挖机铲车施工租赁合同
全文共 975 字
+ 加入清单甲方:________________
乙方:________________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:________________
工程地点:________________
二、工程承包方式:乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。
三、合同价款:
四、甲方工作:
1、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。
2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。
3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。
五、乙方工作:
1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。
2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。 .
4、乙方应严格抓好工程质量控制,确保工程质量达标。
5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修,保修期为________年。在规定的保修期内,凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。
六、工程款(进度款)的支付与结算:
、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。
2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。
3、工程完工后剩余工程费用____日内一次性结清剩余10%。
4、工程如有设计变更,须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后,按实际发生增加合同价款。
七、争议的解决方式:
因履行本合同发生争议时,双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。
八、其它:________________本合同一式两份。双方各持1份合同,自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,双方将另行商定。
甲方(公章):_________________乙方(公章):________________
法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):___________
________年____月____日________年____月____日
更多专题范文
挖机铲车施工租赁合同
甲方:
乙方:
乙方有 台铲车租给甲方,经双方协商,按月租给甲方使用,租金为 元整。为保证正常施工,经甲、乙双方协商制定如下合同,望双方互相遵守,如有违约,甲方有权解除合同。
一、设备所有权:
本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方,甲方对租赁设备机械只有使用权,没有对设备的转租权,甲方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的`全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任:
1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
3、如乙方不听从甲方人员的安排,甲方有权解除合同。
4、乙方每月至少工作25日,不够25日,每日扣租赁费,按平均价扣除。
5、合同履行期间,机械的保养、维修、零配件一切费用均由乙 方负责。
6、因乙方操作不当造成的机械、人员的一切损失,由乙方负责。
7、乙方应确保机械在工地的正常使用,如地方干扰,乙方应自 行协调解决,因此而造成的滞工由乙方负责。
三、甲方的基本责任:
1、为乙方机手免费提供食宿
2、负责设备在施工现场的看护。
3、因天气原因造成的乙方损失,甲方补助乙方每天100元。
四、结算方式及相关事宜:
l、租赁期间:自年____月日开始计算租金。
2、结算方式:设备租赁按包月计算,若挖掘机带炮锤则另行计算,按大合同结算。
3、油料提供:甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的柴油。
4、设备维修:乙方负责设备的维修,并保证甲方的正常施工,所有的维修费由乙方支付。
5、设备因故障造成的停工每月不得超过3天,如超出一天,则超出的天数不计算租赁费。
6、每月机械修理时间累计不得超过4天(含4天)不扣租金,如超过天者按4日平均租金扣除租赁费。
7、施工期间因特殊原因需停工撤场,如该机械不撤场,看管机械费用及安全由乙方负担。
五、本合同壹式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 签字盖章:
乙方: 签字盖章:
年月 日
挖机铲车施工租赁合同
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:xx市xx级水电站技改工程
工程地点:xx市xx镇 村
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期:20xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于20xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于20xx年二月二十三日动工,20xx年四月二十三日浇筑完工。20xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程所需铲车出租合同
建设单位:________________________________
1.一旦我方中标,我方保证在______年______月______日开工,______年_____月____日竣工,即____天(日历日)内竣工并移交整个工程。
2.我方同意所递交的投标文件在"投标须知"第11条规定的投标有效期有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
3.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
4.我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标单位:(盖章)
单位地址:
法定代表人:(签字、盖章)
编码:
电 话:
传 真:
开户银行名称:
银行账号:
开户行地址:
电 话:
日 期:____年____月____日
挖掘机铲车租赁合同
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点:梅河口
工程内容:
二、租赁设备概况:
设备名称: 沃尔沃EC210BLC挖掘机壹台,机手一名;
机手工资:壹万元整,甲方承担。
租赁金额:五万元整/月(¥50.000元/月)
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供良好的设备和操作机手。
2、甲方机手应该按设备操作规程施工。
3、甲方机手必须听从乙方的安排。
4、如甲方不听从乙方人员的安排,乙方有权解除所属合同。
5、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件一切费用均由甲方负责。
