0水量平衡测试技术服务合同
项 目 名 称 ：
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
填 写 说 明
一、本合同是由深圳市节约用水办公室印制的格式文本，作为深圳市水量平衡测试技术服务合同的统一格式文本使用。
二、本合同文本适用于深圳市水量平衡测试技术服务合同，签约方按照合同的性质并根据具体条款的提示内容签订合同。
三、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容的，可另行附页。
四、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，应在该条款填写的空白处划(/)表示。
五、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的授权委托书。
深圳市水量平衡测试
技术服务合同书
本合同签约各方就本合同中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。
第一条 签约方
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
第二条 签约时间和地点
本合同由上述签约方于 年 月 日在 签订。
第三条 项目名称及范围
第四条 服务内容
4.1 服务的要求和方式：
4.1.1 乙方测试前的准备工作：
按测试方案三级计量要求，核实需配备的计量仪表数量及表位。
对整个供水管网系统进行勘查，核实、建立完整准确的给、排水管网档案。
普查单位内主要耗水设备的运行状态及系统流程。
4.1.2 乙方的测试工作：
完成检漏工作，并达到测试要求。
完成单元平衡测试，并达到测试要求。
完成给、排水管网平面图。
完成计量水量网络图。
(5)完成测试数据的计算、汇总、分析。
水量平衡测试技术服务合同
本合同签约各方就本合同中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《_____》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。
第一条签约方
委托方（甲方）：___________
受托方（乙方）：___________
第二条签约时间和地点
第三条项目名称及范围
第四条服务内容
4.1服务的要求和方式：
4.1.1乙方测试前的准备工作：
（1）按测试方案_____计量要求，核实需配备的计量仪表数量及表位。
（2）对整个供水管网系统进行勘查，核实、建立完整准确的给、排水管网档案。
（3）普查单位内主要耗水设备的运行状态及系统流程。
4.1.2乙方的测试工作：
（1）完成检漏工作，并达到测试要求。
（2）完成单元平衡测试，并达到测试要求。
（3）完成给、排水管网平面图。
（4）完成计量水量网络图。
（5）完成测试数据的计算、汇总、分析。
（6）完成水量平衡测试报告书及存档软件资料。
4.2技术指标和参数（或考核指标）：乙方各项工作均符合《深圳市单位用户水量平衡测试验收办法》要求，测试报告验收合格。
4.3技术服务质量、期限保证：
4.3.1乙方制定切实可行的测试方案，并得到甲方的认可。
4.3.2乙方备齐水表、流量计、温度计、秒表等测量工具，甲方应按照测试方案要求安装、校验计量仪表等。
4.3.3乙方严格按照《深圳市单位用户水量平衡测试方法》要求，完成测试报告书及存档软件资料，保证测试工作按《深圳市单位用户水量平衡测试验收办法》中附表《单位用户水量平衡测试工作考核表》的要求通过验收。
第五条计划安排
5.1乙方提供测试的期限：
5.2乙方测试工作的进度：合同签订后，自甲方付款之日起，乙方在日内提出具备测试条件需完善的各项工作及方案，之后日内甲方按乙方所提方案完成有关工作，并及时通知乙方。乙方即时进行实际测试，在日内完成所有测试内容，并编写完成测试报告和软件资料，最后由甲方报送验收部门。
5.3测试期限的延长：在签订本合同时或在履行本合同期间，由于不可抗力或非乙方的原因导致测试进度停滞或者延误，甲、乙双方应进一步约定相应延长的测试期限。
不可抗力是指不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。不可抗力包括但不限于：
5.3.1雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；
5.3.2流行博瘟疫；
5.3.3战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，_____或_____行为；
5.3.4全国性、地区性、城市性或行业性_____；
5.3.5由于不能归因于乙方的原因引起的供水中断。
第六条工作条件和协助事项
6.1甲方为乙方提供如下条件：
6.1.1提供测试所需资料、数据等，包括：建筑物平面布置图、给水管网系统图、用水设备平面布置图及明细表、单位部门结构框图、近两年及本年度实用水量(产值、产量)报表；对工业企业单位用户还需提供生产工艺流程图、重点用水工序及测试期间产值、产量数据等。
6.1.2提供场地、设施和测试条件等，包括：根据测试要求完善_____计量和管网局部改造工程，并提供必要的人员配合及测试人员便利的工作条件。
6.1.3其他协助事项：_________________________
第七条保密要求
7.1保密范围：_________________________________________
7.2保密期限：_________________________________________
第八条验收标准和方法
8.1验收时间和地点：由市节约用水办公室或区水务主管部门确定验收的时间和地点为准。
8.2验收方法：由市节约用水办公室或区水务主管部门（或其委托单位）组织，根据《深圳市单位用户水量平衡测试验收办法》的有关内容和要求进行验收。
第九条测试技术服务费及支付方式
9.1经双方协商确定，该项目技术服务费总额为:__________________（大写）。
9.2该项目技术服务费，按以下________方式支付：
9.2.1一次总付，支付时间和方式：_____________________
9.2.2分期支付，支付时间和方式：_______________________
自合同签订之日起____日内甲方应支付乙方技术服务费总额的_____％；即_______（大写）。验收通过后，_____日内，甲方向乙方付清其余_____％的费用，即_____________（大写）。
9.2.3其他方式约定如下：________________________________
第十条违约责任
10.1甲方的违约责任：__________________________________
10.1.1甲方未按照合同约定提供与测试有关的技术资料、数据和未按测试要求完善_____计量和管网局部改造工程等，影响测试工作质量的，应当如数支付测试技术服务费。
10.1.2逾期两个月不提供约定的技术资料、数据，或者未按要求完善_____计量和管网局部改造工程的，造成乙方测试工作停滞、延误或不能履行的，甲方应对由此造成的损失承担责任，并支付测试技术服务费总额_____％的违约金。
10.1.3甲方迟延支付测试技术服务费，应当支付测试技术服务费总额_____％的违约金。
10.2乙方的违约责任：
10.2.1擅自不履行合同，应当免收报酬并支付测试技术服务费总额______％的违约金。
10.2.2违反合同约定，擅自将有关技术资料、数据等提供给第三方（市、区水务主管部门及验收委托机构除外），应支付测试技术服务费总额_____％的违约金。
10.3由于不可抗力，造成乙方的测试工作停滞、延误或不能履行的，甲、乙双方并不因此承担违约责任。
第十一条争议解决方式
11.1签约各方因履行合同发生争议，应协商解决。
11.2协商解决不成，签约方同意采用以下第_____种方式解决纠纷：
①申请由深圳_____委员会_____；
②向人民法院起诉。
第十二条其他事项
12.1本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议。
12.2本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，具有同等效力。其中甲方、乙方、市节约用水办公室和验收部门各一份。
甲方：__________________（盖章）乙方：________________（盖章）
法定代表人(或委托代理人)：_____法定代表人(委托代理人)：______
住所地：_______________________住所地：______________________
编码：_____________________编码：____________________
电话：_____________________电话：____________________
传真：_____________________传真：____________________
电子邮箱：_____________________电子邮箱：____________________
开户单位：_____________________开户单位：____________________
开户银行：_____________________开户银行：____________________
帐号：_____________________帐号：____________________
填写说明
一、本合同是由深圳市约用水办公室印制的格式文本，作为深圳市水量平衡测试技术服务合同的统一格式文本使用。
二、本合同文本适用于深圳市水量平衡测试技术服务合同，签约方按照合同的性质并根据具体条款的提示内容签订合同。
三、对于合同有关条款，签约方需约定更多内容的，可另行附页。
四、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，应在该条款填写的空白处划（/）表示。
五、委托代理人签订本合同时，应当出具有效的授权委托书。
水量平衡测试技术服务合同
合同编号：__________ 委托人：______________(以下简称“甲方”) 受托人：______________(以下简称“乙方”) 甲方委托乙方________就__________相关数据库进行专项运行维护服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。
