铲车

立协议人： (以下称甲方) 电话：

(以下称乙方) 电话：

甲方现有 型铲车一台对外出租，乙方因工程建设需要急租铲车，现甲、乙双方本着平等自愿的原则，就铲车租赁事宜达成如下协议条款：

一、甲方提供租赁标的物(铲车)为 型铲车一台，乙方自愿租赁。

二、租价为 元/月，此租金为纯利润，不包括租期内铲车所需燃油，所需燃油由乙方负责，维修由甲方负责。每月26日支付当月租金。

三、租期为不定期，按乙方工程的实际情况具体定租期：如不做够一个月按一个月计。乙方租用期间一切事宜全由乙方负责。

四、相关事宜

1、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。

2、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金，不受其它任何原因影响。

3、在租赁期内，除正常工作时间甲方应保障外，乙方不得随意超负荷延长工作时间，如需延长工作时间，应取得甲方的同意。

五、本协议自甲、乙双方签字时生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

20xx年9月26日

甲方：________________

乙方：________________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。

一、工程名称：________________

工程地点：________________

二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。

三、合同价款：

四、甲方工作：

1、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。

2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。

3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。

五、乙方工作：

1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。

2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。 .

4、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标。

5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修，保修期为________年。在规定的保修期内，凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

六、工程款(进度款)的支付与结算：

、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。

2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。

3、工程完工后剩余工程费用____日内一次性结清剩余10%。

4、工程如有设计变更，须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后，按实际发生增加合同价款。

七、争议的解决方式：

因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。

八、其它：________________本合同一式两份。双方各持1份合同，自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方将另行商定。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：________________

法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：___________

________年____月____日________年____月____日

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：xx市xx级水电站技改工程

工程地点：xx市xx镇 村

工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

二、工程承包范围

厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

三、合同工期

开工日期：20xx年十二月三日

第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工，20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

合同工期总日历天数为159天。

四、质量标准：合格，争创优良

五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

七、本合同《专用条款》

1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

2、执行省、市建筑法规的相关规定。

八、发包人工作

1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

九、承包人工作

1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

十、材料

所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

十一、质量和验收

1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十二、安全施工

承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

十三、合同价款及支付

1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十四、工程预付款

合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十五、进度工程款支付

每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

十六、完工结算

完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十七、质量保修金

完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

十八、违约、索赔、争议

按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

二十、未尽事宜，双方另行协商。

二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程投标书

建设单位：________________________________

1.一旦我方中标，我方保证在______年______月______日开工，______年_____月____日竣工，即____天（日历日）内竣工并移交整个工程。

2.我方同意所递交的投标文件在"投标须知"第11条规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4.我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

编码：

电 话：

传 真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电 话：

日 期：____年____月____日

立协议单位：

承租方：(以下简称甲方)

出租方： (以下简称乙方)

由于风井冻结项目部7月份开始筹备施工，因处没有给项目部配备铲车，经请示并取得同意，暂由项目部租赁铲车以供筹备使用。为了保障工作的正常展开，本着互利互惠，互相自愿，公平公正的原则特订立此协议。

一、结算单价及付款方式

铲车型号为龙工50型，铲车租赁费300元/时，(含一名铲车司机工资)。待租赁期结束经调度人员和项目部领导签证汇总后一次性付清。付清完结后本协议自动失效。

二、租赁日期

每工作一天结束后由我单位调度人员给予签证认可，租赁结束后由财务部门结算。

三、出租方义务

1、服从承租方在施工现场的工作安排，积极完成承租方所安排的工作。

2、如果因出租方原因耽误施工，承租方可以按影响情况扣减出租方租赁价款。

3、出租方驾驶员工资和及维修配件由出租方自行承担。

4、消耗的油料和司机的住宿饮食由承租方提供。

四、本协议一式两份，双方各持一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

出租方：______________以下简称甲方

承租单位：______________以下简称乙方

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确租赁双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规及电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订机械租赁合同的同时，经协商一致，乙方向甲方租赁顶管机，并签订本协议。