五、乙方的基本职责:
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自 20xx年 01月 15日至 20xx年 03月30日止计算租金,租期 14个月。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,乙方确认设备后向甲方支付定金50.000元。本设备按月结算租赁费用。
3、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油费。
4、设备维修:甲方负责设备的维修,并保证乙方的正常施工,所付的维修费由甲方支付,乙方需先垫付维修费用。
5、设备因故障造成的停工允许每月累计3天,若超出一天,则超出的天数不计租赁费,修理期间超出天数不负任何责任。
6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
铲车机械租赁合同书
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就甲方向乙方承租设备达成以下协议:
一、设备使用地点及工程概况
二、租赁设备概况
三、租赁设备的所有权:本合同所列的租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械享有租赁期间在设备使用地点及公司工程范围内的使用权。
四、甲方基本责任
1、为乙方机手提供住宿。
2、甲方负责设备在施工现场的看护,由甲方原因造成的设备损坏或丢失由甲方赔偿。
3、甲方不得指挥乙方机手违章作业。否则,造成乙方人员的安全,后果由甲方承担。
五、乙方基本责任
1、提供技术性能良好的设备。
2、设备进入甲方施工现场后,乙方机手服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度。否则,甲方有权要求乙方调整机手。
3、乙方机手应按设备操作规程施工。否则,造成的一切后果由乙方承担。
4、乙方有关人员必须严守合同机密,否则造成的一切后果由乙方承担。
六、结算方式及相关事项
1、租赁期限:自 年 月 日至 年 月 日,设备到达工地安装调试好后开始计算租金,租赁期满,甲方将设备完好交给乙方后办理退场手续。如甲方继续租用,需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,机械设备使用满月后,由甲方负责跟项目部报资金计划并付款给乙方。
4、运费的承担:设备的进场费先由乙方自行垫付承担,等工程完工后一并结算。(设备租赁满一个月,进退场费由乙方承担。不满一个月甲方承担退场费)
5、设备维修:甲方应协助乙方机手做好设备的维修工作,所产生的维修费用由乙方承担。
6、设备保养或因故障造成停工每月累计不超过三天,(维修时累计十小时折合一天)超出天数不计租赁费。如遇不可抗拒的因素造成工程停工或月停7日以上的,则按实际天数给予租赁费。
7、工作时间:每月工作总时间原则上不超过300小时。
八、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款先友好协商解决,协商不成,提交仲裁委员会,仲裁费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
工程施工铲车租赁合同
甲方: 乙方:
1、甲方向乙方租铲车一辆,租期暂定一年,年租金总额万元整,包括司机工资一切和安全等费用。
甲方每年租金以十个月支付,每月支付元,共计付年租金万元整,使用时间为每年十二个月,租赁时间以工地开工之日开始计时,每月月末支付当月租金元整,仅付十个月顶一年租金万元整。
2、乙方提供50型铲车壹台,从年月日到年月日止;每天24小时工作制,空闲时检修维护好铲车,必须保证随时可以使用铲车。
3、甲方负责二名铲车司机的吃住,提供然油和施工场地,保证乙方正常工作。
4、乙方负责配随铲车司机二名,负责设备维修,购置配件及润滑油,司机的被盖和日常用品等所产生的费用,并按时发放工资。铲车司机必须服从甲方生产指挥,不得影响甲方正常生产。
5、铲车司机必须服从甲方生产指挥,不得影响甲方正常生产。
6、甲方造成乙方不能正常施工时,在停工十五天以内时,甲方照常按月支付租金,在停工十五天以上时,按实际停工天数扣除月租金为一元计算,扣除实际停工天数,乙方不能正常使用,应扣除影响时间的实际影响天数计算,机械故障在一天内不能及时修复,应另配铲车,以保证甲方正常生产。
7、甲方除支付租赁铲车费用外无其他任何费用。
8、乙方负责协调解决铲车租赁期间因使用铲车与周边乡村产生的问题所产生的一切费用。
9、乙方在使用铲车期间应严格执行按照安全技术操作规程。甲方有权阻止乙方的违章操作、违章指挥等事项,若经甲方制止,乙方仍然一意孤行的,甲方有权解除合同。并应承担剩余租赁期间20%租赁费作为违约金。
10、乙方在租赁期间所发生的安全事故和责任,均有乙方负责承担一切费用。
11、铲车在租赁期间的车辆保险金由乙方负责。
12、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。
13、未尽事宜,双方共同协商解决。
14、此协议一式二份,双方必须共同遵守执行。
甲方签字:乙方:
年月日
工程施工铲车租赁合同
出租方(甲方)___________________承租方(乙方)___________________
根据《民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况
二、租赁设备概况设备名称:
数量:一台
租赁金额(每月)小写:
大写:
三、设备的所有权本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任1.提供技术型良好的设备。2.设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。3.甲方机手应该按设备操作规程施工。
五:乙方的基本职责1.为甲方机手提供食宿。2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。4.甲方在施工期间出现的安全事故由乙方全部承担。
六:结算方式及相关事宜
1.租赁期间:自进场之日开始计算。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
2.工作时间:每天工作时间不得超过八小时。
3.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
4.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作
5.设备因故障造成的停工,每月有累计为三天为正常修理时间,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
6.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意。
7.租金结算:一个月完结算当月租金,如果乙方不在规定时间内结算,甲方可停工,造成的损失由乙方自行负责。
七、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方:
乙方:
铲车出租合同
甲方(租赁方):______________
乙方(出租方):______________
根据《民法典》的规定,为明确双方的权力和义务,本着平等互利的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方租赁乙方铲车事宜在协商一致的基础上,达成如下协议:
一、甲方租赁乙方铲车(规格___数量_台),每月按28000元/月计算(每月____日起至30或3____日止).