1.合同标的和合同价格 服务项目 收费金额 备注 数据库运行维护 合同总金额(大写)：人民币 (： )
2.服务方式：帮助中心支持、现场维护、培训、________等________种方式。 现场服务电话：___________________。 8小时外应用系统应急服务热线：__________。
3.具体服务内容序号 服务内容 分项列表 1数据库运行维护 业务数据库、数据中心的日常维护。 内、外网的各类数据库的日常维护。 内、外网的各类数据库与非乙方开发软件系统的数据接口的维护服务工作。 内、外网的各类数据库与外单位的数据交换工作。 相关数据库维护
4.付款方式与条件 甲方向乙方支付服务费及支付方式
4.1 服务费总额为：__________;
4.2 服务费由甲方分期支付乙方，具体支付方式和时间如下：
(1)________年____月____日前，支付合同总金额的________%，即________元;
(2)________年____月____日前，支付合同总金额的________%，即________元;
(3)________年____月____日前，支付__________。
5.质量保证 乙方负责对数据库进行专项运行维护服务，具体服务实施前，乙方应提交详细的项目工作计划表、项目工作进度表报甲方确认。乙方提供全天候维护服务，在接到甲方维护服务通知后，必须在 小时内派专业技术人员提供咨询、现场维护等服务。乙方要及时填写维护报告(包括维护原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案。服务期内乙方有责任每周不少于一次对数据库运行作检查维护。
6.知识产权 在数据库维护期间，因乙方提供的维护服务导致甲方受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭致损失的，乙方应全额赔偿。
7.违约责任
7.1 除不可抗力因素外，由于乙方自身原因未在工作计划或工作进度规定期限内完成服务，乙方应承担服务费总额____%日违约金。
7.2 由于甲方无正当理由不能按约付款，延期超过____日后，乙方有权要求甲方支付每天____%日的`滞纳金。
8.合同的解除 因乙方未能按时完成合同要求(不可抗力除外)，在甲方发出催办通知书之日起____日内，乙方仍未能完成的，甲方有权解除合同，由此产生的一切损失由乙方自行承担。
9.其他约定
9.1 本服务合同未尽事宜的处理，由双方协商，并以补充协议或会议记录经双方签字确认同意后，方能生效。双方在更换全权代表时，须在______________在____个工作日内以正式书面形式通知对方。
9.2 在执行服务合同过程中发生任何纠纷均需通过双方协商解决。协商不成的，按下述第____种方式解决
(1)提交__________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院提起诉讼。
9.3 在仲裁或诉讼期间双方应继续履行服务中不属于纠纷范围的义务。
10.协议生效
10.1 本合同由双方代表于________年____月____日签字生效。
10.2 本合同用中文制成一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。
10.3 本合同的所有附件及工作过程中形成的文件、会议纪要等均为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。如合同附件中的条款与协议条款的相关内容相冲突时，以本协议条款为准。
10.4 所有关于本合同条款的修改、补充、变更，需经双方协商并制作书面补充协议，双方签字盖章后方能生效，补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有与本合同相同的法律效力。 附表1：项目进度计划表 附表2：项目工作计划表 甲方：______________ 乙方：______________单位地址：__________ 单位地址：__________法定代表人：________ 法定代表人：________委托代理人：________ 委托代理人：________电话：______________ 电话：______________开户银行：__________ 开户银行：__________账号：______________ 账号
水量平衡测试技术服务合同
合同编号：_________
项目名称：_________
委托方(甲方)：_________
住所地：_________
法定代表人：_________
项目联系人：_________
联系方式：_________
通讯地址：_________
电话：_________
传真：_________
电子信箱：_________
受托方(乙方)：_________
住所地：_________
法定代表人：_________
项目联系人：_________
联系方式：_________
通讯地址：_________
电话：_________
传真：_________
电子信箱：_________
有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
本合同甲方委托乙方就_________项目进行_________的专利技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1.技术服务的目标：_________。
2.技术服务的内容：_________。
3.技术服务的方式：_________。
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点：_________;
2.技术服务期限：_________;
3.技术服务进度：_________。
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供以下列工作条件和协作事项：
1.提供技术资料：
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________。
2.提供工作条件：
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________。
3.其它：_________
4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：_________
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1.技术服务费总额为：_________;
2.技术服务费由甲方_________(一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________。
乙方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：_________
地址：_________
账号：_________
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_________。
2.涉密人员范围：_________。
3.保密期限：_________。
4.泄密责任：_________。
乙方：
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_________。
2.涉密人员范围：_________。
3.保密期限：_________。
4.泄密责任：_________。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在_________日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意：
1._________;
2._________;
3._________;
4._________。
第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1.乙方完成技术服务工作的形式：_________。
2.技术服务工作成果的验收标准：_________。
3.技术服务工作成果的验收方法：_________。
4.验收的时间和地点：_________。
第八条 双方确定：
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归_________(甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归_________(乙、双)方所有。
第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1._________方违反本合同第_________条约定，应当_________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2._________方违反本合同第_________条约定，应当_________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3._________方违反本合同第_________条约定，应当_________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
4._________方违反本合同第_________条约定，应当_________(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_________为甲方项目联系人，乙方指定_________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1._________;
2._________;