一、工程项目

1、租赁机械名称型号：______________

2、租赁期限：______________

二、协议内容

1、安全文明施工目标

1)不发生轻伤及以上人身事故。

2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

3)不发生因租赁机械原因造成的电网、设备事故。

4)达到乙方提出的现场安全文明施工要求。

2、本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1)《中华人民共和国安全生产法》

2)国务院《特种设备安全监察条例》

3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

4)建设部《建筑施工机械租赁行业管理办法》

5)《起重机械安全规程》

6)国家部委办相关安全的规定

7)电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

8)电网公司《电力建设起重机械安全监督管理办法》

9)电网公司《电力建设起重机械安全管理重点措施》

10)电网公司《电力建设安全工作规程》

11)电网公司《电力安全工作规程》

12)电网公司相关安全文明施工的规定和规程

13)建设工程所属的地方安全、环境法规

14)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度

3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1)认真贯彻国家、地方、电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和乙方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2)双方在未签订机械租赁合同和安全协议前，不得提前进场及使用该机械。

3)按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、指导员工正确使用。

4)双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。

5)租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

6)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务

1)遵守现场安全文明施工管理制度，服从乙方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查，对存在问题组织整改。

2)按规定提供租赁机械的车辆年检审合格证，并对其真实性负责。

3)按约定由甲方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进行操作。

4)按约定由乙方操作租赁机械的，负责对乙方操作人员进行指导。

5)负责租赁机械的进场运输安全。

6)随机配备操作人员的特种作业证应在有效期内。

7)操作人员应服从现场乙方指定的指挥人员的指挥。但对不符合安全操作的要求，有权拒绝执行。

8)因租赁机械故障等原因，需临时使用替代机械时，应确保替代机械符合本协议要求。

9)租赁机械使用过程中因设备本身原因，发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故，承担事故责任和经济损失，并及时向甲方报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训。

10)按相关规定对甲方进行安全考核，作为安全保证金的考核依据。

5、乙方的安全文明施工权利和义务

1)按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全、文明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

2)负责对甲方的机械年检查、人员持证上岗进行核查并对入场的全体人员进行安全教育和交底。

3)根据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础平整和承压符合起重机械作业的要求。

4)将租赁机械纳入机械安全管理体系，按照现场机械管理制度加强对租赁机械的安全监督、检查。

5)对使用租赁机械进行作业前，编制相应的`顶管施工方案，办理安全施工作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关安全措施。

6)临近带电设备作业，应保持安全距离，采取安全措施，必须指定专人监护。

6、安全文明施工考核标准

甲方按照合同价款，预留5%安全保证金，并在租赁项目结算时按照安全文明施工的考核结果对乙方进行结算。

7、需要补充协议内容：

三、附则

1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工管理责任。因违反本协议造成的安全事故，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3、协议有效期按照租赁合同期限。租赁期限变更，本协议有效期相应变更合同内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

4、安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录的规定执行。

5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

6、其他未尽事宜可另行约定。

7、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方代表：______________乙方代表：______________

签订日期：______________签订日期：______________

甲方(出租方)：

乙方(承租方)：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成以下协议：

一、设备使用地点及工程概况

二、租赁设备概况

三、租赁设备的所有权：本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。

四、甲方基本责任

1、为乙方机手提供住宿。

2、甲方负责设备在施工现场的看护，由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。

3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则，造成乙方人员的安全，后果由甲方承担。

五、乙方基本责任

1、提供技术性能良好的设备。

2、设备进入甲方施工现场后，乙方机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度。否则，甲方有权要求乙方调整机手。

3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则，造成的一切后果由乙方承担。

4、乙方有关人员必须严守合同机密，否则造成的一切后果由乙方承担。

六、结算方式及相关事项

1、租赁期限：自 年 月 日至 年 月 日，设备到达工地安装调试好后开始计算租金，租赁期满，甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用，需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。

2、结算方式：设备租赁费按包月计算，机械设备使用满月后，由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。

4、运费的承担：设备的进场费先由乙方自行垫付承担，等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月，进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)

5、设备维修：甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作，所产生的维修费用由乙方承担。

6、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天，(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的，则按实际天数给予租赁费。

7、工作时间：每月工作总时间原则上不超过300小时。

八、争议的解决

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款先友好协商解决，协商不成，提交仲裁委员会，仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。