二、乙方负责机械保管、安全、使用、保养、维修、燃料,铲车司机工资、福利等费用。
三、双方职责:
1、乙方铲车及司机应接受甲方的统一管理。
2、工作期间乙方必须遵守甲方的工作安排,乙方不得以任何理由影响甲方生产,如有出现根据情节每次给予乙方罚款。由于乙方机械或人为因素影响甲方生产,甲方将有权扣除乙方铲车两天费用。
3、乙方不能认真履行义务时,甲方有权提出变更协议或解除协议,凡甲方解除协议必须____日前通知乙方。
4、乙方应自觉遵守甲方的安全文明生产管理制度。
5、乙方不能履行协议时,需提前1____日以书面形式通知甲方,不得单方面停止履约,对甲方造成的损失全额赔偿。
6、乙方有义务遵守甲方的各项管理制度和处罚规定,违规照章处罚。
7、乙方车辆凡夹带甲方生产所有物资,违反管理制度的,将处以十倍罚款并解除合同。
8、乙方在生产运行中,出现的铲车故障,修车时间乙方必须找其他铲车代替,保证甲方正常生产。
9、乙方铲车司机,由于消极怠工造成的损失由乙方承包者承担。
10、甲方负责提供乙方司机的食宿安排,费用由乙方承担。
四、其他
1、未尽事宜,由甲乙双方协商解决,经协商解决无效时,可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
2、本协议有效期自___年_月_日至___年_月_日止。
3、协议期满前____日经双方协商一致后,签订续约协议。
4、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份。
5、本协议自签字之日起生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
签字:签字:
________年____月____日________年____月____日
个人铲车租赁合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商达成如下协议:
1、甲方提供然油和施工场地,保证乙方下常工作。
2、乙方提供中国宜工50型铲车壹台,每天24小时工作制,早、晚各半小时保养设备,每月必经保证28天工作日,小一天减一天,多一天加一天(按月租金÷30天价格计算)。
3、设备维修,配件、及润滑油由乙方负责。
4、租金每月21000元,租期暂定三个月,租赁时间从车到工地开工计时,甲方须先付一个月押金。
5、进厂费由甲方负责,出厂费由乙方负责。
6、乙方配随车司机一名,工资乙方负责,另二名甲方负责付工资,由乙方雇司机(月工资1200元)司机必须按时上班,服从甲方生产指挥,不得影响甲方正常生产。
7、甲方因故造成乙方不能正常施工,按正常生产计算月租,乙方因故不能正常生产,应扣除影响时间,机械故障在2天内不能及时修复,应另配铲车,以保证甲方正常生产。
8、乙方雇请司机由甲方提供食宿,自带被盖和日常用品。
9、未尽事宜,双方共同协商解决。
10、此协议一式二份,双方必须共同遵守执行。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
个人铲车租赁合同
甲方(租赁方):
乙方(出租方):
经甲、乙双方平等协商,就甲方租赁乙方铲车事宜在平等自愿的基础上,达成如下协议:
一、甲方租赁乙方铲车一台,每月租金为23000元,具体时间从乙方施工第一天算起,三十天为一月,如果乙方在一个月内工作不超过二十五天,按每天765元计算,如果大于等于二十五天按一月租金计算。
二、甲方根据乙方实际工作天数计算租金,工期结束后结算。
三、租赁期间,乙方铲车施工所需燃油由甲方提供,并提供乙方伙食。
四、乙方必须按照甲方每天的施工时间按时施工,如果乙方不能按照甲方规定的时间施工,甲方有权扣除乙方相应的费用或者解除合同。
五、施工期间乙方必须遵守甲方的安排,听从甲方的调度指挥,不得拒装、拒载、拒卸货物、严谨野蛮作业,由于乙方运输不及时,运力不到位、不服从调度指挥等原因影响甲方生产,甲方有权解除合同。
六、乙方应自觉遵守甲方的安全生产管理制度,甲方对乙方在租赁期间出现的安全事故(包括机具和人员伤亡事故)不负任何责任、不承担任何费用。
七、如果由于天气原因(比如下雨、洪水)而导致的甲方停工三天以内的由甲方负责,如果超过三天的,甲方应扣除乙方停工期间产生的租金,具体以实际停工天数为准。
八、正常施工期间,乙方铲车在施工过程中出现的故障及产生的修理费、误工费由乙方自行承担。
九、乙方不能履行协议时,需提前三天通知甲方,不得单方面停止履约,否则对甲方造成的损失由乙方赔偿。
十、如果乙方不能认真履行以上义务时,甲方有权单方面直接解除合同。
十一、协议执行期间如甲乙双方发生争议,由甲乙双方协商解决,经协商解决无效时,可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
十二、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
十三、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