3._________。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1.发生不可抗力;
2._________;
3._________。
第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第_________种方式处理;
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十三条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
1._________;
2._________;
3._________;
4._________;
5._________。
第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以_________方式确认后，为本合同的组成部分：
1.技术背景资料：_________;
2.可行性论证报告：_________;
3.技术评价报告：_________;
4.技术标准和规范：_________;
5.原始设计和工艺文件：_________;
6.其他：_________。
第十五条 双方约定本合同其他相关事项为：_________。
第十六条 本合同一式_________份，具有同等法律效力。
第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水量平衡测试技术服务合同
委托方(以下称甲方)：______
法定代表人或负责人：______
服务方(以下称乙方)：______
法定代表人或负责人：______
经双方协商一致，订立本合同。
第一条 项目名称：______
(注：本参考格式可以应用于产品设计、工艺编制、测试分析、计算机程序编制、工程计算等辅助性技术服务活动)。
第二条 甲方的主要义务
1.在合同生效后 ________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：
2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后 天内、及时做出答复;
3.按约向乙方支付报酬 元，支付方式如下：
合同生效后 ________日内向乙方支付报酬总额的 %;
合同履行完成后(验收合格之日起) ________日内向乙方支付全部报酬余额。(注：双方可约定由乙方实报实销或包干使用等方式)
乙方开户银行帐户为 。
4.协助乙方完成下列配合事项：______ 。
第三条 乙方的主要义务
1.在 ________年 ________月 ________日前完成技术服务工作;
2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作 。
3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后 天内通知委托方改进或者更换;
4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。
第四条 保密条款
甲乙双方应对各自提供的下列技术资料、数据承担保密义务：______ 。
保密期限为：______ 。
第五条 技术成果收益归属
在履行本合同中，甲方利用乙方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。(注：当事人还可以有其他不同的约定)
第六条 甲方的违约责任
1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额 %的违约金。
2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额 %的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额 %的违约金。
3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额 %的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。
第七条 乙方的违约责任
1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额 %的违约金。
2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额 的违约金。
3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失;
4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬;
5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。
6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额 %的违约金。
7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。
(注：技术服务合同的标的短期难以发现缺陷的，当事人可以在合同中约定保证期，在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。
但因委托方使用。保管不当引起的问题除外。)
第八条 验收标准和方法
1.验收标准：本合同约定的各项技术指标;
2.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告;
3.验收费用由 方负担。
第九条 有关名词和术语的解释：______ 。
第十条 合同争议的解决方法：______ 。
本合同自双方当事人签字盖章后生效。
委托方负责人(或授权代表)
签名：______ (盖章)
签字时间：______
签字地点：______
开户银行：______
帐号：______
委托方担保人(名称)：______
地址：______
负责人(或授权代表)
签名：______ (盖章)
签字时间：______
签字地点：______
开户银行：______
帐号：______
服务方负责人(或授权代表)
签名：______ (盖章)
签字时间：______
签字地点：______
开户银行：______
帐号：______
委托方担保人(名称)：______
地址：______
负责人(或授权代表)
签名：______ (盖章)
签字时间：______
签字地点：______
开户银行：______
帐号：______
水量平衡测试技术服务合同
甲方：_________
乙方：_________
甲方因业务发展需要，就信息查询服务事宜，经与乙方友好协商，双方达成如下协议：
一、甲方因本单位业务发展需要，向乙方申请信息查询服务。经双方友好协商，甲方自愿向乙方支付信息查询技术服务费共计人民币_________（大写）元。
二、乙方根据甲方的要求，在法律允许的范围内为甲方查询所需信息，并在约定的时间内将查询结果以文本形式送达甲方。
三、甲方对于获得的信息负有保密的义务，未经乙方同意，不得将信息提供给第三方，如因此造成不良影响或法律后果，由甲方承担全部责任。
四、甲方在使用信息时，不得妨害国家安全，不得侵犯国家，集体或他人的合法权益。
五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方盖公章后生效，复印，传真件有效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水量平衡测试技术服务合同
甲方(委托方)：________________ 乙方(服务方)：________________
甲方电话：_____________________ 乙方电话：_____________________
甲方地址：_____________________ 乙方地址：_____________________
鉴于公安部《关于加强旅馆业治安管理工作的通知》中有关旅馆业治安管理和公安部关于贯彻执行《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》的要求;乙方拥有旅馆业治安管理信息系统软件及相应的硬件支持系统及服务;甲方对旅馆业治安管理信息采集及管理的需要。
经协议双方一致同意签订合同。
第一条定义
1、旅业系统或系统指_________市旅馆业治安管理信息系统，包括后台系统和前台系统。
2、后台系统指安装在市局中心系统内的旅馆业治安管理信息管理系统公安局后台部分。
3、前台系统指旅馆业治安管理信息管理系统旅店前台部分。
4、软件指_________(企业定义)。
5、软件技术资料包括但不限于：a.源程序;b.不少于2份载有源程序和目标程序的磁盘;c.系统说明书、技术报告(含功能、编制依据、计算方法、教学模型、框图等);d.用户手册、使用说明;e.测试报告。
6、系统联调指_________(企业定义)。
7、合同中所指_________市是中华人民共和国_________省_________市。
8、市局指中华人民共和国_________省_________局。
9、市局中心系统指_________。
第二条服务地点
1、包含_________市行政区域内的所有宾馆、饭店、旅馆和招待所等旅业单位。
2、包含_________市公安局的有关单位。
第三条服务内容
1、建立旅业系统公安后台系统。
2、在_________市范围内的各旅馆业单位建立前台系统，并联入市局网络中心，实现住宿登记信息的定时、实时传输。
3、对旅店数据录入人员和参与系统运行管理的公安干警的技术培训。
4、对系统进行日常运行维护。
第四条费用收取
1、前台系统费用
(1)前台系统经费由各旅业单位自筹，甲方代乙方收取款项后统一存入乙方开设的专门账户。
(2)乙方的收费标准
a、考虑_________市的实际情况，为扩大系统的推广应用，每套全部费用最高限价_________元人民币。
b、每套总价为_________元人民币，包括：硬件设备费;系统软件费;安装调试费等。
c、每一旅业单位录入人员的操作培训费为最高每人不超过_________元人民币。