九、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

甲方： 乙方：

经甲乙双方共同协商工程进度需要铲车一辆达成如下协议：

1、甲方向乙方租铲车一辆，租期暂定一年，年租金总额万元整，包括司机工资一切和安全等费用。

甲方每年租金以十个月支付，每月支付元，共计付年租金万元整，使用时间为每年十二个月，租赁时间以工地开工之日开始计时，每月月末支付当月租金元整，仅付十个月顶一年租金万元整。

2、乙方提供50型铲车壹台，从年月日到年月日止;每天24小时工作制，空闲时检修维护好铲车，必须保证随时可以使用铲车。

3、甲方负责二名铲车司机的吃住，提供然油和施工场地，保证乙方正常工作。

4、乙方负责配随铲车司机二名，负责设备维修，购置配件及润滑油，司机的被盖和日常用品等所产生的费用，并按时发放工资。铲车司机必须服从甲方生产指挥，不得影响甲方正常生产。

5、铲车司机必须服从甲方生产指挥，不得影响甲方正常生产。

6、甲方造成乙方不能正常施工时，在停工十五天以内时，甲方照常按月支付租金，在停工十五天以上时，按实际停工天数扣除月租金为一元计算，扣除实际停工天数，乙方不能正常使用，应扣除影响时间的实际影响天数计算，机械故障在一天内不能及时修复，应另配铲车，以保证甲方正常生产。

7、甲方除支付租赁铲车费用外无其他任何费用。

8、乙方负责协调解决铲车租赁期间因使用铲车与周边乡村产生的问题所产生的一切费用。

9、乙方在使用铲车期间应严格执行按照安全技术操作规程。甲方有权阻止乙方的违章操作、违章指挥等事项，若经甲方制止，乙方仍然一意孤行的，甲方有权解除合同。并应承担剩余租赁期间20%租赁费作为违约金。

10、乙方在租赁期间所发生的安全事故和责任，均有乙方负责承担一切费用。

11、铲车在租赁期间的车辆保险金由乙方负责。

12、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

13、未尽事宜，双方共同协商解决。

14、此协议一式二份，双方必须共同遵守执行。

甲方签字：乙方：

年月日

出租方___________________

承租方___________________

一、设备的使用地点及工程情况

二、租赁设备概况设备名称：

数量：一台

租赁金额小写：

大写：

三、设备的所有权本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任

1.提供技术型良好的设备。

2.设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3.甲方机手应该按设备操作规程施工。

五：乙方的基本职责

1.为甲方机手提供食宿。

2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4.甲方在施工期间出现的安全事故由乙方全部承担。

六：结算方式及相关事宜

1.租赁期间：自进场之日开始计算。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。

2.工作时间：每天工作时间不得超过八小时。

3.油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

4.设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作

5.设备因故障造成的停工，每月有累计为三天为正常修理时间，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

6.设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意。

7.租金结算：一个月完结算当月租金，如果乙方不在规定时间内结算，甲方可停工，造成的损失由乙方自行负责。

七、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲.乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同一式二份，由甲.乙双方各执一份，经双方签字生效。

甲方：

乙方：

年月日

甲方(出租方)：________________

乙方(承租方)：________________

经双方协商同意，依照我国现行法律及相关法律、法规的规定，订立本合同。

一、乙方使用的营业执照、公章或合同章必须真实有效，如属仿造和超过时效期的，一切经济及法律责任均由乙方负责。甲方向乙方提供性能良好、行驶手续完备的_______吨叉车_______辆。

二、乙方租赁甲方叉车，租期从_______年____月____日____时期至_________年____月____日____时止;租赁前应提前缴纳全额租金，合计人民币_________元整，甲方出具收条给乙方。租赁期间，日租金(每天以_____小时计算)为_____元/天。超出限额，不足_____小时的，按照半天计算;大于_____小时，而小于_____小时的，按照全天计算;乙方应及时交换车辆。逾期交还须提前得到甲方的许可，否则按日租金的15%加付违约金。乙方如提前终止合同，甲方不退还租车金，也不向甲方作赔偿。

三、乙方在签订合同时向甲方交纳租赁保证金人民币_________元整，作为履行合同的保证。保证金不计利息，租赁合同期满乙方交换车辆后退还乙方。

四、乙方驾驶员应每日检查车辆机油、刹车油、防冻液、轮胎气压等，并正确使用油料;如发现问题须立即解决，反之由此引起一切后果，由乙方负责。乙方自行承担租赁车辆的燃油等费用。