个人铲车租赁合同
立协议人:
_______________(以下称甲方)
_______________(以下称乙方)
甲方现有_______________型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为__________型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为__________元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金__________元,并于当月_____日结清七月份的租金,同时于_____月_____日提前支付八月份的租金。以后每月_____日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。
五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
铲车租赁合同简单
甲方:__________________
乙方:__________________
经甲乙双方共同协商工程进度需要铲车一辆达成如下协议:
1、甲方向乙方租铲车一辆,租期暂定从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止,租金总额人民币整,包括司机工资一切和安全等费用。
2、乙方提供铲车壹台,每天24小时工作制,空闲时检修维护好铲车,必须保证随时可以使用铲车。
3、甲方负责铲车司机的吃住,提供然油和施工场地,保证乙方正常工作。
4、铲车司机必须服从甲方生产指挥,不得影响甲方正常生产。
6、甲方造成乙方不能正常施工时,在停工十五天以内时,甲方照常按月支付租金,在停工十五天以上时,按实际停工天数扣除月租金为一万三千元计算,扣除实际停工天数,乙方不能正常使用,应扣除影响时间的实际影响天数计算,机械故障在一天内不能及时修复,应另配铲车,以保证甲方正常生产。
7、甲方除支付租赁铲车费用外无其他任何费用。
8、乙方在租赁期间所发生的安全事故和责任,均有乙方负责承担一切费用。
11、铲车在租赁期间的`车辆保险金由乙方负责。
12、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向大洼区人民法院起诉。
13、未尽事宜,双方共同协商解决。
14、此协议一式_____份,双方必须共同遵守执行。
甲方签字:_______________
时间:____________________
乙方签字:_______________
时间:____________________
铲车租赁合同简单
甲方: 机具租赁有限公司
乙方:
合同签定日期: 年 月 日
合同签定地点:
依据《中华人民共和国民法典》,为明确双方的责任、权利、义务,保障双方的合法利益,本着平等自愿,诚实守信的原则,经双方共同协商达成本协议,并严格遵守。
第一条、合同内容、承包方式
1、合同内容:甲方租赁 台(型号为: 的)铲车给乙方。
2、承包方式:甲方出租机械,乙方自行负责铲车司机。
第二条、合同价款及结算方式
1、合同价款
本租赁内容为统一合同单价,按每台铲车每月 元,机械使用费、机械维修费、机械用油费、铲车司机工资、福利、劳保和其它费用均由乙方自行承担,工程量按实际使用月数进行计算。
结算程序及付款方式
结算程序:乙方使用后,统计出使用期数,并与甲方进行核实,确认后按合同结算要求进行结算。
②、付款方式:乙方每月月底向甲方结算租赁费,如需重新协定结算方式,则应于租赁合同后附加协定,并以附加协定为主。
附加:
第三条、合同期限
合同期限:自合同签订当日至租赁款全部付清当日止。
第四条、双方职责
1、甲方职责
1)铲车所有权归甲方,乙方不得以任何方式对第三方进行抵押或转让。
2)甲方提供工作性能良好的机械,承担正常的机械磨损,但不负责机械维修。
2、乙方职责
1)因乙方原因造成甲方设备损坏或丢失,责任由乙方承担。
3)当发生机械丢失或不可维修的损坏时,乙方应及时通知甲方。
4)乙方按合同及时支付机械租赁费。
5)乙方负责机械使用费、机械维修费、机械用油费、铲车司机工资、福利、劳保和其它费用。
6)在使用过程中,造成的第三方人员安全事故由乙方负责。
7)乙方归还甲方机械时,应保证机械具备良好使用性能,如不可使用时,乙方需维修该机械至可使用性能。
第五条、争议
1、双方在履行合同过程中发生争议时,首先应友好协商解决,协商不成时,可通过以下方式解决:可以向有关部门调解,当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的,双方可以向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。
2、未尽事宜,双方协商解决。
第六条、合同生效与终止
1、本合同经双方签字盖章生效;使用完毕租赁款项结清后合同自动终止。
