目部进行技术、质量、安全全过程的管理工作,否则在施工期间出现的质量问题、安全事故一切责任由乙方负责。
5、 乙方违约:
乙方无能力施工,使工程进度、质量、安全无法保障,甲方有权废除合同,造成的经济损失全部由乙方承担,乙方无条件的撤出施工现场,并承担总承包人工费的30%的违约金。
6、 乙方负责对人员工资的支付。甲方付款到位,乙方若不按时支付或造成支付不到位,责任全部由乙方负责,造成人员上访等劳动纠纷,每上访一次乙方应承担伍仟元的罚款,依次累计从承包费中扣除。
7、 对乙方的奖励:①乙方在施工期间能够积极配合项目部调配,合理利用机械、设备、材料,顺利完成施工任务,甲方项目部承担乙方施工工具用具(如:水桶、木抹子、灰斗、铁锹、洋镐、线绳、墨汁、红蓝铅笔、毛刷、扫帚等)费用20__元。②乙方在施工过程中未发生质量事故、材料浪费现象,甲方给予10000元的奖励。③乙方在施工过程中能够积极配合项目部消除安全隐患,未发生任何安全事故,甲方给予10000元的奖励。④本工程若达到市级文明工地,甲方给予8000元的奖励。
九、本合同未尽事宜,双方协商解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,结清财务手续后自行失效。
甲方: (签字、盖章)
乙方: (签字、盖章)
年 月 日
鱼塘承包水产养殖承包合同
鱼塘承包水产养殖承包协议书甲方:________________________
乙方:________________________
经甲乙双方协商同意,甲方现将位置于______________________________鱼塘承包给乙方用于水产养殖及其它相关养殖,在合法、自愿、公平的原则下签定以下合同条款:
一、承包面积
水库水产养殖面积约______亩、水塘约______亩
二 、承包时间
承包期为______年从____________年________月________日至____________年________月________日止。
三、承包费用
前______年承包费为每年____________元整(¥____________),后______年承包费为每年______元整(¥____________)于每年______月前准时上交甲方。
四、四方权力和义务
1、承包期内甲方有权对乙方经营活动实施监督管理但不得干涉其合法经营。
2、 承包期内,甲方不得单方面解除承包合同,不得有任何理由干涉乙方合法自主经营及养殖行为。
3、甲方应在乙方入场前做好三通工作即通路、通水、通电。
4、承包期间甲方有义务维护乙方在水库、水塘的合法养殖活动,因甲方原因或甲方原承包合同的问题导致乙方不能水库水面及鱼塘进行正常合法的养殖活动时,甲方应及时出面解决、如导致乙方不能继续养殖的,甲方应赔偿乙方的养殖损失。
五、乙方权力及义务
1.乙方应按时合同约定时间及时缴纳承包费用。
2.包期间经乙方使用而产生的电费、水费、及其他养殖税费由乙方自行缴纳。
3.承包期间乙方不得在水库周边养猪。
4.承包期间乙方有义务帮甲方看管甲方名下的花木及其他基础设施不被损坏、偷盗。
5.为了养殖需要,可增设拦网,看守棚、网箱、鸡舍、鸭舍等合理措施,但不得影响水库工程设施安全和损害国家、集体和他人利益。
六、如因国家征收养殖损失补尝归乙方、其他补尝归甲方。
七、如果对合同发生争议,应由双方协商解决。协商不成的通过诉讼程序解决。
八、附甲方原承包合同复印件。
九、本合同一式两份同等法律效力,经甲、乙双方签字后生效,双方不得违约。
甲方(公章):___________________乙方(签章):___________________
____________年________月________日____________年________月________日
承包LED屏幕广告经营权合同书
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲乙双方经充分协商,就乙方承包甲方所有的LED屏幕的广告经营权事宜,达成协议如下:
一、 承包内容:甲方将位于_____________________________的LED屏幕广告经营权承包给乙方经营。
二、 承包期限:承包期为___年,自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
三、利润分配及结算方式:
营业收入减除必要且合理的费用支出后,为双方共同的纯利润。甲方分配纯利润的____,乙方分配纯利润____。 年结算一次,首年结算期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。每一结算期的最末结算日之后的十天内,双方须将账目算清,___方给付___方应得利润。
四、甲、乙双方的权利和义务:
1、承包期间甲方若将所有权转移给第三方,应告知乙方所有权转移情况,所有权转移后,财产所有权取得方为本合同的当然甲方,享有甲方享有的权利,承担甲方承担的义务。
2、乙方若将经营权转包给第三方,须事先征求甲方的同意,然后与甲方办理终止合同手续,再由新的承包方与甲方签订协议。
3、甲方将现有的LED屏幕及其它相关设备,在承包期起算日前调试正常,交给乙方经营使用。
4、承包期内,甲方负责LED屏幕及相关设备的维护、修理, 并保证电力的正常供应和运行。维修、维护费用及电费暂由甲方支付,结算时并入费用支出,从营业收入中减除。
5、乙方负责所承接广告的制作,制作费用由乙方自行承担。
6、甲方有权每月发布总计____小时以内的免费广告或政府公益信息,广告或信息的制作费用由甲方自行承担。
6、乙方在经营期间,必须合法经营,否则责任自负,若由此造成的甲方资产或经济损失以及不良影响,乙方应负责赔偿。
四、其它
1、合同到期后,甲方若重新对外发包经营,在同等条件下,乙方有优先承包经营权。
2、合同期满后,甲方原有设备及设施归甲方所有,乙方后期添置的设备归乙方所有。
3、本合同未尽事宜,由双方另行商定,并签订补充协议。
4、本合同一式两份,经双方签字或盖章后生效。
甲方: 乙方:
负责人:负责人:
地址: 地址:
电话: 电话:
年 月 日年 月 日