五、乙方要爱护使用车辆及其设施，保证车辆的完好无损。乙方不得将甲方的车辆抵押、倒卖、转租或从事其他违法活动，如发生上述事件，乙方要承担法律责任。车辆若发生被盗，诈骗等刑事案件造成租赁车辆损失、损坏、丢失要照价赔偿;同时按本合同规定的日租金标准赔付停驶损失。若拆卸甲方车辆部件，一经发现按日租金的五倍处罚。如进行修理要承担修理费和折旧费(折旧费按修理费的50%计算)。修理期间使车辆无法行驶工作的，乙方要按本合同规定的日租金标准赔付停驶损失。

六、乙方在租赁期内应自觉遵守安全、交通法规，并承担由于违章、违法、肇事等行为所产生的全部责任及经济损失;甲方不负担任何费用及连带责任。

七、租期结束时，乙方应将承租的车辆送到甲方的地点，还车时应保持车辆清洁。

八、当甲方认为所租车辆的安全及相关权益受到威胁时，有权收回出租车辆。同时，乙方在使用过程中，违反本合同的规定，甲方有权在任何时候收回车辆、终止合同，并向乙方收取相应的赔偿费。

九、本合同解释权归甲方。未尽事宜，双方可另行协商。

十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。

出租人：________________

联系人签字：________________联系电话：________________

承租人：________________身份证号码或单位有效证件印章(盖章)

联系人签字：________________联系电话：________________

签约时间：________________

签约地点：________________

甲方(租赁方) ：______________

乙方(出租方) ：______________

根据《中华人民共和国民法典》的规定，为明确双方的权力和义 务，本着平等互利的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方租赁乙方铲 车事宜在协商一致的基础上，达成如下协议：

一、甲方租赁乙方铲车(规格___数量_台) ，每月按 28000 元/月 计算(每月 1 日起至 30 或 31 日止) .

二、乙方负责机械保管、安全、使用、保养、维修、燃料，铲车司机 工资、福利等费用。

三、双方职责：

1、 乙方铲车及司机应接受甲方的统一管理。

2、 工作期间乙方必须遵守甲方的工作安排，乙方不得以任何理 由影响甲方生产，如有出现根据情节每次给予乙方罚款。由于乙 方机械或人为因素影响甲方生产，甲方将有权扣除乙方铲车两天 费用。

3、 乙方不能认真履行义务时，甲方有权提出变更协议或解除协 议，凡甲方解除协议必须 5 日前通知乙方。

4、 乙方应自觉遵守甲方的安全文明生产管理制度，

5、 乙方不能履行协议时，需提前 15 日以书面形式通知甲方， 不得单方面停止履约，对甲方造成的损失全额赔偿。

6、 乙方有义务遵守甲方的各项管理制度和处罚规定，违规照章 处罚。

7、 乙方车辆凡夹带甲方生产所有物资，违反管理制度的，将处 以十倍罚款并解除合同。

8、 乙方在生产运行中，出现的铲车故障，修车时间乙方必须找其他铲车代替，保证甲方正常生产。

9、 乙方铲车司机，由于消极怠工造成的损失由乙方承包者承 担。

10、 甲方负责提供乙方司机的食宿安排，费用由乙方承担。

四、其他 。

1、未尽事宜，由甲乙双方协商解决，经协商解决无效时，可提交 经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。

2、本协议有效期自___ 年_月_日至___ 年_ 月_日止。

3、协议期满前 15 日经双方协商一致后，签订续约协议。

4、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

5、本协议自签字之日起生效。

甲方：(盖章)

签字：

乙方：(盖章)

签字：

年 月 日

甲方：__________________

乙方：__________________

经甲乙双方共同协商工程进度需要铲车一辆达成如下协议：

1、甲方向乙方租铲车一辆，租期暂定从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止，租金总额人民币整，包括司机工资一切和安全等费用。

2、乙方提供铲车壹台，每天24小时工作制，空闲时检修维护好铲车，必须保证随时可以使用铲车。

3、甲方负责铲车司机的吃住，提供然油和施工场地，保证乙方正常工作。

4、铲车司机必须服从甲方生产指挥，不得影响甲方正常生产。

6、甲方造成乙方不能正常施工时，在停工十五天以内时，甲方照常按月支付租金，在停工十五天以上时，按实际停工天数扣除月租金为一万三千元计算，扣除实际停工天数，乙方不能正常使用，应扣除影响时间的实际影响天数计算，机械故障在一天内不能及时修复，应另配铲车，以保证甲方正常生产。