2、本合同如有未尽事宜,双方应本着实事求是的原则协商解决。
第七条、合同份数
本合同一式叁份甲方两份,乙方壹份。
甲方: 租赁有限公司 乙方:
代表人: 代表人:
电话: 电话:
年 月 日
铲车租赁合同简单
立协议人:
____________(以下称甲方)
____________(以下称乙方)
甲方现有________________________型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为____________型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为____________元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金____________元,并于当月____________日结清七月份的租金,同时于____________月____________日提前支付____________月份的租金。以后每月____________日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:
四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。
2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。
3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。
7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。
五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。
六、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:____________乙方:____________
_________年_________月_________日
铲车租赁合同简单
立协议人: (以下称甲方) 电话:
(以下称乙方) 电话:
甲方现有 型铲车一台对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款:
一、甲方提供租赁标的物(铲车)为 型铲车一台,乙方自愿租赁。
二、租价为 元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,维修由甲方负责。每月26日支付当月租金。
三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期:如不做够一个月按一个月计。乙方租用期间一切事宜全由乙方负责。
四、相关事宜
1、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。
2、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。
3、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。
五、本协议自甲、乙双方签字时生效。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
20xx年9月26日
铲车租赁合同简单
甲方(租赁方):
乙方(出租方):
经甲、乙双方平等协商,就甲方租赁乙方铲车事宜在平等自愿的基础上,达成如下协议:
一、甲方租赁乙方铲车一台,每月租金为23000元,具体时间从乙方施工第一天算起,三十天为一月,如果乙方在一个月内工作不超过二十五天,按每天765元计算,如果大于等于二十五天按一月租金计算。
二、甲方根据乙方实际工作天数计算租金,工期结束后结算。
三、租赁期间,乙方铲车施工所需燃油由甲方提供,并提供乙方伙食。
四、乙方必须按照甲方每天的施工时间按时施工,如果乙方不能按照甲方规定的时间施工,甲方有权扣除乙方相应的费用或者解除合同。
五、施工期间乙方必须遵守甲方的安排,听从甲方的调度指挥,不得拒装、拒载、拒卸货物、严谨野蛮作业,由于乙方运输不及时,运力不到位、不服从调度指挥等原因影响甲方生产,甲方有权解除合同。
六、乙方应自觉遵守甲方的安全生产管理制度,甲方对乙方在租赁期间出现的安全事故(包括机具和人员伤亡事故)不负任何责任、不承担任何费用。
七、如果由于天气原因(比如下雨、洪水)而导致的甲方停工三天以内的由甲方负责,如果超过三天的,甲方应扣除乙方停工期间产生的租金,具体以实际停工天数为准。
八、正常施工期间,乙方铲车在施工过程中出现的故障及产生的修理费、误工费由乙方自行承担。
九、乙方不能履行协议时,需提前三天通知甲方,不得单方面停止履约,否则对甲方造成的损失由乙方赔偿。
十、如果乙方不能认真履行以上义务时,甲方有权单方面直接解除合同。