d、每一旅业单位应支付的维修服务费由乙方与旅业单位商定，但应不低于_________元人民币每月，该维修服务费由甲方代乙方按年 一次性收取。
(3)甲方代乙方收取的款项，应存入乙方下列专项账户：_________。
2、后台费用
(1)乙方自行支付市局中心系统设备的费用。
(2)甲方下属各分局和派出所所需设备的费用由甲方支付。
第五条甲方的权利和义务
1、免费使用由乙方负责建设和投资之后台系统及设备。
2、监督乙方与旅业单位签署之合同及其履约情况。
3、提出系统需求。
4、提供本条下述乙方所需的有关资料：甲方现有技术力量和市局中心系统设备配置情况及甲方辖区内使用前台系统的数量、安装计划、步骤、安装时间、旅业单位的详细资料(包括名称、地址、电话、联系人、所辖派出所)。
5、代乙方收取前述所及之前台系统经费及维修服务费，并存入乙方开设之专门账户。
6、指派专人协助乙方开展工作，为乙方提供必要的保障条件。
7、组织干警进行系统应用的技术培训，协助乙方组织旅业单位录入操作人员培训。
8、组织系统联调的后台系统部分。
9、负责系统验收。
第六条乙方的权利和义务
1、按照甲方要求建设旅业系统。
2、提供已通过公安部检测的全套旅馆业治安管理信息系统前、后台软件。
3、保证合同中所列设备的质量符合旅业使用要求。
4、按照本协议所述之标准与各旅业单位签订《旅馆业治安管理信息系统技术服务合同》。
5、按照系统的建设进度要求，按时完成前台系统的安装、调试。
6、投入本协议所提及之系统所需的设备资金。
7、先安装部分后台系统设备以保障系统的正常开通。
8、有权根据系统应用的发展，逐步添置后台系统设备，但不得影响系统的开通、使用。
9、完成后台系统软件的安装，并配合甲方进行系统联调。
10、组织并实施前台系统录入操作人员的操作培训。
11、提供售后服务。
12、按照本协议有关约定收取前台系统维护费及培训费。
13、组建能保证系统正常运行的培训维护机构，并负责前后台系统的长期维护及后台系统工作人员的技术培训。
14、系统安装完毕并投入正常运行后，向甲方提供相关的软件技术资料。
第七条系统的建设实施进度
在明确规定的日期，开始前后台系统的实施与建设，具体实施计划由双方另行协商规定。
第八条软件技术标准
软件应按照公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》(公通字[1999]100号)文件要求，通过公安部指定检测机构的检测，其功能应符合公安部《旅馆业治安管理信息系统标准的通知》要求的功能。
第九条验收标准和方式
1、在后台系统安装调试结束、前台系统安装10家、乙方跟踪运行10日后，甲方应派员对系统进行验收。
2、验收标准
按本产品的企业标准和软件功能规定进行验收。
3、验收方式
(1)采取随机选点(一般选8-10个具有代表性的旅业单位)的方法，在甲方所在地验收。
(2)对分期实施的地区，只对首批安装的系统进行验收。
对首批验收合格后新增的用户，不再进行验收工作，即视为验收合格。
4、验收合格后7日内，甲方应签发验收合格证给乙方。
如验收不合格，双方应委派代表共同检查造成不合格的原因，提出处理意见，并在规定时间内(该时间视具体情形由双方另行商定)由责任方自行解决。
第十条售后服务
第十一条保密条款
1、协议双方保证，基于本协议从另一方获得标有秘密或专有标记的信息或在合作过程中从另一方获取的知识，这些知识包括技术、商业或者管理等方面，应当对之保密。
在本协议有效期内或本协议履行完毕之后，任何一方不得利用这些知识或信息，不得向他人披露。
2、对能以文件证明属下列信息的，不承担保密责任：
a、从第三方合法得到的信息;
b、在执行本协议时已公开的信息或在不违背本协议规定下公开的信息;
c、受让方自行获取或开发的，且没有利用出让方的保密信息;
d、经同意可以向第三方披露的信息。
3、双方同意，其所属员工和其他相关当事人应当承担相应的保密责任。
4、双方同意，在本协议终止后，自最后一次信息披露之日起五年以内，上述的保密义务依然有效。
5、双方应当视彼此之间的商业关系为机密，未经另一方书面同意，一方不得将这种商业关系披露给第三方。
6、法律、司法判决规定的必须披露的信息，不受本协议第十一条的限制。
第十二条不可抗力
就不能或延迟履行本协议之下的义务(支付款项除外)，各方对本协议约定的责任或作出的承诺因下列原因而免除：战争、内战、罢工、停工、禁运、联合抵制、军事或颠覆政权、革命、外地入侵、暴乱、国民骚乱、暴徒的暴力或破坏等行为，且双方在此同意本协议中约定的日期或期限进行延长。
不可抗力亦包括超出要求以不可抗力免责一方之合理控制的事件。
不可抗力的情形应当是不能预见的，或能预见但经合理的努力后仍不得避免。
不可抗力必须是发生在协议签订之后，并阻碍了主张不可抗力一方履行本协议约定的义务。
第十三条期限或终止
1、本协议经双方签字后生效。
其终止期限为旅业系统建设完毕之时。除第十三条第二项所做规定外，第十条定义的售后服务，第十一条定义的保密责任，将在本协议终止后仍然有效。
2、基于重要的原因，任何一方均有权终止本协议。
该重要原因为一方违反本协议约定的实质义务，且在考虑了各种特别情形及双方利益的情况下，其违约程度已使守约方不能指望违约方正常终止履行本协议。
3、终止本协议的通知应以挂号邮件送达。
如果此通知及时邮寄，则推定为及时送达。
第十四条其他事项
1、对本协议的任何修改补充及工作程序之改变，当由双方以书面形式共同制定。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、如果本协议之任何条款的一部分为无效或失去效力或不得履行，则其从本协议中排除。
本协议继续有效并在法律的最大范围内得以执行。
3、未经甲方书面同意，乙方不得将本协议下的权利及义务整体或部分让与给第三人。
4、本协议并不形成双方之间的合伙、代理或合资关系。
5、对他方违约或其过错责任追究权利的放弃并不能被认作是放弃对其后续违约行为责任追究权利的放弃，一方延迟行使权利亦不得被视为放弃其权利。
6、本协议包括下列内容构成双方之间的整体协议，并取代所有以前口头或书面的协议以及以前有关本项目的所有备案通讯资料。
7、本协议中的条款标题及目录，只为引用上的方便，并不影响条款的解释或组成。
8、本协议如有相关明确内容作为补充，后者是本协议的组成部分。
甲方(盖章)：__________ 乙方(盖章)：__________
代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水量平衡测试技术服务合同
国际技术服务合同在___注册成立的___公司(以下简称甲方)和中国___公司(以下简称)、于___年___月___日签订本技术服务合同：
第一条
1.应甲方邀请，乙方同意派遣___名工程师组成的中国技术服务组。
于___年___月___日赴___(甲方国名)的___(市)(或某工地);2.在___(甲方国名)，受甲方邀请的乙方中国技术服务人员应有准备，并且愿意同___甲方的___公司共同工作。
第二条乙方人员在___(甲方国名)期间，应服从甲方国家的法律，受甲方的管理规章制度约束。
第三条
1.(1)甲方负责向乙方人员支付乙方提出的每个每月___(币别)的免税技术服务费。
(2)上述免税技术服务费的___%应以美元(或英镑)支付。
(3)本条(1)款提及的技术服务费自乙方人员到达___(甲方国名)之日起开始计算。
2.(1)在甲方服务期间，乙主人员在工作或业余的全部时间内，应保证行为端正。
(2)甲方对乙方人员在甲方服务期间的犯罪行为不承担责任。
第四条甲方负担乙方人员往返中国和___(甲方国名)的国际旅费和第人不超过20公斤的超重行李费，并负责安排机票。
第五条
1.第三条1(1)款中所提的技术服务费的___%应以___币(即甲方的国币)支付给在___的中国技术服务组，其余___%应由甲方按银行当日公布的况率折成美元(或英镑)。
2.所折成的美元(或英镑)应电汇___(如伦敦)中国银行转汇北京(或其它中国城市)中国银行营业部___公司(即乙方公司)___号帐户。
3.甲方应以书面形式将汇款情况通知中国驻甲方国大使馆经参处。
第六条甲、忆双方执行合同期间，甲方同意：
1.为乙方技术服务组人员免费提供设备齐全的住宿;
2.为乙方技术服务组人员免费提供交通工具;3.免费提供乙方必要的充分的劳保用品;
4.为乙方技术人员免费提供人寿保险;
5.为乙技术服务人员免费提供足够的办公设施和用品;
6.在指定的医院或诊所为技术服务组人员提供免费医疗，但不包括镶牙、配镜和性病的治疗。
7.乙方技术服务组人员因公出差，应按照甲方人员待遇，发给出差补助费，以___币(甲方国币)支付给乙方技术服务。
第七条合同期间，乙方技术人员享受中___(甲方国名)两国的全部公共假日。
第八条
1.乙方人员第年享受三十天的休假，工资照发(从开始工作之日起算起工作十一个月，第十二个月为休假)。
休假期间工资应全部以美无(或英镑)支付。
2.乙方技术人员每年应得___元(甲方国币)的奖金，奖金的___%以美元(或英镑)支付。
3.在甲方服务期间，甲方为乙方技术人员回国休假提供往返经济舱机票。
第十条在合同期间内，乙技术人员由于家庭不幸和/或其它原因，可请紧急事假十天。
1.准予乙方人员事假时，甲方不负责：
(1)乙方事假人员旅费;
(2)本合同第三条1(1)款中所规定的技术服务费;
(3)因乙方人员事假期满后不能返回___(甲方国名)而换人时所需费用。
3.(1)在合同期间内，由于甲方或所在国原因，致使乙方人员不能工作时，甲方同意：向乙技术人员支付双方同意的技术服务费(见第三条1(1)款);(2)因甲方原因终止合同、甲方违反合同或阻挠合同履行时，甲方同意：a、按合同规定费用，向乙方人员支付三个月的技术服务费(见第三条1(1)款)：b、执行本合同第四条的规定。
第十一条
1.乙方技术人员因身体不好或工伤，在两个月内不能痊俞时，乙方同意：
(1)从中国另行派人替换上述人员;
(2)承担替换人员从中国到___(甲方国名)的旅费。
(3)甲方同意承担因病或工伤返回中国人员因工伤致残或死亡，甲方同意：
2、在合同期间内，技术服务组人员工伤致残或死亡，甲方同意：
(1)处理事故，工伤或死亡的一切善后事宜;
(2)负担所产生的费用;
(3)按___(甲方国名)现行的工人补偿法向死者伤残者支付抚恤金和/或补偿费。
第十二条本合同未尺事宜，由双方通过友好协商解决。