7、甲方除支付租赁铲车费用外无其他任何费用。

8、乙方在租赁期间所发生的安全事故和责任，均有乙方负责承担一切费用。

11、铲车在租赁期间的`车辆保险金由乙方负责。

12、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向大洼区人民法院起诉。

13、未尽事宜，双方共同协商解决。

14、此协议一式_____份，双方必须共同遵守执行。

甲方签字：_______________

时间：____________________

乙方签字：_______________

时间：____________________

承租方： _______________________（以下简称甲方）

出租方： _______________________（以下简称乙方）寻乌县平安农业科技开发有限公司根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

一、车 型：50型装载机

二、租赁使用地点：

三、租用期限：____年____月____日至____年____月____日，具体以甲方通知为准。

四、机械设备租赁形式及结算方式：

1、乙方以台班计算形式将机械设备租给甲方，台班租金为人民币大写： 叁佰元/台班（抄表计算设备运驶八小时为一台班，每月少于30台班按30台班计算），租赁期间设备操作司机工资由甲方支付，工资标准以甲方工资标准为准。

2、机械设备在租赁期间产生的运费、油费由甲方自行负责；

3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算支付上月租赁费用。

五、甲乙双方的权利和义务

1、机械设备在租赁期间，机械司机由甲方配合，司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由甲方负责，费用自理；

2、乙方负责机械设备的维修、保养及其相应费用（一次性维修保养费用低于1000元时由甲方承担），完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行；

3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全（合格证、技术检验证等）如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责；

4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工；

5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

六、违约责任：

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失；

2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决；

3、本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

甲方（盖章）                      乙方（盖章）

代表人：____________________           代表人：____________________

身份证号码：_______________           身份证号码：________________

电话：______________________           电话：______________________

签订时间：__________________          签订时间：__________________

立协议人：

____________（以下称甲方）

____________（以下称乙方）

甲方现有________________________型铲车一台欲对外出租，乙方因工程建设需要急租铲车，现甲、乙双方本着平等自愿的原则，就铲车租赁事宜达成如下协议条款：

一、甲方提供租赁标的物（铲车）为____________型铲车一台，乙方自愿租赁。

二、租价为____________元/月，此租金为纯利润，不包括租期内铲车所需燃油，所需燃油由乙方负责，铲车进场时乙方向甲方另支付押金____________元，并于当月____________日结清七月份的租金，同时于____________月____________日提前支付____________月份的租金。以后每月____________日支付当月租金。押金待工程完工时结算，或抵租金或退还给乙方。

三、租期为不定期，按乙方工程的实际情况具体定租期：

四、相关事宜

1、甲方提供铲车时，应随车配备良好的师傅，以保障乙方的工程顺利进行。

2、师付（开铲车）的日常生活起居由甲方负责。

3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。

4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金，不受其它任何原因影响。

5、在租赁期内，除正常工作时间甲方应保障外，乙方不得随意超负荷延长工作时间，如需延长工作时间，应取得甲方的同意。

6、在租赁期内，乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任，除非甲方工作人员人为原因造成的除外（乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故）。

7、在租赁期内，乙方应保障甲方铲车的正常保养时间，以保障乙方的工程进度。

五、以上条款，甲、乙双方应相互遵守，如果乙方、甲方有违约的，违约方应向守约方赔偿损失。

六、本协议自甲、乙双方签字时生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：____________乙方：____________

_________年_________月_________日

甲方：_有限公司

乙方：_委员会

乙方有壹台铲车租给甲方，经双方协商，按月租给甲方使用,租金为壹万叁仟元整。为保证正常施工，经甲、乙双方协商制定如下合同，望双方互相遵守，如有违约，甲方有权解除合同。

一、设备所有权：

本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备机械只有使用权，没有对设备的转租权，甲方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由甲方承担。