十一、协议执行期间如甲乙双方发生争议,由甲乙双方协商解决,经协商解决无效时,可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
十二、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
十三、本协议自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
铲车租赁合同简单
租赁方(甲方):
出租方(乙方):
兹有甲方因工作需要租用乙方铲车和翻斗车,为明确责任和义务,经双方平等协商,特立本合同,共同遵守执行。
一、设备的使用地点及工程情况由甲方当天通知。
二、租赁设备概况
租赁铲车和翻斗车数量由甲方当天工程情况前一天通知乙方,租赁金额铲车每小时250元/台,翻斗车每小时120元/台。
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,租赁方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、乙方的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入甲方指定现场后,乙方司机服从甲方管理
五:甲方的基本职责
1.为乙方司机提供食宿。
2.甲方负责设备在现场的看护并保证设备、人员的安全。由甲方原因造成的设备损坏或丢失,由甲方负责赔偿。
3.甲方不得强迫乙方司机违章作业或超负荷工作。
4. 乙方在施工期间出现的安全事故由甲方全部承担。
六:结算方式及相关事宜
1、油料提供:甲方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由甲方承担。
2、租金结算:租赁结束后一次性结算租金。
七 、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
铲车租赁合同简单
甲方:
乙方:
甲乙双方经过友好协商,就甲方租赁乙方装载机壹台(带装载机司机)为甲方提供服务达成如下协议。
1、装载机及装载机司机要求。乙方为甲方提供服务的装载机必须为加长臂装载机,符合国家相关规范,运行状况良好,能连续作业,保障甲方的使用要求;装载机司机必须为守法公民,持证上岗,身体健康,服从甲方各项制度的管理。
2、服务内容及时间安排。原煤销售装车;煤场平整、整理;煤场道路清理(用铲车清理矿区路上洒落的原煤);服务时间服从甲方安排。
3、乙方服务期限:年月号至年
4、装载机及装载机司机管理。乙方完全承担装载机的维修、保养等费用及财产安全责任;乙方完全承担装载司机的工资、福利等费用及人身安全责任、管理责任;乙方必须遵循甲方的文明、安全管理制度,服从甲方装车等工作安排,如有违反甲方有权依据其管理制度进行处罚;乙方不许严格按照合同约定提供服务,否则甲方有权拒绝支付服务费。乙方如对甲方财产及人员造成损害,乙方无条件承担完全责任;甲方将给予夹带、占用物资价格十倍(低于贰仟元的按贰仟元计)的罚款;甲方允许乙方的装载机故障时间(耽误甲方装车销售)10小时/月,如超出,每小时罚款500元,乙方装车速度不得低于55吨/15分钟,否则甲方有权每次给予壹佰元到伍佰元的处罚。
5、甲方为乙方提供服务。甲方为乙方提供一间房子,饮食费用自理;服务期间为乙方提供加油服务,加油费用(甲方采购价格加上管理费)从乙方服务费中扣除。
6、服务费价格及结算方式。服务费根据甲方销售吨数(乙方装车吨数)进行结算,每月一结算。服务费含税单价为1.8元/吨。乙方开发票、甲方挂账后给予支付。
7、如甲方需乙方提供超出合同约定范围的服务,可依据市场价格协商。
8、未尽事宜,由甲方双方协商解决,经协商解决无效时,可提交经济仲裁部门或通过法律诉讼予以解决。
9、本合同一式四份,甲乙各执两份;本合同手工改动无效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
铲车转让合同范本
售车方(甲方): 身份证号码:
购车方(乙方): 身份证号码:
为了明确该铲车买卖双方各自应承担的法律责任及义务,经双方友好协商,本着平等、自愿、互利互惠的原则,特签订以下协议:
1) 甲方将铲车壹辆(产品编号:出厂日期: 转让给乙方,双方达成成交总额为人民币 佰 拾 元整(小写:¥ 元)。乙方一次性付清购车款给甲方。
二、甲方保证该车为其个人合法财产,不存在有任何违法现象,若有因此而造成乙方的一切经济损失,由甲方自行负责偿还。自 年 月 日前该车一切债务与权利与乙方无关。从 年 月 日起该车一切债务与权利与甲方无关。
三、甲方随车提供有本人有效身份证复印件壹份。
四、因双方交易车辆为旧铲车车辆,故双方签订协议时均对该车的车身、车容、车况表示认同。
五、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议,不退车及不退车款。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日