双方对本合同的解释如有不同意见，发生分歧和争执，或由本合同产后或与本合同有关的其它事项，应根据___(甲方国名)的现行法律，提交双方均能接受的唯一仲裁解决。
第十三条本合同的执行从___年___月___日开始，有效期限共___年，此为经一阶段___年合同期满后，双方应进一步商定延续合同期限和与之有关的条件。
第十四条本合同共两份，分别用中、___文写成，双方各执一份。
两种文本具有同等效力，并对双方均有约束力。
甲乙双方于上述日期签字盖章为证。
甲方签字人：______甲方公司名称：______见证人姓名：______地址：______职务：______签名：______乙方签字人：______乙方公司名称：______见证人姓名：______地址：______职务：______
签名：______
水量平衡测试技术服务合同
甲方:________________________________
乙方:____省电子商务证书认证中心有限责任公司
一、服务内容:
1、 乙方作为权威的、公正的第三方机构，为甲方所发放的电子证书主要是用于在网上作业中的
身份识别和信息加密。乙方所发放的证书只能用于在网络(eeaeEae)上标识用户身份，各应用系统可以根据该功能对其进行定义。
2、 乙方受理甲方电子证书的申请，为甲方签发、更新、废除、冻结、解冻、恢复或重发电子证书等服务。
3、 乙方委托证书受理点进行甲方的信息录入、身份审核和证书制作工作。甲方在申请电子证书
时应遵守各证书受理点的规程和办理手续。
二、服务方式:
甲方在使用证书时如遇到问题，可以随时向乙方或昆山技术服务中心进行咨询和要求解答。
服务时间:周一至周五8:00-17:00
服务热线:
昆山服务热线:
三、电子证书收费标准:
收费标准(请在框中打勾):
1、□:70元年, 另外 50 元硬件费,共计:120元，续费:70元年
服务项目:
1)、本地窗口服务(江苏CA在____市行政服务中心设立CA服务窗口为CA证书用户提供证书解锁、新办、注销、更改信息、咨询等服务)
2)、5215;8小时电话服务(提供每周5个工作日不含周
六、周日a;每天8小时电话服务
3)、根据使用说明自行安装
2、□:650元年,包括硬件费，续费:600元年
服务项目:
1)、本地窗口服务(江苏CA在____市行政服务中心设立CA服务窗口为CA证书用户提供证书解锁、新办、注销、更改信息、咨询等服务)
2)、 免介质费
3)、 培训服务(为办理江苏CA证书用户提供培训服务)
4)、 首次使用上门安装，保证一台电脑可以正常使用
5)、 7215;24小时电话服务(提供每周每天24小时电话服务)
6)、 7215;24小时上门服务，当电话无法解决时，可以提供____区上门服务(乡镇单程超过20公里，需支付50元车费)。
7)、 只要公告结束前1小时提交问题，保证在公告结束前完成投标，否则退当年服务费
四、违约责任:
1、乙方不得无故结束对甲方的服务。甲方有权向乙方或电子证书的业务应用部门投诉乙方的服务质量，乙方对投诉的问题经查实确认后及时将处理结果通知甲方。
2、甲方的名称、地址、电话、税务登记号等客户信息发生变更等情况，应及时通知乙方。凡因甲方提供客户资料不详，不准确或有变化却没有及时通知乙方，所产生的后果由甲方自行承担。
3、 由于以下情况造成电子证书无法正常使用，乙方只负责恢复电子证书的正常使用，不承担由此造成的损失:
1) 甲方操作人员误操作;
2) 甲方硬件及软件环境不能达到电子证书的使用要求;
3) 计算机感染病毒;
4) 不可抗力(如突然停电、自然灾害、硬件损坏等原因)。
4、 乙方不负责解决因网络运营商和业务应用系统终端服务器原因造成的使用问题。
5、甲方必须妥善保管乙方所签发的电子证书和密码，不得泄漏或交付他人。如因故意、过失导致他人知道或被盗用、冒用、伪造或者篡改的，甲方自行承担一切责任。
6、 证书存储介质如果因甲方的保管或使用不当而导致遗失、损坏等，则甲方必须重新申领并交缴纳介质费用。
7、 乙方对以下情况之一，有权主动废除所签发的证书:
新的密钥对替代旧的密钥对;
申请初始注册时，提供不真实材料;
没有按规定缴纳证书费用，或者其它相关费用;
违反国家法律或者其它规章制度，不应签发电子证书的;
有盗用、冒用、伪造或者篡改他人证书的;
证书持有者不履行或已经不能履行安全电子业务应承担责任和义务的;
其他情况。这些情况可以是因为法律或政策的要求乙方采取的临时作废措施。
8、 乙方承诺在现有的技术下，由乙方签发的电子证书不会被伪造、篡改。如果发生甲方电子证书被篡改、伪造，一经确认，乙方承担相应的赔偿责任。
五、双方约定事项:
1、 本协议自甲、乙双方签字之日成立，自甲方一次性支付完首年度费用之日起，乙方即开始提
供服务。甲方应每年按时向乙方支付当年的服务费用，否则乙方将停止对甲方提供服务，由此产生的后果由甲方自行承担。
2、 本协议涉及的服务项目不发生变动时，只需续缴服务费，不用重新签订，服务有效期以证书为准。
3、 当甲方停止服务需求时应与乙方办理书面手续，否则乙方将依照原协议执行。
4、 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商补充，经双方签字确认为本协议组成部分。
5、 在本协议执行过程中发生争议，甲、乙双方友好协商解决。当事人不愿协商、调解解决或协商、调解解决不成的，双方商定提请乙方所在地司法机关裁决。
六、本协议自甲乙双方法定代表人(或授权人)签字(或盖章)并加盖公章之日起生效。
甲方(盖章):
法定(授权)代表人(签字):
乙方(盖章):
法定(授权)代表人(签字
水量平衡测试技术服务合同
甲方：______________
乙方：______________
甲方因生产需求，需要乙方提供技术支持，为明确双方权利义务，特约定如下，以资共同遵守：
一、服务内容、要求和方式
1、服务内容和要求：
1.1乙方为甲方提供的金属材料力学性能试样进行力学性能分析并出具报告。
1.2乙方为甲方提供的金属材料化学性能试样进行化学元素分析并出具报告。
1.3乙方为甲方所使用的量具进行周期性检定及校准。
2、服务方式：
2.1服务采用按次服务方式，并按实际服务次数计费，服务地点在乙方公司。
二、协议期限
本协议约定的服务期限自______________年______________月______________日至______________年______________月______________日，期限届满前双方协商是否续签，未续签的，期满自动终止。
三、服务费用
1、服务费按照实际服务次数计费，具体服务次数以甲方要求和乙方实际提供服务为准。
2、服务费每月结算一次，在次月10日前支付上月服务费用，以现金方式支付。
四、双方权利和义务
1、甲方有权按照约定要求乙方完成服务任务，并按时支付服务费用。
2、当甲方有需要时，乙方有义务为甲方提供人员与设备资质证明
五、违约责任
1、甲方未按时支付服务费用的，应按照未付部分银行同期贷款利息支付违约金。
2、乙方未按照甲方要求按时按质完成服务内容的，甲方有权不支付服务费用。
六、合同终止或解除
1、甲方因业务变化，无需乙方继续提供服务的，需提前一周通知乙方解除合同。
2、乙方违反本协议任何约定的，甲方可以随时解除本协议。
七、争议解决
本合同履行期间产生的争议，双方友好协商解决。
八、其他约定
本协议一式二份，双方各执一份，签字盖章之日起生效。
甲方：______________(章)乙方：______________(章)
签订时间：______________
水量平衡测试技术服务合同
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ;
2、工程地点： ;
3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);
4、承包方式：_ .
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)
二、合同工期及工期延误
1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_ _的违约金，算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;
d设计变更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ .
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;
3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：___年___月___日
合同订立地点：____________________
本合同共_ 页
发包人：_________ 承包人：
住所：__________ 住所：
法定代表人：_______ 法定代表人：
电话：__________ 电话：
传真：__________ 传真：
开户银行：________ 开户银行：
账 号：_________ 账 号：
邮政编码：________ 邮政编码：
水量平衡测试技术服务合同
委托单位(甲方)：上海海洋大学
受托单位(乙方)：
合同签订地点：
合同签订日期：年月日
协议签写说明
1、 本协议用于双方建立委托检测关系使用，双方应在协商一致平等自愿的基础上认真进行签写。
2、 签写时协议首部的甲乙双方的基本信息(包括公司名称、地址、电话、邮编)必须核实无误后认真填写，甲乙双方单位名称须与合同章一致。
3、 第一条合作项目中应填写准确的样品名称及检测项目，如属多个样品或检测项目可以附件的形式附后。
4、 结尾甲乙双方应分别加盖合同章，签约代表签字并填写签定日期。如有附件应附后与协议同时签定。
5、 双方应认真填写信息栏中的相应信息并加盖合同章，签定协议时并应加盖骑缝章。
6、 协议签定后应及时送交公司存档部门存档。
委托单位(甲方)：
地址：
电话：
受托单位(已方)：
地址：
电话：
本合同甲方因项目 (项目名称、财务编号、项目负责人) 需要，委托乙方进行______________的专项测试服务，并支付相应的测试服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》