二、乙方的基本责任：

1、提供良好的操作设备和操作机手。

2、乙方机手必须听从甲方的安排。

3、如乙方不听从甲方人员的安排，甲方有权解除合同。

4、乙方每月至少工作25日，不够25日，每日扣租赁费，按平均价扣除。

5、合同履行期间，机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙 方负责。

6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失，由乙方负责。

7、乙方应确保机械在工地的正常使用，如地方干扰，乙方应自 行协调解决，因此而造成的滞工由乙方负责。

三、甲方的基本责任：

1、为乙方机手免费提供食宿

2、负责设备在施工现场的看护。

3、因天气原因造成的乙方损失，甲方补助乙方每天100元。

四、结算方式及相关事宜：

l、租赁期间：自年____月日开始计算租金。

2、结算方式：设备租赁按包月计算，若挖掘机带炮锤则另行计算，按大合同结算。

3、油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。

4、设备维修：乙方负责设备的维修，并保证甲方的正常施工，所有的维修费由乙方支付。

5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天，如超出一天，则超出的天数不计算租赁费。

6、每月机械修理时间累计不得超过4天(含4天)不扣租金，如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。

7、施工期间因特殊原因需停工撤场，如该机械不撤场，看管机械费用及安全由乙方负担。

五、本合同壹式贰份，双方各执一份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字之日起生效。

甲方：河南七建工程有限公司 签字盖章：

乙方：中留村支部委员会 签字盖章：

二零_年月 日

甲方：

乙方：

甲方现有 型铲车一台对外出租，乙方因工程建设需要急租铲车，现甲、乙双方本着平等自愿的原则，就铲车租赁事宜达成如下协议条款：

一、甲方提供租赁标的物(铲车)为 型铲车一台，乙方自愿租赁。

二、租价为 元/月，此租金为纯利润，不包括租期内铲车所需燃油，所需燃油由乙方负责，维修由甲方负责。每月26日支付当月租金。

三、租期为不定期，按乙方工程的实际情况具体定租期：如不做够一个月按一个月计。乙方租用期间一切事宜全由乙方负责。

四、相关事宜

1、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。

2、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金，不受其它任何原因影响。

3、在租赁期内，除正常工作时间甲方应保障外，乙方不得随意超负荷延长工作时间，如需延长工作时间，应取得甲方的同意。

五、本协议自甲、乙双方签字时生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

年月日

租用单位(甲方)： 出租单位(乙方)：

兹因甲方工程施工需要，现向乙方租用下列机械设备，经双方共同协商同意签订本合同。

一、 机械设备使用概况： 表一

二、 工程名称及使用地点：____县马新____改造工程(施工一标段)项目部

三、 责任事项：

1、铲车机械设备进出厂费用乙方自行负责。

2、铲车机械台班费用正常按计算，机械台班时按270小时月计算，超时按小时计(具体见表一备注)。不足一个月的按天计算366.67元天。

3、铲车机械设备进场时须乙方自己加满柴油后由甲方现场管理确认方可入场，退场时由甲方负责加满柴油即可。

4、铲车机械设备发生故障由

5、铲车机械设备操作人员必须听从现场管理指挥，正确合理使用机械设备，不可违规操作，否侧后果自负，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

6、铲车机械设备操作人员吃住由甲方负责提供。

7、铲车机械设备需配备技术过硬的驾驶员，乙方操作人员，不经过甲方施工管理人员同意，机械及人员不得擅自撤离工作岗位，造成损失由乙方全部负责。

9、铲车机械设备的保养及维护需在下班时间方可进行，在当班时间做维护、修理及保养的按双倍台班扣除。

10、上班时间早上7:00-22:00.

四、安全事项：

1、铲车机械进厂后，操作人员必须服从甲方安保管理。否则一经发生人员及机械安全事故由乙方自行负责。

五、结算方式：

采用一次性付款方式，在设备退场____日内结清所有的租金。

六、违约：

甲乙双方必须遵守本合同事项，如违约按总租金的2%进行支付。

七、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

八、本合同一式两份，均是原件，由甲乙双方签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

租赁方(甲方)：

出租方(乙方)：

兹有甲方因工作需要租用乙方铲车和翻斗车，为明确责任和义务，经双方平等协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、设备的使用地点及工程情况由甲方当天通知。

二、租赁设备概况

租赁铲车和翻斗车数量由甲方当天工程情况前一天通知乙方，租赁金额铲车每小时250元/台，翻斗车每小时120元/台。

三、设备的所有权

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，租赁方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