规定达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行测试服务的内容如下
1、 测试服务的内容：
2、 测试服务的方式：
第二条 乙方应按下列要求完成测试服务工作
1、 测试服务地点：
2、 测试服务期限：
乙方负责甲方样品的样品前处理、要求的测试项目及相关检测报告。
第三条 为保证乙方有效进行测试服务工作，甲方应当向乙方提供下列技术资料和样品：
1、 提供技术资料：
2、 提供样品要求：
第四条 甲方向乙方支付测试服务报酬及支付的方式为
1、收费标准：
总金额：
2、甲方在收到乙方收费通知单后工作日内一次性支付乙方全部测试服务费。乙方收到全部测试服务费后发送电子版报告，并开具正式发票。
3、乙方开户银行账号信息
开户银行：
账户户名：
账号：
第五条 工作条件和要求
1、 乙方必须对样品的一切检测数据和检验技术要求保密，未经甲方书面同意不得泄露给任何第三方，也不得将与样品有关的技术资料进行任何经营及开发活动。
2、 甲方应按照乙方要求提交与检验有关方面的材料及必要的检测依据或文本。同时，甲方在送样时应当填写委托检测协议书给乙方，委托检测协议书构成本协议附件，传真件、复印件有效。
3、 乙方应按照专业操守尽其所能，按甲方的要求完成分析测试任务并且出具检测报告给甲方。
4、 甲方对提供样品资料的真实性和样品的代表性负责，甲方对检验结果若有异议，可于收到《检测报告》之日内向乙方提出复检，复检费用另行结算。
5、 乙方应向甲方提供测试资质证明。
第六条 甲方陈述
1、 甲方知晓乙方与其雇员已经签订《知识产权和商业秘密保护协议》，因此决不直接或间接引诱、帮助或促使乙方的雇员违反上述协议，否则甲方与乙方的雇员共同向乙方承担连带责任，并接受《知识产权和商业保护协议》中关于争议管辖权的约定。
2、 在本协议有效期内和协议终止后的一年内，甲方不得直接或间接聘用乙方雇员、或介绍乙方雇员到第三方任职、或诱使乙方雇员直接或间接投资、经营与乙方经营范围相同或近似的业务，否则，甲方所得全部收益应当归乙方所有，同时乙方有权要求甲方支付不低于拾万元的违约金。
第七条 违约责任
乙方只对甲方送检的样品自身的检测结果负责，对由于样品的检测结果与样品所代表的同种产品物质真实情况误差，所引发的一切法律后果由甲方自行承担;除因乙方过错导致样品的检测结果与样品的真实情况超过正常误差范围，乙方承担此样品检测项目的检测费用外，乙方对其它任何原因导致的检查结果误差及检测结果的使用不承担任何法律责任。
第八条 双方确定
在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的测试服务工作成果完成的新的技术成果，归___________所有。
第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定____________为甲方项目联系人，乙方指定______________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任
1、
2、
第十条 管辖法律及仲裁：
本协议适用中华人民共和国法律和法规。与国家法律相抵触时，可依法经双方协商一致后变更本协议。
在履行本协议的过程中，双方当事人因本协议或就本协议，或其附件而发生任何争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决。如协商未果，应向中国国际经济贸易仲裁委员会(“仲裁委”)提出申请请求根据冲裁委的仲裁规则进行仲裁。
第十一条 协议生效、变更：
本协议自双方正式签订时生效，有效期一年。有效期内双方不得单方面改变或终止合同的执行。
任何一方对于由以下不可控的原因造成的延迟交付或履行不能均不负有法律责任，双方应共同协商变更或者解除本协议：
(1) 战争或军事行为;
(2) 自然灾害，包括但不限于洪水、旱灾、台风、地震、火灾等;
(3) 集体罢工或暴乱;
(4) 国际仲裁;
第十二条 协议的终止：
本协议于期满或经双方协商一致解除后终止。本协议的终止将不影响双方之间现有的其它协议的效力。
第十三条 附则
1、 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
2、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3、 本协议未尽事宜，可经甲、乙双方友好协商做出补充条款，补充条款与本协议具有同等法律效力。
甲方
单位名称(盖章)：
负责人(签字)：
联系方式：
日期：
乙方
单位名称(盖章)
负责人(签字)：
联系方式：
日期：
水量平衡测试技术服务合同
委托方(甲方)：_______
住 所 地：_______
法定代表人：_______
项目联系人：_______
联系方式
通讯地址：_______
电 话：_______ 传 真：_______
电子信箱：_______
受托方(乙方)：__________________公司
住 所 地：_____________________
法定代表人：_______
项目联系人：________________
联系方式
通讯地址：________________
电 话：____________________________
传 真：___________________________
电子信箱：_______ ____________________
本合同甲方委托乙方就 项目进行 / 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：_______
1.技术服务的目标：_______ 。
2.技术服务的内容：_______ 。
3.技术服务的方式：_______ 。
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：_______
1.技术服务地点：_______ ;
2.技术服务期限：_______ ;
3.技术服务进度：_______ ;
4.技术服务质量要求：_______ 由双方协商确定 ;
5.技术服务质量期限要求：_______ 由双方协商确定 。
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供
下列工作条件和协作事项：_______
1.提供技术资料：_______ 根据需要提供 。
2.提供工作条件：_______ / 。
3.其他：_______ / 。
4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：_______ / 。
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：_______
1.技术服务费总额为：_______ ;
2.技术服务费由甲方 分期 (一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下：_______
(1) ;
(2) 。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：_______
开户银行：_______ ______________
地址：______
帐号：_______________________________________________
第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：_______
甲方：_______
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_______ / 。
2.涉密人员范围：_______ / 。
3.保密期限：_______ / 。
4.泄密责任：_______ / 。
乙方：_______
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_______ / 。
2.涉密人员范围：_______ / 。
3.保密期限：_______ / 。
4.泄密责任：_______ / 。
第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 / 日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意。
第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进
行验收：_______
1.乙方完成技术服务工作的形式：_______ 提交研究报告 。
2.技术服务工作成果的验收标准：_______ 国家规范和有关规定 。
3.技术服务工作成果的验收方法：_______ / 。
4.验收的时间和地点：_______ / 。
第八条 双方确定：_______
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 (甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件
所完成的新的技术成果，归 双 (乙、双)方所有。
第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：_______ / 。
第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定
为甲方项目联系人，乙方指定 朱______________ 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：_______ / 。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：_______
1.发生不可抗力;
2. / 。
第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。
协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：_______
1.提交 广州市 仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第十三条 双方确定：_______本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技
术术语，其定义和解释如下：_______ / 。
第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以
/ 方式确认后，为本合同
的组成部分：_______
1.技术背景资料：_______ / ;
2.可行性论证报告：_______ / ;
3.技术评价报告：_______ / ;
4.技术标准和规范：_______ / ;
5.原始设计和工艺文件：_______ / ;
6.其他：_______ / 。
第十五条 双方约定本合同其他相关事项为：_______ / 。
第十六条 本合同一式 4 份，合同双方各执2份，每份合同具有同等法律效力。
第十七条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：_______ (盖章)
法定代表人/委托代理人：_______ (签名)
____年 月 日
乙方：_______ (盖章)
法定代表人/委托代理人：_______ (签名)
____年 月 日
印花税票粘贴处：_______
(以下由技术合同登记机构填写)
合同登记编号：_______
1.申请登记人：_______
2.登记材料：_______
(1)
(2)
(3)
3.合同类型：_______
4.合同交易额：_______
5.技术交易额：_______
技术合同登记机构(印章)
经办人：_______
水量平衡测试技术服务合同
甲方：_________________
法定代表人或负责人：__________
乙方：_________________
法定代表人或负责人：__________
为了保证纳税人网上电子报税和网上认证的正常使用，处理计算机操作过程中遇到的问题，甲方委托乙方为税务相关应用软件的技术服务方，为此甲乙双方签定技术服务合同如下：
第一条 项目名称
网上电子报税、网上认证运行维护。
第二条 具体内容
纳税人的网上电子报税、网上认证、个人所得税软盘申报、四小票采集、出口退税申报、出口退税网上预申报、企业所得税汇算清缴的软盘申报等应用项目。
第三条 服务对象
甲方指定乙方承担的税务(分)局及其管辖范围内的纳税人。具体包括如下税务(分)局：
1、
2、
3、
4、
第四条 甲方的主要义务
1.甲方为乙方指定所需委托服务的相关税务(分)局的纳税人。
2.甲方制定服务公司考核办法;参与并组织税务(分)局、纳税人实施对服务公司的考核;组织服务公司的推介会。
3.甲方按合同定期支付乙方服务费
第五条 乙方的主要义务
1.乙方根据服务范围向纳税人免费提供热线、现场、软件升级、传真、电子邮件等服务;为税务(分)局组织的培训工作免费提供师资人员;安排人员在双休日内接听咨询电话。
2.乙方对可能影响网上应用的问题，应提前向税务(分)局说明情况，并及时告知纳税人;
3.乙方对相关税务(分)局的支持工作，作定期书面总结并提交甲方和税务(分)局;及时向甲方和税务(分)局报告与网上应用服务相关的重大事项。
4.乙方每月派一人支持税务(分)局的网上电子申报和网上认证局端软件操作。
5.乙方自觉接受和配合甲方、税务(分)局和纳税人的考核。
第六条 计费标准
根据网上电子报税和网上认证实际使用户数，按每户网上电子报税企业每年120元、代理60元;每户网上认证企业每年80元、代理40元计算。
第七条 付款方式
付款方式为按月结算，每月支付上月费用。
第八条 合同期限
本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日
第九条 违约责任
乙方未按本合同的规定履行义务的，或经年度考核排名最后两名的，经服务对象中的税务(分)局提议要求乙方退出服务的，甲方有权立即终止本合同的执行。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，合同条款自签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章) 乙方(盖章)
代表(签字) 代表(签字)
日期： 日期：
(本格式为合同样张，具体内容以最终甲、乙双方签署为准)
水量平衡测试技术服务合同
委托方(甲方)：
服务方(乙方)：
签订时间：
为了明确双方在技术服务过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 技术服务内容:由甲方变电站至吉林鑫达铸造有限公司变电站架设一条10KV高压线路。距离大约5公里。
第二条 技术服务方式：大包交钥匙工程
第三条 工程执行标准：《冶金电气设备工程安装验收规范(GB50397-20xx)》和《电气装置电装工程电气设备交接实验标准(GB50150-20xx)》
第四条 甲方要求：
1)、线路为10KV架空线路，采用水泥杆，杆高12—15M。水泥杆埋设深度按国家标准执行，设计要以现场实际而定，必须保证安全可靠，符合国家标准。
2)、导线采用95mm2聚乙烯绝缘钢芯铝绞线架空电缆，必须为国标线，型号：JKLGY—95/15。
3)、镀锌金具、横担70×8×1400、15KV复合硅胶绝缘子。
4)、从钢厂变电站出口到电杆、从电杆到铸造变电站进入线用10KV/300mm2高压电缆引入(电缆及终端头由甲方提供)。
5)、线路有四处分支，要求各分支安装跌落开关、避雷器及接地极。 (A)、2号井、(B)、钢渣厂、(C)、3号、5号、6号井(D)、搅拌站。
6)、线路安装2—3组避雷器(Y5WS—17/50)。
第五条 委托方提供的工作条件和协作事项
1、委托方负责提供钢厂变电站出口至电杆、从电杆至铸造变电站入口电缆和电缆终端头。
2、甲方负责施工现场用地的协调工作。
第六条 履行合同的期限地点
1、本合同解除的条件： 本合同约定条款执行完毕合同自然解除。
2、工期：合同签订之日起计35天。雨天无法施工时，顺延工期。
3、合同履行地点：吉林省东丰县横道河镇。
第七条 双方的权利和义务
一、委托方的权利和义务
(一)委托方的权利
1、委托方有接受服务方完成的技术服务项目成果的权利;
2、委托方有接受服务方传授解决技术问题知识或者操作技术的权利;
3、服务方逾期不完成工作成果的，委托方有权利解除合同。
(二) 委托方的义务
1、委托方按合同的约定为服务方提供工作条件，完成应配合的工作;
2、委托方按期向服务方支付技术服务报酬;
3、委托方按合同规定向服务方提供技术资料。
二、服务方的权利和义务
(一) 服务方的权利
1、服务方有权接受委托方提供的技术资料和工作条件的权利;
2、服务方交付工作成果后，有收取技术服务报酬的权利;
3、委托方不提供工作条件的，服务方有权解除合同。
(二)服务方的义务
1、服务方应当按照合同规定完成服务内容，解决技术问题，保证工作质量;
2、向委托方交付达到质量要求的服务成果;
3、服务方向委托方交付的服务成果不符合质量标准或有缺陷的应当无偿返工。由此给委托方造成损失的应负赔偿责任。
第八条 验收标准和方法
一、服务方在工程完工自检合格后，以书面形式向委托方申请验收。
二、执行的标准及验收标准：
1、《电气装置电装工程电气设备交接实验标准(GB50150-20xx)》
2、《冶金电气设备工程安装验收规范(GB50397-20xx)》
三、主控项目
1、高压绝缘子应按《电气装置电装工程电气设备交接实验标准(GB50150-20xx)》的规定试验合格。
2、变压器中性点接地装置应按设计规定的低压配电系统进行施工，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
四、一般项目
1、杆坑、拉线坑深度应符合以下标准：
(1)10KV电杆坑深允许误差-50--+100mm。
(2)电杆垂直度0.5D(即杆稍倾斜位移，D为电杆稍径)。
(3)导线弛度实际与设计值误差±5%，同一档内导线间弛度差为50。
2、横担、绝缘子及金具的安装应符合下列规定：
(1)横担与电杆间接触紧密、安装牢固，绝缘子与电杆、导线金具连接可靠，金具规格与导线匹配，部件防腐及镀层完好。
(2)高压瓷件表面严禁有裂纹、破损缺陷，耐张悬垂绝缘子串上的弹簧销、螺栓及穿钉安装正确。
(3)横担与中心线的角度正确，导线连接必须紧密牢固，连接处严禁有断股和损伤，导线的连接应在压接或校直后严禁有裂纹。
3、导线架设应符合下列规定：
(1)导线和绝缘子固定可靠，导线无断股、扭绞和死弯。
(2)导线间及导线对地及交叉跨越最小安全距离必须按设计规范施工。导线紧线后，电杆稍无明显偏移。
(3)拉线撑杆与电杆的尖角位置正确，金具齐全，连接牢固，同杆的各条拉线均受力均匀。
(4)导线与拉线、电杆与构架之间布置合理整齐，导线间连接走向清楚，安装后的净空间距离不应小于200mm。
4、杆上的电气设备安装应符合下列规定：
(1)柱上开关分合闸操动灵活，机械锁定可靠，分合闸三相同期性好，接地可靠，绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
(2)杆上避雷器排列整齐，间距不小于350mm，引线截面选择正确。
(3)避雷器及接地装置安装应符合规定。
第九条 报酬标准及结算方式
一、本合同总价款
人民币：￥115.00万元 大写：壹佰壹拾伍万元整。
二、付款方式：
1、承兑结算;
2、合同签订后，甲方付给乙方合同总金额30%(叁拾肆万伍千元)的预付款;
3、施工用料全部进厂开始施工后，甲方付给乙方合同总金额的30%(叁拾肆万伍千元);
4、工程施工完毕，送电成功后，乙方开据合同全额6.13%的东丰县地税建筑安装发票后，甲方付给乙方合同总金额的30%(叁拾肆万伍千元);
5、余下合同总金额10%(壹拾壹万伍仟元)的工程款作为质保金，自线路投运之日算起运行满一年，甲方向乙方一次性结清余款;
第十条 违约责任
一、委托方的违约责任
1、委托方不提供有关技术资料、数据及工作条件，影响工作进度和质量，给服务方造成经济损失的，应由委托方按损失予以补偿给服务方。
2、委托方不支付报酬或支付报酬不足的，服务方有权要求委托方限日支付。
二、服务方的违约责任
1、服务方不履行技术服务合同或延迟交付服务成果并由此给委托方造成经济损失的，应由服务方按实际经济损失赔偿给委托方。
2、服务方交付的服务成果有缺陷，给委托方造成经济损失的，由服务方承担损失。