四、乙方的基本责任

1.提供技术型良好的设备。

2.设备进入甲方指定现场后，乙方司机服从甲方管理

五：甲方的基本职责

1.为乙方司机提供食宿。

2.甲方负责设备在现场的看护并保证设备、人员的安全。由甲方原因造成的设备损坏或丢失，由甲方负责赔偿。

3.甲方不得强迫乙方司机违章作业或超负荷工作。

4. 乙方在施工期间出现的安全事故由甲方全部承担。

六：结算方式及相关事宜

1、油料提供：甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由甲方承担。

2、租金结算：租赁结束后一次性结算租金。

七 、本合同一式二份，由甲.乙双方各执一份，经双方签字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

立协议人： (以下称甲方)

丁政良 (以下称乙方)

甲方现有晋工ZL50型铲车一台欲对外出租，乙方因工程建设需要急租铲车，现甲、乙双方本着平等自愿的原则，就铲车租赁事宜达成如下协议条款：

一、甲方提供租赁标的物(铲车)为晋工ZL50型铲车一台，乙方自愿租赁。

二、租价为元/月，此租金为纯利润，不包括租期内铲车所需燃油，所需燃油由乙方负责，铲车进场时乙方向甲方另支付押金元，并于当月28日结清七月份的租金，同时于7月28日提前支付八月份的租金。以后每月25日支付当月租金。押金待工程完工时结算，或抵租金或退还给乙方。

三、租期为不定期，按乙方工程的实际情况具体定租期：

四、相关事宜

1、甲方提供铲车时，应随车配备良好的师傅，以保障乙方的工程顺利进行。

2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。

3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。

4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金，不受其它任何原因影响。

5、在租赁期内，除正常工作时间甲方应保障外，乙方不得随意超负荷延长工作时间，如需延长工作时间，应取得甲方的同意。

6、在租赁期内，乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任，除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。

7、在租赁期内，乙方应保障甲方铲车的正常保养时间，以保障乙方的工程进度。

五、以上条款，甲、乙双方应相互遵守，如果乙方、甲方有违约的，违约方应向守约方赔偿损失。

六、本协议自甲、乙双方签字时生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

20年月日

甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，就甲方租赁乙方装载机壹台（带装载机司机）为甲方提供服务达成如下协议。

1、装载机及装载机司机要求。乙方为甲方提供服务的装载机必须为加长臂装载机，符合国家相关规范，运行状况良好，能连续作业，保障甲方的使用要求；装载机司机必须为守法公民，持证上岗，身体健康，服从甲方各项制度的管理。

2、服务内容及时间安排。原煤销售装车；煤场平整、整理；煤场道路清理（用铲车清理矿区路上洒落的原煤）；服务时间服从甲方安排。

3、乙方服务期限：年月号至年

4、装载机及装载机司机管理。乙方完全承担装载机的维修、保养等费用及财产安全责任；乙方完全承担装载司机的工资、福利等费用及人身安全责任、管理责任；乙方必须遵循甲方的文明、安全管理制度，服从甲方装车等工作安排，如有违反甲方有权依据其管理制度进行处罚；乙方不许严格按照合同约定提供服务，否则甲方有权拒绝支付服务费。乙方如对甲方财产及人员造成损害，乙方无条件承担完全责任；甲方将给予夹带、占用物资价格十倍（低于贰仟元的按贰仟元计）的罚款；甲方允许乙方的装载机故障时间（耽误甲方装车销售）10小时/月，如超出，每小时罚款500元，乙方装车速度不得低于55吨/15分钟，否则甲方有权每次给予壹佰元到伍佰元的处罚。

5、甲方为乙方提供服务。甲方为乙方提供一间房子，饮食费用自理；服务期间为乙方提供加油服务，加油费用（甲方采购价格加上管理费）从乙方服务费中扣除。

6、服务费价格及结算方式。服务费根据甲方销售吨数（乙方装车吨数）进行结算，每月一结算。服务费含税单价为1.8元/吨。乙方开发票、甲方挂账后给予支付。

7、如甲方需乙方提供超出合同约定范围的服务，可依据市场价格协商。

8、未尽事宜，由甲方双方协商解决，经协商解决无效时，可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。

9、本合同一式四份，甲乙各执两份；本合同手工改动无效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日