3、服务方对委托方交付的技术资料造成损失或损坏的，由服务方负责承担损失。
第十一条 争议的解决方式
合同在执行工程中如果发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向有管辖权的经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条 附则
本合同其他未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水量平衡测试技术服务合同
编号：EMT_____号
日期：____年__月__日于____
一总则
1.乙方负责提供生产渔网所需的全套设备及必须的零部件，以及扩建厂房建筑安装用的钢材、管道和货车(具体规格要求详见附件
一 ，全套设备分新旧两部分，属于全新的，其性能是国际先进水平;属于半旧的设备，其主要零部件需全部换新，并经过全面检修，其性能与同类型号全新的设备一样，设备及零部件价款是优惠价格。
全套设备的生产能力必须达到年产渔网500吨以上，机械性能的正常运转由乙方负责确保，在设备投产后1年6个月内，如发生机械故障或非因操作错误而造成的损坏，乙方应负责派出工程技术人员进行修理和免费提供零配件，由此产生的停工停产所造成的损失，由乙方负责补偿，一年半后发生机械故障，查明原因，双方友好协商解决。
1.协议签订后，乙方应着手按上述要求进行筹备，甲方将派员到乙方工厂参观设备情况、设备性能，以运抵___工厂进行验收为准。机械的专利和技术资料由乙方免费提供。
2.乙方负责提供足够46台编网机为中心的全套设备所需的原料和辅料(包括染料和树脂)寄存甲方，委托加工，并保证按月均衡供应。
3.甲方负责提供相应的厂房、水电、劳动力及包装物料(包装物料费用由甲方向乙方结算)，并负责按照乙方要求的规格、数量和质量进行加工渔网，收取加工费，产品全部交由乙方销售。
4.双方同意，设备价款和加工费均以日元结算。
二 加工数量和加工费
乙方保证每年提供渔网加工数量在500吨以上，每年加工费收入不低于2.4亿日元，甲方保证每年提供加工上述500吨以上或相当于加工收入2.4亿日元以上渔网的生产力。从全套设备正常运转时起四个月做为试产和工人培训期，在此期间内的加工费，以双方同意暂定的产品方案中的加工价为基础，第一个月提高60%，第二月提高40%，第三个月提高25%，第四个月提高10%。上述增加的加工费由乙方负担。
试产培训期满后，应根据不同规格与生产的实际情况，参照双方初步议定的产品方案和加工价(详见附件三，渔网加工费一览表)，双方另行议定加工费，以后半年议定一次。调整幅度以不超过10%为限。
三付款办法
1.设备、零配件和扩建厂房安装所需的钢材、管道及货车的价款为：CMT汕头6.09152亿日元(此数为原价扣除合作减价数36.037万日元，具体规格详见附件
一、二)。价款支付方式由甲方通过广州中国银行信用担保，在甲方每次收取的加工费中提取60%分期偿还，直至偿完为止，上述价款的银行利息由甲方负担，年利率为7.60%，利息以最后一批设备的装船提单日期起算。
2.加工费的支付由乙方在第一批渔网装运前15天将不可撤销的即期循环信用证开到甲方。
3.加工费凭汕头装船提单结汇。
四运、保费
乙方承担原料、辅料运抵汕头的运费、保险费;甲方负责将制成品运抵香港或日本，运保费由乙方承担。设备、原辅料、半成品及成品存放汕头期间的保险费由甲方负责。
五交货期
为使甲方正常生产，乙方须在甲方储备两个月的原、辅材料，正常生产所需的原辅料，以甲方实际验收的数量为准。为使供料正常，甲方须把每月收到的、使用的以及月底库存的数量，在第二个月初通知乙方，为使乙方业务正常开展，甲方在收到乙方提供原辅料之日起一个月内按时、按质、按量将产品发运给乙方。若在执行中发生问题，由双方友好协商解决。
承揽人在任何情况下均不得留置完成的工作成果。
六次品处理和损耗率
产品损耗率和次品率双方应努力降低，尼龙复丝暂定为5%，尼龙单丝的损耗率，经试产期实践后，双方另行协商确定。
试产期满后，若甲方因操作上的错误，次品和损耗超过合理的幅度，其超过部分由甲方负责赔偿乙方的损失;若因原料质量不合要求造成次品过多，其损失由乙方承担。
试机所需的原辅料由乙方负担。
七技术交流
设备运抵汕头工厂后，乙方需派出工程技术人员负责安装机器，调整机械和试机开动，直至机器正常运转，达到产品合格为止。上述工程技术人员在华费用由乙方负担。对乙方提供有关生产上和技术上的秘密，甲方负责保守秘密。
甲乙方同意正式投产后，乙方派出技术工程人员驻厂进行技术上、生产管理上和品质检验上的指导，具体办法双方另行商定。乙方同意甲方在必要时派出工程技术人员到乙方进行技术交流。
八协议期限
本协议有效期为___年，在协议有效期内，甲乙双方不跟第三者达成同样的或类似的协议。协议期满后，若乙方提出要求，经双方同意可延长___年。乙方提出愿意与甲方长期合作，甲方表示赞赏，并希望乙方尽早提出建议书，以利进一步洽谈。
本协议正本四份、甲乙双方及见证单位各存一份，以中文为准。
甲方：______ 乙方：________
中国___渔网线厂 日本国_____制网株式会社
中国轻工业品
进出口总公司：_____ 日本国_____产业株式会社
水量平衡测试技术服务合同
甲方：云南锡业股份有限公司铅业分公司
乙方：阿法拉伐(上海)技术有限公司
甲乙双方经过协商，就乙方为甲方提供技术维修服务达成如下协议：
一、技术服务内容
解决当前阿法拉伐换热器泄漏进行维修焊补，使阿法拉伐换热器达到甲方使用要求。
二、技术服务费用及支付
技术服务费(换热器维修费用)总计为26317.76元(含17%增值税)。技术服务结束后，乙方提供发票，甲方在两周内支付。
本合同经双方授权代表签字和盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方(签章) 乙方(签章)
单位名称： 单位名称：
单位地址：
邮政编码：
电话：
委托代理人：
单位地址： 邮政编码： 电话： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
税号： 税号：
签订日期： 签订日期：
_________年____月_____日
水量平衡测试技术服务合同
甲 方：______________
乙 方：______________
合同编号：______________
甲乙双方经充分协商，达成以下协议，承诺共同遵守：
一、 内容
(1)乙方向甲方以有偿收费方式提供网络技术开发服务，为甲方发送宣传信息。
(2)协议签订后，甲方按照本合同第三款约定向乙方支付信息发送费用，乙方为甲方提供信息发送服务。
二、 信息内容与信息资费
(1) 信息内容：______________
(2) 信息资费：______________
(3) 信息在 ______________月 ______________日 之前发送完毕。
三、 付款方式
双方约定选择以下第 ______________种付款方式
(1)合同签订后，甲方一次性以现金或者银行转帐方式全额支付信息发送费用给乙方，乙方在合同约定期限内把甲方信息发送完毕。
(2)合同签订后，甲方一次性以现金方式支付信息发送费用的50%作为信息发送预付款，待乙方为甲方信息发送完毕后，甲方于7个工作日内一次性全额支付信息发送费用剩余款项给乙方。
(3)信息发送完毕后，甲方于7个工作日内一次性全额支付信息发送费用给乙方。
(4)其他约定：____________________________
四、 双方责任
(1)乙方应保证甲方信息的正常发送。
(2)信息发送中若出现手机信息接收方的投诉或信息发送内容违反本协议第五条约定的,责任由甲方负责。
(3)甲方所要发送的商务信息内容应提前一天向乙方提交。一般情况下，在甲方递交信息内容后乙方在24小时内会发送完毕。
(4)如乙方原因导致甲方不能正常发送信息，甲乙双方经友好协商予以妥善解决。
(5)乙方平台对于甲方提交的商务信息在早上8：00—18：00时段发送。甲方要求乙方超出此时段发布，乙方有权予以拒绝,特殊情况双方另行解决.
(6)甲方不能向乙方指定帐号以外的任何帐号汇款，否则该项财务核算为无效(特殊情况经双方确认授权，可以适当变通)。
五、 安全责任
甲方保证所递交发送信息内容的合法性，并对发送的信息内容单独承担责任，不得传播含有以下内容信息：
(1)违反中华人民共和国宪法所确定的基本原则的。
(2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。
(3)损害国家荣誉和利益的。
(4)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。
(5)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。
(6)造谣中伤，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。
(7)反动、色情、淫秽、赌博、暴力、凶杀、恐怖、恐吓或者教唆犯罪的。
(8)侮辱、谩骂、诽谤他人的。
(9)中华人民共和国法律、行政法规所禁止的其它内容的。
六、 免责条件
(1)双方任何一方由于火灾、自然灾害、战争或政策等不可抗力因素不能履行或不能完全履行合同时，均应及时以书面形式通报对方，作为免责手续。不可抗力事件结束后，双方应协商继续履行合同，合同不能继续履行的，乙方退还甲方剩余信息费用。
(2)因骨干网或传输网故障及国家或移动运营商政策变化导致双方合作无法继续履行的，双方互不追究责任。乙方退还甲方剩余信息费用。
七、 本协议自双方代表或其授权人签字(加盖公章)之日起生效，协议未尽事宜由双方另行友好协商解决，本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份，双方效力对等。
甲 方： _____________________乙 方：_____________________
代表人： _____________________代表人：_____________________
电 话： _____________________电 话：_____________________
日 期：_____________________日 期： _____________________